加工承揽合同（一）
&& 加工承揽合同（一）范文_第2页
加工承揽合同（一）
本文由公文易网（）编辑 tk 精心整理，可为2016年写作与“合同,作物,委托,合同规定,原材料”有关的文章提供参考，需要更多范文资料请进
栏目，我们为您准备了更丰富实用的最新资料，或从右侧的搜索框重新搜索，会有更多发现。
_____________________________ 第十条 结算方式及期限
________________________________________________________________________ 第十一条 其他
________________________________________________________________________
（如：1．根据国家有关规定，定作人可向承揽人交付定金，定金数额由双方协商确定。定作人不履行合同的，无权请求返还定金，承揽人不履行合同的，应当双倍返还定金。2．根据国家有关规定，经当事人双方约定，定作人可向承揽人给付预付款。承揽人不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。定作人不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金；有余款的可以请求返还，等等。）
第十二条 承揽人的违约责任
一、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作人同意利用的，应当按质论价，酌减酬金或价款；不同意利用的，应当负者修整或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作人有权拒收，由此造成的损失由承揽人赔偿。
二、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作人仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；少交、迟交部分定作人不再需要的，承揽人应赔偿定作人因此造成的损失。
三、未按合同规定包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。定作人不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽人应当偿付定作人不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合合同规定造成定作物毁损、灭失的，由承揽人赔偿损失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更换、补交等），应当向定作人偿付违约金_____元；（合同中无具体规定的，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付部分的价款总额计算，向定作人偿付违约金。）以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的1%偿付违约金。
未经定作人同意，提前交付定作物，定作人有权拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作时，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的_____％（10％--30％的幅度）或酬金总额的_____％（20％--60％的幅度）违约金。
六、异地交付的定作物不符合合同规定，暂由定作人代保管时，应当偿付定作人实际支付的保管、保养费。
七、实行代运或送货的定作物，错发到达地点或接收单位（人），除按合同规定负责运到指定地点或接收单位（人）外，并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。
八、由于保管不善致使定作人提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的，应当偿付定作人因此造成的损失。
九、未按合同规定的办法和期限对定作人提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作人调换、补齐的，由承揽人对工作质量、数量承担责任。 十、擅自调换定作人提供的原材料或修理物的零部件，定作人有权拒收，承揽人应赔偿定作人因此造成的损失。如定作人要求重作或重新修理，应当按定作人要求办理，并承担逾期交付的责任。 第十三条 定作人的违约责任
一、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽犬因此造成的损失。
二、中途废止合同，属承揽人提供原材料的，偿付承揽人的未履行部分价款总值_____％（10％一30％的幅度）的违约金；不属承揽人提供材料的，偿付承揽人以未履行部分酬金总额_____％（20％一60％的幅度）的违约金。
