蓝领二期劳务分包合同(砌筑、混凝土工程)_文档资料库
当前位置： >>
蓝领二期劳务分包合同(砌筑、混凝土工程)
建设工程劳务分包合同工程名称：洋浦蓝领公寓二期（一标）承包人：海南省第四建设工程有限公司分包人：日期：年<
br />月日建设工程施工专业(砌筑、混凝土工程)分包合同承包人： 海南省第四建设工程有限公司 （以下简称甲方） 劳务分包人: 刘根宝 （以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》 、 《建筑法》和《建设工程质量管理条例》等有关法 律法规的规定，结合本工程具体情况，甲方就承接工程的部分内容向乙方实行专业分 包，由乙方进行专业施工。双方本着诚信平等、互惠互利、风险共担、利益共享的原 则，经协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1.1 工程名称：洋浦蓝领公寓二期（一标段） 1.2 工程地点： 华浦东侧1.3 建筑面积约 ，其中 A 栋 ，D 栋 ，层数 16 层，共 2 栋。本合同书签订的施工范围仅为 A、D 栋，该区域总建筑面积约为， 共 2 栋 16 层住宅楼。 1.4 承包形式和范围：包清工、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包施工现场本 专业分包工种所需的所有机械设备；施工专业分包工种的所有施工内容。 二、专业施工范围 2.1 砌筑工程： （包括±0.000 以上所有加气混凝土砌块及灰砂砖砌筑工程、施工洞、施工缝封堵等， 预制水泥木砖、三角砖、过梁，窗台、制作及安装、及以本项目工程所涉及到本专业工 种相关的所有工作内容和文明施工。 ） 2．2 混凝土工程： （包括本工程包括人工配合机械挖土、人工开挖基坑底 20cm 内土石方，人工凿平基坑 底 20cm 内石方、基坑清理、冲洗、基坑排水、基坑回填土方局部人工平整夯实±0.000 以下蒸压灰砂砖砌筑，基坑砖胎模砌筑抹灰、防水保护层抹灰、基础柱、承台防腐砂浆 抹灰，主体结构砼、二次结构砼、构造柱、压顶、水箱、圈梁、窗台、导墙，施工缝、 后浇带、底层毛地坪、散水坡浇筑、明排水沟、蓄水池、门窗过梁等所有现浇或预制砼 浇捣养护工作、施工缝凿毛、清理冲洗馋浆漏浆，临时设施、设计变更、图纸会审、施 工规范、地方标准、企业标准、安全、文明施工等及以本项目工程所涉及到本专业工种 相关的所有工作内容和文明施工。 ） 三、分包价格及结算依据11、砌筑工程：根据双方确认的本工程设计图纸上注明的建筑面积计算，洋浦蓝领公寓 二期 A、D 栋砌筑工程劳务专业分包综合单价为2元/ m?、该综合单价中已含文明施工费 2 元/m 、本工程所需的人工费、机械费、辅材、等一切费用。 2、混凝土工程：根据双方确认的本工程设计图纸上注明的建筑面积计算，洋浦蓝领公 寓二期 A、D 栋混凝土工程劳务专业分包综合单价为2元/ m?、该综合单价中已含文明施工费 3 元/m 、本工程所需的人工费、机械费、辅材、等一切费用。 此专业工种中甲方仅提供实体材料除此之外的所有人材机费均由乙方承担。 上述价格已包括本合同 1.4 条和第二条专业施工范围的全部工作 （本合同虽未明确， 但按规范属于乙方承包范围内的工种也由乙方完成， 且费用已包含在乙方的分包综合单 价中， （合同外签证工作量乙方必须按甲方指示完成，经甲方技术、施工部门现确认并 报项目经理部核定后有效，并按以下原则执行，即合同外发生的费用，单项增加贰仟元 以内不计，超过贰仟元时，按超过部分实际工程量计取） ，如属于乙方承包范围内的工 作本合同签订后乙方不得以任何方式或理由向甲方提出索赔或追加合同价款。 