深圳地产在经历连续数月全城疯抢、领涨全国&热&后，将迎来地产界又一大盛事&&百佳华品牌发布会暨佳华领汇广场产品发布会。此次品牌发布会将于5月31日14点在南山区华侨城洲际大酒店宴会厅盛世启幕。届时，多位地产专家和30余家重量级媒体将会现场见证，现诚邀各界朋友光临共鉴。百佳华品牌发布会暨佳华领汇广场产品发布会将璀璨盛启此次产品发布会的举办，将启幕百佳华集团旗下佳华地产在深圳四大未来中心&&华为科技新城、坪山、观澜、沙井的四盘齐发，拉开华为科技新城佳华领汇广场率先亮相的帷幕。百佳华集团创立于1995年，是一家以地产开发、商业运营为一体，业务涉及大型购物中心、时尚百货、精品超市、住宅及大型城市综合体、工业园区开发、物业服务等多种行业的多元化企业集团。深圳市百佳华百货有限公司是百佳华集团商业运营平台，负责集团旗下城市综合体、购物中心、时尚百货、精品超市等资产的运营和管理工作。目前，佳华百货在深圳、佛山、南宁等地开设有十多家大型连锁购物商场，经营面积约30万平方米。2004年通过ISO9001质量管理体系认证，日，佳华百货（00602.HK）在香港主板成功上市，为广东省第一家实现整体上市零售企业，并获评为&广东最具投资价值上市公司50强&。佳华地产作为深圳市房地产协会理事单位，开发涵盖写字楼、商业、住宅、工业园区、城市商业综合体等多业态细分产品。佳华地产集百佳华集团地产开发，商业运营20年沉淀，以商业选址的独特视角甄选土地，整合行业优质资源，截至2012年底，开发面积达100万平方米，遍及宝安、石岩、松岗、观澜等地，打造精品项目，以商业自营保证未来项目的价值提升，用最务实的态度实现繁华的梦想。目前，佳华地产正开发和待开发的项目遍及深圳华为科技新城、坪山、观澜、沙井四大未来中心，总建筑面积将超过100万平方米，首创城市精英MAX系列产品，专为城市精英筑家。百佳华成立至今，已积累了20年独一无二的城市综合体商业运营经验，即将进行的百佳华集团品牌发布会，既是20年百佳华专注城市综合体运营的印证，也是百佳华将由运营城市繁华向运营城市生活转变的启幕。华为科技新城佳华领汇广场即将率先亮相佳华领汇广场位于政府斥资310亿重金打造的华为科技新城区域内（环中线五和站C出口），双地铁交汇（5号线和10号线），享深圳第一名校&&外国语公立学校，是集住宅、公寓、购物中心，星级酒店于一体的都会max城市综合体。坐拥百佳华商业、天虹商业、华润万家等品质购物中心，毗邻黄金山公园，远眺银湖山公园，乐享繁华都会MAX生活。片区内未来重量级开发商（星河、万科、保利、新鸿基）联合打造华为科技新城，将带来近1000万平米的旧改体量。佳华领汇广场将以3.0综合体生态圈和MAX都会生活系&&全新的生活理念和领先的生活方式，敬献华为科技新城精英们，成为2015年的置业首选，未来升值潜力不言而喻。华为科技新城佳华领汇广场营销中心将于6月6日迎来盛大开放，届时诚邀请各界朋友光临品鉴。相关文章二手房 租房&&百佳华深圳市场最大“棋局” 四大项目亮相
房讯网 9:02:26
[提要]百佳华集团发布品牌战略，旗下四个地产项目亮相，总建筑面积约百万平方米，这也是该集团上市以来，在深圳房地产市场的最大一次布局。
　　5月31日，百佳华集团发布品牌战略，旗下四个地产项目亮相，总建筑面积约百万平方米，这也是该集团上市以来，在深圳房地产市场的最大一次布局。
&&& 虽然百佳华集团一直根植深圳，但如此大体量涉足地产领域，尚属首次。据悉，这四个大盘分别位于坂田、观澜、坪山和沙井，均为综合体项目，坂田项目佳华领汇广场有望在第三季度入市。
　　2007年，百佳华百货在香港主板成功上市，成为广东省第一家在香港主板上市的零售企业。