三、未按合同规定的时间和要求向承揽人提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作，承揽人有权解除合同，定作人应当赔偿承揽人因此而造成的损失；承揽人不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，定作人应当偿付承揽人停工待料的损失。
四、超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当承担承揽人实际支付的保管、保养费。定作人超过领取期限六个月不领取定作物时，承揽人有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬和保管、保养费后，退还给定作人；变卖定作物所得少于报酬和保管、保养费时，定作人还应补偿不足部分，如定作物不能变卖，应当赔偿承揽人的损失。
五、超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽人偿付违约金；以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的1%偿付违约金。
六、无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽人因此造成的损失及运输部门的罚款。
七、变更交付定作物地点或接收单位（人），承担因此
您可能感兴趣的内容
关键词搜索：
您还可以返回
栏目浏览更多相关范文。
（日 责任编辑：tk）
栏目查看更多相关文章
Copyright &
All Rights Reserved E-mail:承揽合同还是买卖合同&&&模具是购买还是不予返还
原被告双方签订的电传属于承揽加工合同还是买卖合同性质？模具是被告出资购买的应予交付，还是属于原告为加工产品而自行生产可按照行业惯例不予返还？被告以产品质量为由拖欠款项的抗辩能够成立？上述疑问为办案中存在争议的焦点所在。代理律师在详细研究了案情后，查阅了大量相关法条，核查了近2年的会计帐簿和银行存款明细账目，并为保障执行利益为原告申请对了财产保全措施，冻结了被告的基本账户。经过大量工作及努力，通过和法官的沟通，法院采信了代理律师的观点和意见，最后判决被告给付拖欠的款项，产品质量问题另案起诉。原告对代理律师的工作非常满意。
本案中，原告、被告双方以电传方式形成了承揽加工关系，由原告向被告供应生产手机天线等货品。合作初期被告尚能如期给付货款，后被告却不履行给付货款之法定义务，欠付货款数额高达数十万余元，虽经原告公司多次沟通催要，被告拒不履行付款义务，其行为严重影响原告公司之正常生产经营，原告无奈诉至法院。
以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。加工承揽合同纠纷一案- 杨俊峰律师 - 110法律咨询网
&&热门省份：
我的位置：
加工承揽合同纠纷一案
发布日期：&&& 作者：
------靖西县某锰业有限公司诉汩罗市某有色金属有限公司承揽合同纠纷本反诉案
【案情简介】 原被告双方于2009年1月6日签订合同号为JXHR025工矿产品购销合同一式肆份，合同约定由被告为原告加工制造铜排、运输、安装等，约定交货时间为合同生效后75天内；同时，合同约定由原告向被告支付定金和款项等。
本合同签订后，原告于签订合同当日即按合同关于定金的约定向被告支付了504000元定金。合同履行期间，用于铜排制作的原材料铜的市场价格高涨，同时，被告以现场不具备测量、安装铜排为由拒绝履行合同，于是双方产生纠纷。
【代理思路】& 针对本案的基本事实，代理律师杨俊峰拟主要从两方面对本案进行分析判断，第一、本案的基本法律关系是承揽合同或是买卖合同；第二、承揽人的法定通知义务在本案中是否应当适用。
代理词（一审）
尊敬的审判长、人民陪审员：
我们受靖西县某某锰业有限公司委托，就靖西县某某锰业有限公司与汩罗某某有色金属有限公司承揽合同纠纷一案担任其的代理人，出庭参加本案诉讼活动，现就本案的焦点问题发表如下代理意见，供法庭参考采纳：
代理人认为，本案的焦点在于：
一、双方对“《工矿产品购销合同》的第三条，即：供方承诺严格按需方现场布置设备进行准确测量，并进行生产”这条规定的理解；
二、在理解为需方应当进行所有的设备布置而未进行布置的情况下，被告在本案中是否应承担相应责任？原告在本案中是否应承担相应责任？
对此，代理人分别加以阐述：
一、关于对“《工矿产品购销合同》的第三条，即：供方承诺严格按需方现场布置设备进行准确测量，并进行生产”这条规定的理解。
原告认为：本条规定的实质是供方按需方的现场布置状况进行测量，无论有无设备、无论设备多少，均按现场状况进行测量，并非被告所理解的需要将所有设备布置好之后才具备测量条件。
二、若理解为需方应当进行所有的设备布置而未进行布置，供方是否应当承当赔偿责任；
对此问题，原告将从“被告应当依法承担赔偿责任”和“被告的抗辩理由不成立”来阐述：
1、被告应当承担赔偿责任。
被告在合同约定的履行期限之内，未组织原材料采购、未对现场进行测量、未组织加工生产，导致最终不能按约交付，被告的行为非常明确的表明了将不履行主要义务；而且，履行期届满之后，原告对被告也进行了催告，但被告在原告催告期内仍未履行。对此，在双方协商不成的情况下必然导致原告从第三人处购买货物。