乙方如有 甩项之分部、分项工程依据海南 05 定额分析定额人工工日按 180 元/工日扣除。 本合同总价款暂定 ?： 大写：暂定 元（人民币） （人民币）以上结算价中已综合包括了乙方的人工费、材料费、管理费、利润、往返车旅费、 工期奖、质量奖、操作工人的手持工具费、医疗保险费、医疗保险费、体检、办证、等 所有费等一切费用。亦包含如下费用： 1、承包范围内所有工人的工资及奖金； 2、各类津贴、及夜餐、夜间施工增加费、人工降效费、保健、农忙时节等补贴； 3、社保、福利、劳保用品、防暑饮料； 4、非生产用工：包括社会义务用工，开会学习培训探亲等用工及差旅费、因气候影响 的停工工资，内部停工、窝工费等，内部停工、窝工人员安排由乙方负责。 5、作业队成员的招募，进退场费用。 6、乙方自备的工具及维修，承包范围内的材料费用。 7、工程结算总额以甲方最终审定的结算额为准。 四、合同工期 4.1 开工日期 2012 年 12 月 15 日（具体开工时间以项目部书面通知为准） 4.2 竣工日期 2013 年 11 月 15 日（按项目通知相应调整） 4.3 合同工期总日历天数 360 天（具体按项目总进度计划） 4.4 如遇不可抗力特别异常情况双方另行协商拟定工期。 以上工期仅指洋浦蓝领公寓二期砌筑及混凝土工程。2五、适用的技术规范和质量标准 规范与标准： 5.1 本工程适用国家现行的专业技术规范和施工规范。 5.2 本工程适用本地区专业建设标准要求。 5.3 设计图纸和合同文件中各项技术说明和要求。 质量约定： 5.4 工程质量标准：确保获海南省优质结构工程。 5.5 分部工程一次性交验优良率达 100% 5.6 分项工程一次性交验优良率达 100% 5.7 质量问题整改率 100% 质量奖罚： 5.8 工程确保获海南省优质结构工程，甲方给予乙方奖励人民币已包含综合单价中；获 绿岛杯给予乙方奖励人民币已包含综合单价中。 5.9 工程质量经当地质监站、建设单位、监理单位、甲方验收未能达到 5.1~5.7 条约定 的任一条款，除整治至符合要求外，由乙方承担违约金人民币 5 万 元。 文明施工奖罚： 若该工程获省文明施工工地，获家文明施工标化样板 AAA 工地给予乙方奖励人民币已包 含综合单价中。反之，除整治至符合要求外，由乙方承担违约金人民币 5 万 元。 六、双方工作 6.1 甲方 6.1.1 甲方代表（现场项目经理） 甲方代表 周康平，根据授权，行使本合同约定的权利，履行本合同约定的义务。 6.1.2 甲方代表的指令、通知签字后，以书面方式送达乙方代表签收。 6.1.3 甲方应根据现场实际情况和人员数量向乙方提供办公、住宿、食堂等用房。 6.2 乙方 6.2.1 乙方代表 刘根宝， 全权行使本合同约定的权利和履行其义务。 乙方代表应常驻现 场。 6.2.2 乙方代表的要求、请求及文函签字后，以书面方式交给甲方代表签收。 6.2.3 乙方应按规定保证施工生产人员经过必要的专业技术培训，乙方管理人员及特殊 工种持证上岗率必须达到 100%，操作工种持证上岗率不低于 85%，不符合要求的不 得上岗。 七、总包、业主、监理、分包间的关系 7.1 乙方应按本合同约定全面履行其义务， 如因乙方行为的失误导致甲方无法履行 总包合同规定的义务，乙方应承担连带赔偿责任。37.2 甲方与业主签订的总包合同，属甲方的商业秘密，不向乙方公开。 7.3 给业主、监理的任何文函均由甲方负责送达，乙方所有建议、请示或疑问都由甲方 直接与业主、 监理协商后答复或解释。 乙方不得直接与业主、 监理有任何文函等往来。 八、工程风险及保险 8.1 在施工期间造成人身伤害、财产等损失，对人身和财产造成的损害属乙方承 包范围内发生一切安全事故或意外伤害费用在 5 万元以内的由乙方承担。 