&&& 佳华地产作为集团房地产开发平台，已经在深圳开发了超过百万平方米的商业和住宅。
&&& 此次，佳华地产重点打造的佳华领汇广场将以3.0综合体生态圈和MAX都会生活系，为深圳楼市带来全新的产品理念和生活模式。
　　来 源：深圳商报
　　责 编：陈 红　　
& & & & & & & & & &
& 　[密云区]& 　[大兴区]& 　[丰台区]& 　[朝阳区]& 　[朝阳区]& 　[通州区]& 　[亦庄开发区]& 　[朝阳区]& 　[海淀区]& 　[昌平区]
& & & & & & & & & &
& & & & & & & & & &
房讯网关于版权事宜声明:
房讯网 版权所有
京ICP证100716号
广告服务：010-
采编中心：010-
技术支持：010-云南商业地产首脑峰会暨赢商网商业地产招商交流会(云南站)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
百佳华百货确定出席云南商业地产首脑峰会
　　在这个商业开始泛滥的时代，塑造项目鲜明的特征，给品牌商家留下深刻、独特的形象，从中脱颖而出成为了项目方最大难题。招商会议频繁的年度，如何真正有效的解决招商难题，快速了解项目和品牌的匹配度?项目和品牌&离婚率&较高的年代，我们应该选择最优质，还是最合适?如何成功联姻商业项目和品牌商家?
　　由中国商业地产领域最具影响力门户网站&&赢商网与21世纪中国商业地产研究院联合发起主办的&云南商业地产首脑峰会暨赢商网商业地产招商交流会(云南站)&将于日在昆明万达文华酒店盛大召开。届时，同期举办的招商交流环节，集结逾百家全业态品牌商家进行零距离沟通对接。
　　据组委会最新消息，百佳华百货确定出席本次大会。
　　百佳华百货&品牌简介
　　深圳市百佳华百货有限公司是一家由中国商务部批准成立的外商独资企业，日，公司成功在香港联交所主板上市（股票代码：0602）。公司注册资金22040万元；公司在深圳、广东、广西等地开设了二十家大型连锁商场。
　　深圳百佳华百货公司从第一家门店创设至今已有十余年时间。十余年来，公司以组织结构专业化、工作流程标准化、企业管理规范化为核心，建立了一整 套营销策划、店铺开发、卖场规划、采购配送、质量检验、财务控制等规范流程，倡导标准化经营、科学化决策，坚持走可持续发展道路。经过十余年的发展，公司的经营管理水平已居深圳零售行业前列。商品进、销、存全过程实行计算机网络化管理，各分店全部采用先进的电子信息化进行现场管理，公司于2004年顺利通 过ISO9001质量管理体系认证，为深圳市最早通过ISO9001质量管理体系认证的零售企业之一，成为国内零售行业为数不多的认证企业。自公司创立之 日起，商品销售持续、稳步增长。随着品牌知名度及销售业绩的不断提升，公司凭借优良的经营业绩荣登&中国连锁百强&。屡次被国家、省、市、区授予&全国诚 信单位&、&全国顾客满意服务明星单位&、&广东省先进工商户&、&深圳市消费者喜爱的名牌商场&等十几项荣誉称号。目前，百佳华已成为深圳市的大型连锁商业企业和知名品牌。
　　&百佳华百货品牌拓展链接：
　　&想要了解更多活动信息，请关注赢商网：。如想了解其它信息或参会，请电话咨询： 020-（广州）、1（云南）。晶报讯 5月31日，百佳华集团举行品牌发布会暨佳华领汇广场产品发布会。百佳华集团总裁表示，集团将由“运营一城繁华”向“运营一城生活”转变。百佳华旗下四个地产项目将发力深圳，分别位于坂田、观澜、坪山、沙井，总建筑面积约百万平米。其中，位于坂田的佳华领汇广场预计第三季度入市，首推户型为77-130㎡3-5房。