由于铜价上涨，原告不得不以高出原合同价的数倍对外购买，这因此给原告造成了巨大的损失，所以，鉴于被告未按约履行交付义务并因此给原告所造成的巨大损失，应当由被告全部承担。
2、被告的抗辩理由不成立。
在本案中，被告以“原告车间内无任何设施基础和设备，至使被告无法测量后加工生产”为由，认定在合同期限内不履行其交付义务的合理性，从而对原告的请求进行抗辩，并以此作反诉的理由。对此，原告发表如下意见：
（1）被告未在合同期限内履行交付义务，这是一不争的事实；
（2）被告未在合同期限内履行交付义务与原告的设备安装没有任何直接联系；
A、被告在合同期限内从未到原告工厂进行过任何测量，无论原告的设备安装状况如何，被告都会因为其不作为（未履行测量义务）而最终无法向原告交付货物；
B、即便说被告曾经到原告工厂进行过测量，如果达不到测量条件，被告也应及时通知原告，这是被告的法定义务,但被告并未履行通知义务，由此所产生责任应当由被告承担。（合同法第60、257条）
C、从本案合同签定直到合同履行期届满，被告均未购买原材料，即便说无法测量，但根据合同约定，双方对铜材的用量进行了预算，被告完全可以按预算的用量组织采购；而且，这一采购行为完全与测量相独立，但被告仍未履行，说明被告根本就没有履行本合同的意思表示。
三、若理解为需方应当进行所有的设备布置而未进行布置，需方是否应当承当违约定金责任、赔偿（违约）责任；
我们认为，原告不应承担任何责任。
1、关于是否承担违约定金的事宜。
本合同中的定金属于成约定金，根据合同第12条、14条可知，合同定金仅是合同生效的条件，并非对债务的担保，合同第14条明确说明本合同无担保方式，因此，不属于定金罚则的适用范围。
在本合同中，原告的债务主要是按约向被告支付金钱，被告的债务主要是按约向原告交付货物，即便认定原告应当将设备安装到位，这也仅仅是原告的协助义务，并不能上升到债务的高度，因此，设备安装事宜不属定金罚则所要求的“不履行债务”之列，不适用用定金罚则。
2、关于是否承担赔偿（违约）责任的事宜。
原告认为，如果被告遭受了损失，与原告未安装设备之间也没有因果关系，因为被告所遭受的损失并不是建立在设备未安装之上，无论原告的设备安装状况如何，被告都会因为其不作为（未履行测量义务）而面临同样的结果，其所遭受的损失仍然无法改变。因此，即便说被告遭受了损失，也是其自身因素所致。
综上所述，被告不仅应退还定金，也应按合同差价进行赔偿；对于反诉的诉请，没有事实依据和法律依据。
代理词（二审）
尊敬的审判长：
汩罗市某某有色金属有限公司与靖西县某某锰业有限公司承揽合同纠纷上诉案已由贵院立案受理，现代理人发表如下代理意见。
鉴于上诉人在二审开庭时对上诉请求进行了相应变更，表示：愿意返还定金504000元，并承担一定的损失，但被上诉人也应对损失承担一部分责任。
对于上诉人的意见，代理人认为，上诉人认为被上诉人未尽到防止损失扩大的义务，所以，被上诉人也应承担一定的损失责任。对此，代理人将主要就关于防止损失扩大的观点发表如下意见：
一、被上诉人没有防止损失扩大的事实依据
在本案中，由于上诉人未按合同约定期限交付工作成果，从而双方陷入不断的协商之中，均希望能友好解决，虽然最终以失败告终，但被上诉人在协商过程中并不知道一定会以失败而终，也不知道事情的最终结果将会如何；如果要防止损失扩大，被上诉人只能尽快、尽早要求解除合同，但这显然违背了双方协商解决的本意，所以，对被上诉人而言，要在协商过程中履行防止损失扩大的义务没有事实基础。
二、被上诉人没有防止损失扩大的现实条件
退一步讲，如果被上诉人在协商过程中有防止损失扩大的义务，但实际上也难以履行。
1、在全中国，生产“铜排”的单位极少，被上诉人当时知道的就只有上诉人一家，所以，即便被上诉人想尽快定购，也找不到加工单位；
2、鉴于被上诉人的生产需要，“铜排”又不能被其他构件替代，因此，在被上诉人确实找不到第二家制作铜排的单位的情况下，与重庆鸽牌电缆有限公司联系，希望他们能加工制作，鸽牌公司并未立即答应，因为他们公司也从未制作过，后来经双方一再协议，鸽牌公司才答应制作。
因此，就现实而言，被上诉人确无防止损失扩大的客观条件。
三、要求被上诉人承担扩大损失显失公平
本案属加工承揽合同，按上诉人的说法，上诉人在合同期限内按当时的市场价格已购进铜材，但并未加工制作；本案所谓的“扩大损失”也是因为铜材涨价，但对上诉人而言，其所购进的铜材也已涨价，如果第三人向被上诉人定购，被上诉人也同样是按上涨后的价格向第三人报价，被上诉人变相的也获得了铜材涨价后的差额部分。所以，如果认定被上诉人须承担“扩大损失”，对上诉人而言，上诉人就获得了近似两倍的利润，这种结果对被上诉人而言不能不说属于显失公平。
综上所述，代理人认为，被上诉人没有防止损失扩大的基础事实，也没有防止损失扩大的现实条件，而且，如果被上诉人承担了扩大损失，这种结果将显失公平，因此，请贵院不予采信上诉人的观点，维持原判。
没找到您需要的？ 您可以
，我们的律师随时在线为您服务
问题越详细，回答越精确,祝您的问题早日得到解决！
相关法律问题
发布您的法律问题
请在此输入您的问题，祝您的问题早日得到解决！
吉安推荐律师
江西南昌市
江西南昌市
江西景德镇
江西南昌市
相关法律知识汽车维修合同
　　托修方___ 签订时间___ 合同编号___
　　承修方___ 签订地点_____________