超出部分按 照《建设工程安全生产管理条例》 ，查清原因，分清责任，一切经济损失由责任方负 责。 8.2 保险 乙方必须对其现场员工及财产办理保险并承担其费用。乙方未按照规定办理保险， 一旦发生损害由乙方自行承担全部责任。甲方已办理好工程保险，但此并不作为免 除乙方为安全生产而应承担的无限责任。 九．转包和再分包 9.1 禁止乙方将该工程的专业劳务分包施工的工程转包、再分包；否则甲方单方有权 清退乙方出场，并没收乙方文明施工保证金 2 万元整（人民币） 。 十、开工与工期 10.1 工程开工：乙方在接到甲方人员进场通知后必须按时、按量、按质地组织相关 作业人员进入工地开始施工。 10.2 由于不可抗力、重大设计变更、甲方原因造成工期延误的，乙方应在七日内以 书面通知甲方办理签证，逾期责任自负。 10.3 工期违约 如乙方未能在规定期限（含工期签证）内完成分包施工的工程，每逾期一日承担 2000 元的违约金。 十一、施工计划管理 11.1 甲方负责编制工程总体施工组织设计及分包工程总进度计划， 乙方必须按照施 工组织设计和进度计划施工。 11.2 乙方实际进度明显滞后于甲方计划时， 甲方可以书面要求乙方加快施工进度并 对下阶段计划进行调整。乙方必须立即整改以满足甲方要求，如乙方接到通知后 2 天内未采取任何措施或 5 天内仍不能满足甲方要求，视为乙方违约，甲方有权单方 解除本合同， 并另请其他分包人进场施工， 所发生的费用将从乙方的工程款中扣除。 11.3 乙方代表及相关职能人员按照甲方要求，参加每周项目部生产例会，无故缺席， 甲方对以 200 元/人次的罚款，罚款直接从劳务款中扣除。 11.4 由甲方供应的材料，乙方必须提前 15 日分别向甲方提交材料需求计划。 十二、材料物资管理412.1 材料设备采购 12.1.1 以下材料和设备由甲方负责采购： 甲方负责采购商品混凝土、砌块、灰砂砖、砂石、水泥等主要实体材料除此之外的所有 人材机费用均由乙方承担。甲方负责将临时用水电送至二级配电箱入口，二级配电箱出 口之外的所有材料和设备均由乙方负责承担；甲方负责垂直运输设备，除此之外所有为 完成本工程所需要的辅材及施工机械设备均由乙方负责承担。 12.2 质量检验 12.2.1 由乙方采购的材料，应在材料进场前一天通知甲方组织验收。 12.2.2 乙方应按规定对有关材料进行复试， 费用由乙方承担， 并承担不符质量要求的责 任。 12.3 材料使用管理 12.3.1 甲方供应的材料， 对乙方实行限额领料， 乙方指定专人凭限额领料单到仓库领取 材料。 12.3.2 甲方对乙方实行材料核算承包制：材料由甲方供应的，超额由乙方照价赔偿，节 约则按甲方 40%、乙方 60%的比例分成（额度以海南省 05 定额含量为准） 。允许乙方 寻找性价比更优的材料，但乙方应在采购前由甲方确认价格。 十三、技术质量管理 13.1 管理体系 13.1.1 为确保工程质量，乙方每个班组必须设专职技术员、施工员、安全员和质量管 理人员。甲方仅提供控制线、水准点、其他放线由乙方负责。 13.1.2 甲方的技术质量管理体系，是按照有关法律、法规及 ISO 版程序文 件的要求建立的较为完备的质量保证体系，乙方必须在这一体系下开展技术和质量 管理工作。 13.2 施工方案与技术交底允许误差 13.2.1 乙方在收到甲方的施工组织设计后对班组进行技术交底。 13.2.2 在施工过程中，乙方应严格执行“自检、互检、交接检”三检制过程控制， 自检合格后再报项目部验收，所有梁、柱、板、墙、门窗洞口、标高、垂直、平整、 方正、偏位、允许误差 5mm 内。超过部分必须无条件整改至合格；墙体砌筑必须双 面勾缝；混凝土浇捣决不允许漏振、蜂窝、麻面、拆模后如发现漏振、蜂窝、麻面、 现象不论大小，每发现一处罚款 2000 元/一处累计计算，直接从工程款中扣除。