百佳华集团创立于1995年，是一家以地产开发、商业运营为一体，业务涉及大型购物中心、时尚百货、精品超市、住宅及大型城市综合体、工业园区开发、物业服务等多种行业的多元化企业集团。此次佳华地产首推的佳华领汇广场项目将以3.0综合体生态圈和MAX都会生活系，打造全新的生活理念和领先的生活方式。（胡妹、施培选）
来源： 晶报中国裁判文书网
&&/&&&&/&&&&/&&
广西百佳华百货有限公司）与上诉人玉林市洪源房地产开发有限公司房屋租赁合同纠纷民事裁定书
广西壮族自治区玉林市中级人民法院民 事 裁 定 书（2013）玉中民一终字第439号上诉人（一审原告、反诉被告）广西百佳华百货有限公司，住所地广西壮族自治区南宁市良庆区。法定代表人庄陆坤，该公司董事长。委托代理人阮健，广西万益律师事务所律师。上诉人（一审被告、反诉原告）玉林市洪源房地产开发有限公司，住所地广西壮族自治区玉林市东胜路）。法定代表人袁平年，该公司董事长。委托代理人刘继昌，男，日出生，汉族，玉林市洪源房地产开发有限公司法律顾问，住河北省邯郸市复兴区。委托代理人胡少伟，男，日出生，汉族，玉林市洪源房地产开发有限公司经理，住河北省邯郸市曲周县。上诉人广西百佳华百货有限公司（以下简称百佳华公司）与上诉人玉林市洪源房地产开发有限公司（以下简称洪源公司）因房屋租赁合同纠纷一案，不服玉林市玉州区人民法院（2013）玉区法民初字第137号民事判决，向本院提起上诉。本院于日立案受理后，依法组成由审判员陈敦文担任审判长，审判员吕海欢、代理审判员郑燕冰参加的合议庭，于日对本案进行了公开开庭审理，书记员李小莉担任法庭记录。上诉人百佳华公司的委托代理人阮健，上诉人洪源公司的委托代理人刘继昌、胡少伟到庭参加诉讼，本案现已审理终结。一审法院查明，日，百佳华公司与洪源公司签订一份《房地产租赁合同书》，合同约定百佳华公司（乙方）承租洪源公司（甲方）开发的位于玉林市白石桥路8号、建筑面积28118平方米、土地证编号为玉国用（2009）第号房产。合同约定：“租赁房产租金按建筑面积计算为每月每平方米16.68元，每期应交纳租金为人民币元，合同签订后五日内乙方向甲方交纳三个月的租金，自免租期满后开始计算租金。租赁期间，自交房之日起免租期满开始租金每3年递增6%；乙方应在签定本合同后5日内向甲方支付2个月租金合计人民币元作为履约保证金；租赁房产移交日为日前；甲方移交的租赁房产应符合附件4《租赁房产技术要求》，如甲方未能按期交付符合上述要求的租赁房产，延迟交付90日以上，乙方有权解除本合同，甲方应双倍返还履约保证金。”同时，双方在合同及合同附件中还明确约定了租赁房产交付标准。双方签订合同后，百佳华公司按约定于日向洪源公司预付了租金元，并于日支付了履约保证金元。日，百佳华公司向洪源公司提供了施工改造图纸。日，邯郸市洪源建筑安装工程有限公司施工单位以函告知关于天禾春城B区5号商业电梯（一层上二层的5号扶梯），按照变更位置改造，破坏现有的主次梁、板结构，影响整体结构安全；日，河北鸿泰工程项目咨询有限公司监理单位建议，重新调整B区5号商业电梯（一层上二层的5号扶梯）的位置，属于主体结构重大变更，应重新设计并通过审核，才能施工。日，深圳市粤鹏建筑设计有限公司发函告知洪源公司，百佳华公司提供的具体施工图一层上二层的5号扶梯不符合建筑及结构设计规范要求。日，洪源公司与邯郸市洪源建筑安装工程有限公司签订《建设施工合同》，工程名称：天禾春城商住楼（地下室一层二层商业部分改造），改造工程包干总价3509716元，工程款于日、11月21日、12月15日、12月20日、12月26日、日陆续支付给邯郸市洪源建筑安装工程有限公司。日，洪源公司发函要求尽快调整5号扶梯位置，以免整体进度受到影响。日，百佳华公司向洪源公司发函催告交付租赁房产，日，洪源公司再次向百佳华公司发函，图纸应当符合结构要求及消防、规划的要求，日，百佳华公司来函不同意修改租赁房产货梯及一层上二层扶梯位置，仍要求按照施工图纸进行施工处理。