显示法宝之窗
案例与裁判文书 &
青岛盛河土石方工程有限公司诉庄明能源（青岛）有限公司建设工程施工合同纠纷案
【全文】CLI.C.2749391
青岛盛河土石方工程有限公司诉庄明能源（青岛）有限公司建设工程施工合同纠纷案
山东省即墨市人民法院
民事判决书
(2013)即民初字第5601号
　　原告青岛盛河土石方工程有限公司。
　　法定代表人黄希锁，总经理。
　　委托代理人张太华，山东文鼎律师事务所律师。
　　被告庄明能源（青岛）有限公司。
　　法定代表人KITKUNG（龚杰），总经理。
　　原告青岛盛河土石方工程有限公司与被告庄明能源（青岛）有限公司建设工程施工合同纠纷一案，于日向本院提起诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，于日公开开庭进行了审理，原告委托代理人张太华到庭参加诉讼。被告经本院公告送达开庭传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。
　　原告青岛盛河土石方工程有限公司诉称，日与11月30日，原、被告签订土方回填协议书二份，原告依约履行了合同中约定的回填工程，后经结算被告共欠原告工程款357924元。经原告多次索要，被告至今未给予清偿，请求依法判令：被告立即支付拖欠的工程款357924元；2、诉讼费用由被告负担。
　　被告庄明能源（青岛）有限公司未答辩
　　经本院开庭审理查明，原告和被告经协商，为满足被告锻造车间地质勘查工程的施工要求，就部分场地土石回填工程双方订立了《锻造车间土方回填协议》，协议内容：“一、甲方（本案被告，下同）厂区内锻造车间土石回填工程委托乙方（本案原告，下同）施工，具体位置及土石方回填量以甲方委托的测绘单位测绘为准；二、甲方委托乙方组织施工的土石方工程内容为开挖、场内运输、回填、整平等全部工作内容。乙方组织施工必须按照甲方规定的回填区域进行回填，并达到甲方规定的高度与宽度，不得超出；三、甲方按10元／m3的价格与乙方结算，经测量回填土方共计，合计179991元。现场临时用施工机械，双方不再进行决算；四、安全责任：乙方组织土石工程回填期间，采取必要的安全防护措施，消除施工隐患。在施工现场内发生的一切安全事故均由乙方负责，因此发生的责任和费用由乙方自行承担，与甲方无关。”在该协议的尾部加盖了“庄明能源（青岛）有限公司”和“青岛盛河土石方工程有限公司”的公章，原告的落款时间为日，被告的落款时间为日。协议订立后，原告开始施工。
　　2011年3月，被告委托青岛海洋地质工程勘察院对锻造车间土方回填量进行测量估算，青岛海洋地质工程勘察院于日作出了工程编号为YK号《填挖土石方估算技术总结》，计算结果为填挖土石方总量F=17999.1（m3）。
　　原告和被告经协商，为满足甲方机械加工车间地质勘查工程的施工要求，就部分场地土石回填工程双方订立了《土方回填协议》，协议内容：“一、甲方（本案被告，下同）厂区内机械加工车间土石回填工程委托乙方（本案原告，下同）施工。具体位置及土石方回填量以甲方委托的测绘单位测绘为准（预估1万／m3）；二、甲方委托乙方组织施工的土石方工程内容为开挖、场内运输、回填、整平等全部工作内容。乙方组织施工必须按照甲方规定的回填区域进行回填，并达到甲方规定的高度与宽度，不得超出；三、甲方按15元／m3的价格与乙方结算。（￥177933元）；四、安全责任：乙方组织土石工程回填期间，采取必要的安全防护措施，消除施工隐患。在施工现场内发生的一切安全事故均由乙方负责，因此发生的责任和费用由乙方自行承担，与甲方无关；五、工期：本土石方工程工期为七天，自二0一一年十二月五日起至二0一一年十二月十一日止。并且乙方应组织施工单位按照甲方要求的施工顺序进行，确保不影响甲方的勘察工程进度。若乙方不能按期完工，每延期一日，向甲方支付违约金1000元。因不可抗拒力因素除外；六、付款工程完工后，经甲方验收由有资质的测量单位测量并做出决算，甲方在一个月内将工程款一次性支付乙方。”在该协议的尾部加盖了“庄明能源（青岛）有限公司”和“青岛盛河土石方工程有限公司”的公章，原告的落款时间为日，被告的落款时间为日。协议订立后，原告开始施工。