如 收到甲方、业主、监理单位整改通知单一次罚款 2000 元/次。并要求立即整改，若 整改不及时将加倍处罚。 13.3 工程质量检验 13.3.1 分包工程质量检验标准：执行本合同 5.1~5.3 条规定的标准。513.3.2 完工验收 工程完全达到验收条件后，乙方按规定向甲方提供本专业完整的验收资料，先由甲方 组织预验，然后将全套资料送交业主、监理，由业主、监理组织竣工验收。 13.4 工程资料 13.4.1 甲方根据实际需要向乙方提供 1 套施工图纸和一套电子版图纸，乙方每月把必 要的工程资料上交甲方。 13.5 成品保护 乙方应对甲方、其他分包人及本方工程的成品、半成品、材料设备进行保护，并且 须承担因自身原因造成的损害赔偿责任。 十四、安全后勤管理 14.1 安全管理 14.1.1 乙方安全管理工作必须接受甲方的监督与管理， 甲方负责对乙方进场人员进 行安全教育，乙方必须遵守甲方制定的一系列安全规章制度和劳动纪律服从甲方安 全人员的指导和监督。 14.1.2 甲方《企业管理制度》 、 《职工手册》中的“安全生产管理要求” 、 “洋浦蓝领 公寓二期工程项目部安全管理制度”及“项目部安全生产处罚条例”对乙方同样适 用，甲方有权按照上述条例对乙方违反安全规定的行为进行处罚，乙方必须严格遵 守操作规程，甲方有权按照上述条例对乙方违反安全规定的行为进行处罚，乙方如 果屡教不改，甲方有权按上述制度和条例罚款金额的双倍甚至数倍进行处罚，罚款 金额从乙方月进度款中直接扣除。 14.1.3 甲方于每周一组织召开由项目部全体职工参加的安全生产例会， 乙方现场管 理人员必须全部参加。 14.1.4 乙方必须设 1 名兼职安全员按人员并报名单到项目部安全部备案。 14.2 文明施工 14.2.1 乙方必须服从甲方的文明施工统一管理， 要确保该工程达到海南省文明施工 样板 AA 工地。 14.2.2 乙方在施工过程中必须坚持文明施工， 材料使用应有计划，进场或拆除的材 料应按甲方现场管理人员指定的地点进行堆放，不得乱丢乱放，必须做到“工完、 料尽、场地清” 。 14.2.3 若乙方未按甲方现场的安全文明施工规定执行做到安全文明施工， 经甲方提 出整改后仍不整改，甲方有权派人协助乙方处理完善，所发生的费用由乙方承担， 并从当月工程进度款中扣除（乙方生活区及施工现场本专业场地日常清扫由乙方负 责） 。 14.3 后勤保卫614.3.1 乙方须遵守执行甲方的后勤管理制度，切实为职工着想。 14.3.2 乙方在后勤管理工作中，须重点抓好以下事项： （1）严禁违章用电，宿舍内不得私拉乱接电线和使用大功率电器（如电磁炉、电 炒锅、热得快、电饭煲、太阳灯等） ，防止引发触电和火灾事故； （2）严禁在施工现场、木工房、仓库及躺在床上吸烟，禁止随地乱扔烟头； （3）严禁打架斗殴、酗酒和其他治安事件的发生。 （4）使用液化气做饭必须得到项目部的统一安排管理，实行统一定点到食堂集中 管理。 十五、企业形象管理 15.1 工程施工现场一律以甲方的名称出现、对外联络及宣传。 15.2 乙方须严格遵守甲方企业《职工手册》的各项规定。 十六、统计与劳务款结算 16.1 进度款支付 （1） 、工程进度款支付方式：每月 5 日甲方向乙方支付已完成工程量的 70%的工程 劳务款，结构封顶付已完成工程量的 85%的工程劳务款，主体结构验收合格后清理 分类堆码完毕或工人全部退出现场后，甲方向乙方支付合同总价 95%工程劳务款， 剩余工程款等工程竣工验收合格后 2 个月内一次付清。每次领取工程款须凭班组月 进度确认单（附件）及相应金额工资单领取。 除以上付款时间外，其它时间乙方均不得向甲方要求支付任何款项。 