日，百佳华公司发函给洪源公司，要求自日起提前解除《房地产租赁合同书》，并于接到本公函之日起5日内双倍返还履约保证金元，同时全额退还已预付的租金元；洪源公司一直未返还，日、日，洪源公司发函通知百佳华公司租赁房产已经通过消防验收，请尽快进场施工。日，洪源公司发函给百佳华公司，要求其于日前进场，否则自日解除租赁合同。至今，施工改造图纸5号扶梯安装位置并未修改。另查明，洪源公司于日取得建设工程规划许可证（证号：建字108-1号），建设规模72139.02平方米，2011年10月，百佳华公司变更后的图纸已经玉林市住房和城乡规划建设委员会审核通过。日，百佳华公司向一审法院提起诉讼，请求：1、确认双方签订的《房地产租赁合同书》于日起解除；2、判令洪源公司返还原告预付的租金元；3、判令洪源公司双倍返还履约保证金元；4、判令洪源公司负担全部诉讼费用。洪源公司则提起反诉，请求：1、判令解除洪源公司与百佳华公司签订的《房地产租赁合同书》；2、判令百佳华公司赔偿因其违约造成经济损失元（其中按百佳华公司具体图纸施工损失3509716元，招商代理费损失787300元，因解除合同重新招商造成场地闲置租金损失2814048元，商品房滞后销售利息损失元）；3，案件诉讼费由百佳华公司负担。一审法院审理认为，本诉中，关于百佳华公司与洪源公司签订的《房地产租赁合同书》是否合法有效的问题。百佳华公司与洪源公司签订的《房地产租赁合同书》是双方当事人的真实意思表示，且合同主体合格，合同内容符合有关法律规定，洪源公司于日取得建设工程规划许可证，按租赁合同进行室内改造也已经报有关部门批准。依据《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题解释》第二条：“出租人就未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定建设的房屋，与承租人订立的租赁合同无效。但在一审法庭辩论终结前取得建设工程规划许可证或者经主管部门批准建设的，人民法院应当认定有效。”的规定，本案中的《房地产租赁合同书》属于有效合同。根据《中华人民共和国合同法》第九十三条：“当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。”的规定及《房地产租赁合同书》第六条第三款之约定：“如甲方未能按期交付符合上述要求的租赁房产，相应延计租日及合同期限；延迟交付90日以上，乙方有权解除本合同……”，至日洪源公司已迟延90日未能交付租赁房产，百佳华公司有权解除合同。百佳华公司诉请确认双方签订的《房地产租赁合同书》于日解除的诉讼请求，予以支持。关于洪源公司返还多少预付租金给百佳华公司的问题。根据《中华人民共和国合同法》第九十七条的规定：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。”及《房地产租赁合同书》第三条约定：“自租赁房产签订之日且租赁房产移交之日起8个月为免租期……”。本案租赁房产一直未交付百佳华公司使用，百佳华公司诉请返还预付的租金元的诉讼请求予以支持。关于履约保证金应否双倍返还，履约保证金是否属违约金，数额是否过高的问题。在本案中，双方签订《房地产租赁合同书》已明确履约保证金的定金性质，所以本案的履约保证金是定金，而且比例没有超合同总金额的20%，约定数额没有过高，定金约定有效。在本案中虽然按合同约定百佳华公司没有义务向洪源公司提供施工图，但租赁房产所有人洪源公司要按百佳华公司的使用需求进行改造，所以在合同履行过程中百佳华公司有义务及时准确向洪源公司提供施工图纸。