　　2012年3月，被告委托青岛海洋地质工程勘察院对锻造车间土方回填量进行测量估算，青岛海洋地质工程勘察院于日作出了工程编号为YK号《重型加工厂房填、挖土石方量估算技术总结》，计算结果为填挖土方总量为V=11862.2（m3）。
　　被告未支付原告工程款。
　　原告未取得《建筑业企业资质证书》，原告没有施工资质。
　　上述事实有原告的陈述，原告提交的被告工商登记资料、日订立的锻造车间土石方回填协议及青岛海洋地质工程勘察院出具的估算报告、日签订土石方回填协议及青岛海洋地质工程勘察院出具的估算报告、青岛海洋地质工程勘察院于日出具的证明在案佐证，经审核，本院予以确认。
　　本院认为，建筑施工企业是指从事建筑施工生产活动的独立生产、独立经营、独立核算的经济组织，根据我国法律的规定，承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何　　······
关注法宝动态：
感谢法宝客户：
法宝通用产品
研发与应用
注意：只能下载当前页数据，下载异常请查看！
邮件主题：
邮件接收地址1：
邮件接收地址2：
转发人姓名：
转发人邮箱：青岛鼎信通讯电力工程有限公司招聘
作者：学管部 来源：学管部 发布时间： 10:33:06
青岛鼎信通讯股份有限公司成立于2008年4月，注册资本人民币3.9亿元。2014年5月已作IPO预披露。公司是国家火矩计划重点高新技术企业、软件企业、青岛市企业技术中心、青岛市工程技术研究中心，拥有CNAS认证实验室一个。青岛鼎信通讯电力工程有限公司为青岛鼎信通讯股份有限公司的全资子公司，注册资金2000万，主营电力设施承装；城市照明工程设计安装；风力发电设施检修；灯具、灯杆制作；工程施工；防雷工程施工、检测。
公司致力于电力线载波通信芯片、总线通信芯片的研发及智能电网、消防安防、智能家居等方面的产品应用推广，在扩频通信、信号处理、通信技术、自动控制、计算机应用及机电一体化等领域具有较强的科研、生产能力，是电力线载波通信和总线通领域拥有自主知识产权的专业技术公司。
根据国家电网数据信息，青岛鼎信通讯的电力线载波采集系列产品，凭借产品的优异性能，在国网供应商中，市场占有率达46%以上，处于电力线载波芯片行业的龙头地位。
公司总部设在（青岛核心区域）青岛市市南区青岛软件园内，生产基地位于青岛市城阳区电子信息产业园内。2009年9月通过ISO质量管理体系认证，2012年通过ISO14001:2008环境体系认证。2012年被青岛市认定为创新型企业。公司拥有多项自主知识产权和独立的商标注册权。
公司本着&专芯发展、用芯服务、创芯未来&的经营发展理念，建立建全科学的企业管理架构及法人治理结构，管理体制以人为本，以基础理论研究为技术先导，建立了一个以技术促营销的市场运营体系。公司成立以来一直遵循&以人为本，追求卓越、诚信务实&的基本原则，同时努力营造良好的沟通环境，为员工提供一个平等、友爱、合作和不断进步的工作氛围。公司拥有博士后3人，博士12人，硕士100余人，本科及大专3000余人。
我们为员工提供舒适的工作环境，完善的就职培训体系，良好的福利待遇，有竞争力的薪酬。我们期待着即将步出校园的优秀毕业生，选择鼎信，来共同实现我们的美好梦想。
招聘对象：专科往应届毕业生
招聘人数：5人
招聘专业：信息、通信、电气工程、机电一体化等机电工程类专业(涉及强电专业都可)
工作地点：福建省莆田市、宁德市、三明市
岗位职责：采集运维工程师：负责低压电力采集设备的维护、管理、故障排除、更换等日常工作，确保采集系统日常的正常运作；任职资格：1、大专或以上学历，电力及电学相关专业、自动化控制；2、身体健康，可适应室外作业；