16.1.2 若业主未能及时向甲方支付工程款，从而影响到甲方向乙方支付工程款时， 乙方须予以理解与配合，不能据此向甲方提出停工和索赔而影响继续生产。 16.2 竣工决算 16.2.1 工程竣工决算条件：甲方收到乙方完整的竣工资料及结算资料之日 起 30 天内内部审核完成。在满足下述五项条件后，甲方开始办理乙方结算 条件： 1 ）工程通过竣工验收并取得经当地部门签字确认的竣工书面资料。 2 ）乙方完成退场及清理工作； 3 ）乙方与甲方及甲方指定的物业公司在质监验收前由房产、监理、物业、施工 单位共同进行一房一验工作交接完毕； 4 ）结算送审资料 ( 项目工程结算书、签证点工资料、罚款单等 ) 完整并符合结 算编制要求。 16.2.2 分包工程通过全面验收合格后 30 天内，乙方向甲方项目预算员上报分包工 程决算书（决算书中附签工手续） ，并完成与甲方财务、材料的对账工作，甲方项7目部预算员审核。 16.2.3 乙方根据甲方最终确认的结算总额开具工程款收据， 乙方平时领进度款开具 的收据金额要一并计入总额内。 16.3 变更及合同外签工： 16.3.1 乙方应于变更工作完成后 7 日内将变更价款通知甲方， 逾期甲方不予认可变 更费用。甲方应于接到乙方通知后 7 日内给予答复。变更费用于工程结算时一并结 清。 16.3.2 乙方对合同外用工必须在用工结束当日办理签证手续， 且须得项目经理的签 字确认，逾期甲方不予认可。合同外签工在工程结算时一并结清。签工手续单由甲 方项目部发放，统一格式。 十七、不可抗力 17.1 根据国家、当地政府部门和甲方与业主方签订的施工合同文件规定界定和处 理。 十八、违约责任 18.1 乙方违约 18.1.1 乙方发生下列情况之一，视为乙方违约： （1）违反本合同第九条规定的； （2）乙方施工人员及技术力量不足，不能按甲方进度计划保质、保量完成施工任 务的； （3）不能按合同工期竣工的； （4）乙方在合同履行期间没有正当理由而中止的； （5）因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准； （6）乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。 18.1.2 发生以上情况， 甲方单方有权发出终止合同的通知， 可以另派队伍继续完成 工程的剩余部分，费用从乙方的款项内扣除，乙方还须承担甲方为继续完成该分包 工程而发生的费用和损失。 18.2 甲方违约 18.2.1 甲方发生下列情况之一，视为甲方违约： （1）甲方未按约定支付工程款，经甲乙双方协商解决后仍未按期支付乙方工程款 时，按银行同期贷款利息承担责任。 18.3 本合同其他条款对违约责任有约定的，按其执行。 十九、争议 19.1 在合同履行过程中双方发生争议，可协商解决，协商不成的，向工程所在地人 民法院提起诉讼。8二十、合同的生效和终止 本合同自双方签字盖章且履约保证金缴纳之日起生效。在乙方将工程交付给甲方并 进行工程结算、甲方付款完毕、保修期满后自行终止。 二十一、合同份数 本合同正本贰份，双方各执壹份；副本贰份，双方各执壹份，报价清单具有同等法 律效力。 二十二、补充条款 1、本合同承包范围以外的工作量，以甲方现场办理的书面签证作为结算依据，结 算单价技工为 180 元/工日、普工为 80 元/工日（签证必须经甲方项目经理、生产经 理、总工、施工主管、施工员、预算员共同签字方为有效） 。 2、本合同结算价格已综合考虑本工程的场内多次倒运、施工难度、施工工艺、夜 间施工、雨季施工、赶工措施、文明施工、场地清理等为完成乙方承包范围内的所有工 作内容所需的一切费用。 3、乙方必须按甲方项目部的要求和批准的施工方案施工，如乙方不按甲方项目部 的要求和批准的施工方案施工，造成后果，一切责任和费用由乙方负责。 