百佳华公司在签订合同后，迟迟未向洪源公司提供施工图纸及确认5号电梯位置，致使洪源公司迟延履行合同义务。洪源公司未能在合同约定时间内交付租赁房产，在百佳华公司发函催告后洪源公司也未能在合理期间内交付租赁房产，双方都存在违约行为，各应负相应的民事责任。洪源公司应返还百佳华公司已交纳的履约保证金元给百佳华公司为宜，对于百佳华公司要求洪源公司双倍返还履约保证金的诉请超出元部分，不予支持。反诉中，关于百佳华公司是否存在违约，百佳华公司应否赔偿经济损失给洪源公司，赔偿多少的问题。一审法院认为，百佳华公司在日签订合同后到日才向洪源公司提供施工图纸，洪源公司在收到百佳华公司图纸于日组织进场施工，在施工中洪源公司发现5号扶梯无法施工，为此，洪源公司于日、2月11日两次去函要求百佳华公司调整5号扶梯的位置，百佳华公司才于日答复不同意修改5号扶梯位置并要求按原图纸施工，致使租赁房产无法按约定完成交付，百佳华公司的上述行为已构成违约。洪源公司已按合同约定及百佳华公司提供的图纸改造租赁房产，除5号扶梯位置无法施工外其他改造项目已经完工，而且也已经支付了3509716元改造费用给施工方邯郸市洪源建筑安装工程有限公司，有转账凭证及收据为证。百佳华公司虽对3509716元改造费用有异议，但在法院依法向其释明是否对改造工程进行造价鉴定后，百佳华公司在规定时间内未做表示。根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定：“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。”百佳华公司应承担举证不能的不利后果，应依法认定洪源公司改造租赁房产的改造费用为3509716元。百佳华公司的违约行为造成洪源公司的经济损失，洪源公司有权要求百佳华公司赔偿经济损失，洪源公司已按百佳华公司提供的具体施工图投入了3509716元进行建筑改造，对于该部分损失，百佳华公司应予赔偿，洪源公司该项诉请，依法予以支持。对于洪源公司诉称要求百佳华公司赔偿易木睿策管理咨询公司签订招商代理合同书所支出的招商代理费787300元和因解除合同重新招商造成场地闲置租金损失2814048元及商品房滞后销售贷款利息损失元的反诉请求，因与本案本诉不是基于同一法律事实关系，虽经本院多次调解，双方都未能达成协议，本案对洪源公司该部分反诉请求不予处理，由洪源公司另择其他途径解决。综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第九十三条、第九十七条、第一百一十五条、第一百二十条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条，《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题解释》第二条的规定，判决：一、确认百佳华公司与洪源公司双方于日签订的《房地产租赁合同》于日解除；二、洪源公司返还租金元给百佳华公司；三、洪源公司返还履约保证金元给百佳华公司；四、驳回百佳华公司的其他诉讼请求；五、百佳华公司赔偿经济损失3509716元给洪源公司；六、驳回洪源公司的其他反诉请求。上诉人百佳华公司不服一审判决，上诉称，1、一审判决认定百佳华公司与洪源公司日签订合同后，日才向洪源公司提供施工图纸，认定百佳华公司不同意变更5号扶梯位置，导致洪源公司无法施工，从而认定百佳华公司违约，并判决百佳华公司赔偿洪源公司3509716元，属于认定事实错误和适用法律错误。（1）按照《房地产租赁合同书》约定，百佳华公司并没有向洪源公司提供施工图纸的义务，也未约定向洪源公司提供施工图纸的时间，其不构成违约。