　　一、车辆型号：
　　┌────┬─────┬─────┬───────┬─┬──┬────┐
　　│车 种 │ │牌 照 号│ │发│型号│ │
　　├────┼─────┼─────┼───────┤动├──┼────┤
　　│车 型 │ │底 盘 号│ │机│编号│ │
　　└────┴─────┴─────┴───────┴─┴──┴────┘
　　二、车辆交接期限(事宜)：
　　┌───────────────┬──────────────────┐
　　│ 送 修 │ 接 车 │
　　├──┬───┬───┬────┼─────┬────┬──┬────┤
　　│日期│ │方 式│ │日 期 │ │方式│ │
　　├──┼───┴───┴────┼─────┼────┴──┴────┤
　　│地点│ │地 点 │ │
　　└──┴────────────┴─────┴────────────┘
　　三、维修类别及项目：
　　┌──────────────────────────────────┐
　　└──────────────────────────────────┘
　　预计修费总金额(大写)_____(其中工时费 )
　　四、材料提供方式：
　　五、质量保证期：
　　维修车辆自出厂之日起，在正常使用情况下，___天或行驶___公里以内出现维修质量问题承修方负责。
　　六、验收标准及方式_________________
　　七、结算方式及期限：
　　现金_____转帐_____银行汇款_____期限____
　　八、违约责任及金额________________
　　九、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附本。
　　十、解决合同纠纷的方式：经济合同仲裁___法院起诉___
　　十一、双方商定的其它条款______________
　　┌────────────────┬─────────────────┐
　　│托修方单位名称(章) │承修方单位名称(章) │
　　│单位地址： │单位地址： │
　　│法人代表人： │法人代表人： │
　　│代表人 │代表人 │
　　│电 话 电 挂 │电 话 电挂 │
　　│开户银行 帐 号 │开户银行 帐号 │
　　│邮政编码 │邮政编码 │
　　│ │ │
　　└────────────────┴─────────────────┘
　　说明：
　　1.承、托修方签订书面合同的范围：汽车大修、主要总成大修、二级维护及维修费在一千元以上的。
　　2.本合同正式一式二份，经承、托修方签章生效。
　　3.本合同维修费是概算费用。结算时凭维修工时费、材料明细表，按实际发生金额结算。
　　4.承修方在维修过程中，发现其它故障需增加维修项目及延长维修期限时，承修方应及时以书面形式(包括文书、电报)通知托修方，托修方必须在接到通知后___天内给予书面答复，否则视为同意。
　　5.承、托修方签订本合同时，应以《汽车维修合同实施细则》的规定为依据。
　　注：本合同一式 份。承、托修双方各一份，维修主管部门各 份。
　　相关阅读：
　　莱芜【交通事故律师】推荐：刘亮律师
　　莱芜【交通事故 律师】推荐：刘亮律师 个人简介:刘亮：专职律师，中共党员，毕业于西安政治学院，法学学士，2007年通过国家司法考试,拥有专业知识和丰富 的工作经验，从事律师工作以来,秉承受人之托，忠人之事的服务理念，以认真、热情、诚信、文明为服务准&&[]
　　山东莱芜律师推荐：刘亮律师
　　山东莱芜律师推荐：刘亮律师 刘亮律师 手机号码： 执业证号：74243 执业机构：山东恒志远律师事务所 专长领域：交通事故 损害赔偿 婚姻家庭 合同纠纷 公司法务 金融证券 地 址：莱芜市莱城区花园北路34号广润大厦305室号 邮 箱：liul&&[]
　　有关设备大中修工程合同(二级)
　　设备大中修工程合同(二级) 甲方: ( 短毛车间 ) 乙方: ( 设备部 ) 订立设备大中修合同, 经双方协议, 达成下列条款. 甲 方 要 求 1, 设备大中修由设备部负责, 在安排检修计划时, 并规定交接日期, 履行交接手续 (按 规程接车) ，确保生产正常进行. 2, 设备部在&&[]
　　有关昆明市国营企业实行劳动合同制的实施办法
　　有关昆明市国营企业实行劳动合同制的实施办法 根据国务院发布的《国营企业实行劳动合同制暂行规定》(以下简称《暂行规定》)和省政府《关于贯彻执行国营企业实行劳动合同制暂行规定的补充规定》(以下简称《补充规定》)，结合我市情况，制定本实施办法： 一、&&[]
　　有关四川省国营企业劳动合同制实施办法
　　有关四川省国营企业劳动合同制实施办法 根据国务院发布的《国营企业实行劳动合同制暂行规定》 (简称《暂行规定》)，结合我省实际制定本实施办法。 一、范围 (一)凡在我省境内的国营企业、国家机关、事业单位和社会团体，在国家劳动工资计划指标 (包括各项自&&[]
相关阅读：
相关搜索：
知识首页头条推荐：
我要提问：
请输入问题内容
免费向在线律师咨询：
免费咨询律师，快速解决法律问题。
按地区找律师
热门城市：
承揽合同知识排行榜
承揽合同推荐知识
中国文明网
经营性网站