4、甲方进场的所有非周转材料（如：钢筋、模板、方木、螺杆、山型卡、步步紧、 钢管、扣件、止水螺杆等）发现乙方人员偷盗、未经甲方同意乱裁乱断乱切割或埋入基 坑等行为，除由乙方按原价赔偿外，同时甲方有权对乙方处于材料原价的 50 倍的罚款。 5、因甲方原因导致工程暂停施工，乙方必须服从甲方的另工安排，不服从安排的 乙方不得以任何理由要求甲方签证窝工损失等，窝工损失全部由乙方自行承担；另工按 120 元/工日，有效签证的另工在工程完工后结算时一并支付。 6、乙方确保泥工及普工 60 人、技术水平在中级以上。 （文明施工安排 2 人有甲方 统一管理，统一安排，如乙方人数达不到甲方要求甲方有权扣除文明施工专项费用 2 元 /m2、乙方不得有疑异） 。如施工人数达不到 90%甲方有权终止合同。乙方施工人员进场 时必须向甲方安全部和后勤保障部递交所有施工人员的花名册 （包括姓名、 年龄、 籍贯、 家庭住址、家庭成员、家庭联系方式等） ，身份证验证后项目部留存复印件备案，我部 无备案人员不得进入本工程施工现场，发生一切事故由乙方承担。 7、乙方工人进场后两天内，乙方负责人必须与职工签订劳动合同，所有劳动用工 合同必须留一份复印件由甲方项目部存档。 8、 每月 25 日乙方必须将当月经现场分管施工员确认的考勤记录复印交甲方项目部 计量部留存。 9、甲方按本合同约定付款后，乙方承诺因乙方拖欠职工的工资，甲方免于承担任 何连带责任，如因乙方拖欠职工工资给甲方造成的一切损失全额由乙方承担。 10、结算及工程款的支付：甲方仅与合同签约人或合同约定的乙方代表有关，其他9乙方任何人员均不得以任何理由到甲方项目部或分公司提任何要求， 乙方任何人员不得 以任何理由聚众闹事，到相关政府部门诋毁甲方名誉，一旦发生此类现象，视为乙方违 约，由乙方承担乙方结算总价 1%，的违约金，此违约金甲方可在向乙方支付的任何款 项中扣除。 11、本工程中需本专业使用的所有施工机械和设备均由乙方提供并负责维修保养， 其费用已综合在乙方的承包综合单价中。 12、本工程施工过程中的劳保用品（安全带、安全帽、手套、雨衣、雨鞋等）由乙 方负责，其费用已综合在乙方的承包综合单价中。注：安全帽有甲方统一购买费用从工 程款中扣除。 13、墙体翻样工作由乙方负责甲方审核，乙方必须根据甲方审核合格的配料单及进 场原材料的规格、型号正确排版配料，废料率控制在 1%以内，废料率超过 1.5%以上的， 由乙方承担原材料市场价的 100%。 14、施工期间的建筑垃圾由乙方负责集中清理归堆至甲方现场指定地点，费用已包 含在乙方的承包综合单价中。 15、建筑（结构）专业施工图中的所有预留洞口（后浇带、施工缝）的留设与施工 均属乙方施工范围，价格已含在承包综合单价中。 16、 如乙方在施工中不能保质保量按期完工， 同时在工作配合中得不到甲方的认可， 则甲方将取消乙方承包范围内的施工资格并有另行发包的权利， 乙方若在甲方要求撤离 现场时，不主动配合，如借机闹事等，对此所产生的一切后果及责任由乙方承担。 17、机具的平时维修保养由乙方负责，费用包含在承包综合单价中，所使用的配件 由乙方承担。 18、机械保养的人工费用已包含在承包综合单价中，乙方不再另计取费用； 19、甲方提供乙方临建设施、生活用水、用电，费用由甲方承担，但如每发现一次 乙方人在房间内使用大功率电器或长流水现象，由乙方支付 500 元/次的违约金，连续 发现三次该现象，本工程所有生活区发生的水、电费由乙方全额承担，甲方可在向乙方 支付的任何款项中扣除。 20、乙方每次领取基本工资和工程结算款时须提供经分管施工员确认的上月进度 确认单（附件）及相应金额的工资单领取。