3、党员、班干部、学生会干部、有电工证、有驾驶证优先；4、熟练运用电脑、简单的办公软件；5、工作主动性强，耐心细致，有责任心，服从管理，具备团队合作精神。
福利待遇：
有竞争力的薪酬（13薪、 年终奖金）（实习2500，转正3000，实习期3个月）
餐费补贴：600元
通讯费补贴：100元
生日礼金：300元
健康查体、过节福利
工会、党建、团队活动
招聘及培训流程：
简历 近照（1寸） 成绩单&筛选&面谈&签约&录用
简历投递方式：，邮件主题：应聘简历。
联系方式：王英堂&，欢迎电话咨询
职位专业分类：
相关专业最新招聘信息
热门招聘信息
　　　　　
　　　　　
名企校园招聘土石方填海工程_土石方填海工程相关的所有信息,希望对您有所帮助-中国学网
土石方填海工程
状态:3个回答日期：回答人:amidaya答：判断是不是传销，需要从法律角度解析此行为的法律内涵，如符合以下条件，则属于传销行为。 依据《禁止传销条例》： 第二条、传销，是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付...状态:2个回答日期：回答人:毫秒微差问：我接触到一个工程，从山爆破石头，遇到海边，添海修建码头，请问从爆破...答：需要爆破与拆除工程及土石方工程资质，具体资质级别要看工程量及施工难度的大校 工艺流程：测量放样、钻孔、装药联线、爆破、挖装、运输、回填（分层碾压）、场地平整。 应该注意的问题很多，但一般土石方及爆破合同的范本里都有，无非是按照本...状态:2个回答日期：回答人:CWJSZ问：1、填海工程是自己买重卡，还是找车合算？找车当然是从中抽钱了。但是找...答：这个要看你个人的能力而定，买车投入大，风险大相对利润高点。但是买车你还需要考虑怎么管理的问题。状态:1个回答日期：回答人:lishu答：正在异地的人都知道，从事异地要全职从事，所有生活开销都是自己的，简单的说，就是吃喝拉撒睡加上接人。别以为这些都是小钱，等你上到经理的时候就知道这些才是真正投资的一大笔钱，你邀约一个朋友需要花钱，不光是朋友和你自己的吃喝，还有房...状态:2个回答日期：回答人:品味人生_来了答：量方的技术员 在哪里做 需要帮忙么状态:3个回答日期：回答人:贴吧答：中交天航局前几年在那填过，现在撤了。那么多的土方量太不现实了。谨防诈骗集资上当。状态:1个回答日期：回答人:恋爱toMV0答：天津市政府：请问天津滨海世纪伟业文化建设投资有限公司是否有汉沽镇的填海工程？ 打字不易，如满意，望采纳。状态:10个回答日期：回答人:cn#BGpkLukfuu答：现在在小口子的施工队，有了解青岛森林枫建设工程有限公司的吗？他们有活吗？状态:1个回答日期：回答人:学网网友问：土石方填海工程资料需要做哪些资料？需要做安全资料么？怎么做？开工需...答：把所有表格熟悉，把规范中的要求填写项目都认真记录。现场每一工程需要填写的表格都要知道，按要求进行检查后填写，整理好。认真、细心、多学、多问。 施工？还是测量 还是实验 还是内业？ 各部需要各自具体的资料， 最后汇成开工报告呈筹建处~ ...
与【土石方填海工程】相关信息:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
用户还关注青岛市建设工程从业人员业务考试试题库-青岛市政监理咨询有限公司_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员，立省24元！
青岛市建设工程从业人员业务考试试题库-青岛市政监理咨询有限公司
上传于||文档简介
&&监​理​考​试​习​题
阅读已结束，如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档？
下载文档到电脑，查找使用更方便
还剩104页未读，继续阅读
你可能喜欢