和本月职工领用基本工资书面签字手续，由 甲方财务部直接发放到每位职工手中，多余或不足部分由乙方自行解决，否则甲方拒付 每月的基本工资和工程结算款，由此造成的责任和损失由乙方承担。 21、本合同虽未明确，但按照规范或常规应当由乙方完成的工作应由乙方负责完 成，且该部分的价款已包含在本合同的价款中。 22、本工程不发生任何计时工。 23、文明施工保证金：合同签字生效后乙方向甲方一次支付 2 万元整作为乙方向甲10方交纳的文明施工保证金。 24、文明施工保证金的退还：主体验收合格后，甲方在 3 天内扣除违规违章及其他 罚款后无息退还剩余的文明施工保证金给予乙方。 25、乙方（刘根宝）必须确保每周有五天在甲方施工现场，无故离场者，每次罚款 100 元，缺席项目部每周例会罚款 200 元/次，如遇特殊情况需事前请假，并得到项目 经理和生产经理批准，否则按无故离场和缺席处理。 26、 乙方承诺将为本工程配备 2 名现场施工管理人员和 1 名专兼职安全员及 2 名文 明施工现场保洁员（综合班组人员） ；未达到该标准时，缺少的人员由甲方代请，相关 一切费用由乙方承担。 27、 农忙季节和传统节假日乙方必须保证工程进度所需的施工人员且甲方不增加任 何费用给乙方； 28、乙方自有工程成品保护及与其他专业分包工程。 29、凡乙方提供的材料机械设备必须按国家相关规定提供合格证、检测报告及二次 复试检验资料，相关费用由乙方承担。 30、凡甲方制定的相关内部文件、办法、制度，均属本合同组成内容，乙方必 须遵照执行。 31、任何人不得在生活区或施工现场擅自饲养宠物。 32、属乙方承包范围内工程发生一切安全事故或意外伤害费用在 5 万元以内的 由乙方承担。 33、其他未尽事宜，双方另行签订补充协议，与本合同具有同等的法律效力。 附：1、安全生产责任状: 2、报价清单: 甲方（盖章） ： 电 话： 乙方（盖章） ： 电 话：账号：账号：身份证号码： 签订日期： 年 月 日11安全生产责任状甲方：海南省第四建设工程有限公司 乙方： 刘根宝为了搞好文明施工，确保生产安全，杜绝重大责任事故和重大伤亡事故，减少一般 事故，提高生产（工作）效率，维护正常生产（工作）秩序特签订安全生产责任状如下： 1、 乙方必须经常组织所属员工学习国家各级机关关于安全生产的方针政策和安全生 产知识，努力提高员工安全生产的自觉性，增强员工的安全意识。 2、乙方必须绝对服从甲方的安全生产管理，遵守甲方的安全生产制度。 3、贯彻“预防为主”的方针，双方共同执行安全生产检查整改制度。乙方必须经常 对自身的安全情况进行自检，发现不安全因素立即整改，并向甲方通报。甲方不定期地 对乙方的安全情况进行抽查，发现事故隐患，立即签发整改通知书，乙方必须按整改意 见进行整改。 4、乙方必须按规定配备劳动保护用品，遵守安全操作规程。 5、乙方必须教育员工爱护安全生产设施。 6、乙方不得擅自拆装甲方的机械设备，不得擅搭接水、电源，不得在易燃易爆品附 近使用明火或乱抛烟头，不得擅自在生产（工作）生活区内使用电炉、电饭煲、热得快 等大功率电器。 7、非本工程施工人员不得留宿，确需留宿的应告知甲方并登记。不得使用未成年人 参加本工程建设，不准未成年人进入现场。 8、乙方负责人及其代表对安全生产负全责，对一切事故负全责，凡违反本责任状有 关条款及国家有关部门的安全生产规定的，甲方有权予以处罚。扰乱治安、犯罪等移交 公安机关处理。甲 方（盖章） ：乙方（盖章） ：甲方代表签字：乙方代表签字：年12月日
蓝领二期劳务分包合同(砌筑、混凝土工程)―汇集和整理大量word文档,专业文献,应用文书,考试资料,教学教材,办公文档,教程攻略,文档搜索下载下载,拥有海量中文文档库,关注高价值的实用信息,我们一直在努力,争取提供更多下载资源。