（2）百佳华公司于日向洪源公司提供施工图纸，也与洪源公司未按约完成交房不存在因果关系。洪源公司提供的《建设工程施工合同》表明，工程完工的时间是日。而百佳华公司与洪源公司签订的《房地产租赁合同书》表明，租赁房产交付的时间是日。由此可见，即使百佳华公司应当提供施工图纸，也与洪源公司未按约完成交房不存在因果关系。（3）变更5号扶梯位置是对租赁合同的变更，依法应取得双方同意，百佳华公司不同意变更并不存在违约行为。同时，变更5号扶梯属于洪源公司的责任，其无法按合同约定的位置安装引起的责任应由洪源公司负担；2、3509716元并非洪源公司的损失，一审判决百佳华公司承担赔偿责任没有事实和法律依据。3509716元属于洪源公司支出的改造租赁房屋的费用，其改造成果已存在于租赁的房屋之中，在合同解除的情况下，房屋改造的成果不可能为百佳华公司所有，而属于洪源公司所有，洪源公司支出的3509716元已为其换回了房屋的改造成果，显然该350976元并非洪源公司的损失。退一步说，百佳华公司应对洪源公司改造房屋的费用承担赔偿责任，该费用也不能由百佳华公司全部承担。3、一审判决认定双方在履行合同中都存在违约行为，各自应承担相应的责任，但一审判决判令上诉人百佳华公司全额赔偿洪源公司改造房屋的费用，一审判决与认定事实自相矛盾。请求：1、维持一审判决第一、二、三、四项；2、撤销一审判决第五项；3、驳回洪源公司的诉讼请求。上诉人洪源公司不服一审判决，上诉称，1、百佳华公司在履行合同中存在违约行为，应承担违约责任。（1）百佳华公司未能及时提供施工图纸，致使施工工期过长，租赁房产无法按约定完成交付。根据《房地产租赁合同书》，租赁合同所附的只是一张平面图，不是施工图纸，只有百佳华公司提供准确的施工图纸，洪源公司才能按照百佳华公司的使用要求进行改造。因此，提供施工图纸既是百佳华公司的义务，也是装修改造的前提。双方于日签订合同后，百佳华公司于日才提供施工图纸，这是导致洪源公司不能按时交付租赁房屋的主要原因，百佳华公司已经构成违约。（2）百佳华公司拖延数月逾期答复洪源公司是否调整5号扶梯位置，致使租赁房产无法按约定完成交付。日，根据施工单位的函件，天禾春城B区5号扶梯的安装按照变更位置的改造将破坏现有主次梁、板结构，影响结构安全，要求重新设计，为此，洪源公司多次口头与百佳华公司协商，但百佳华公司均没有答复。日和2月11日，洪源公司两次致函百佳华公司，要求尽快答复调整5号扶梯位置，到日洪源公司才收到百佳华公司不同意调整5号扶梯的安装位置的复函，要求仍按原图纸施工，而到日百佳华公司就来函要求解除租赁合同。上述事实，说明百佳华公司拖延数月逾期答复洪源公司是否调整5号扶梯位置，致使租赁房产无法按约定完成交付；2、一审判决洪源公司返还百佳华公司交付的履约保证金元错误。百佳华公司在履行合同中违约在先，未能及时提供施工图纸，拖延数月逾期答复洪源公司是否调整5号扶梯位置，致使洪源公司无法按合同约定完成交付租赁房屋的义务，根据《合同法》第115条的规定，给付定金的一方不履行约定的债务，无权要求返还定金。因此，百佳华公司无权要求返还履约保证金元，一审判决洪源公司返还该元是错误的；3一审判决洪源公司返还租金元给百佳华公司有失公正。百佳华公司在履行合同中违约，致使房地产租赁合同未能履行，洪源公司损失8个月的租金300多万元，百佳华公司交付的租金元应当抵顶洪源公司的损失。故此，一审判决洪源公司返还百佳华公司元，对洪源公司明显不公；4、百佳华公司不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，导致洪源公司与百佳华公司签订的《房地产租赁合同书》的合同目的不能实现。因此给洪源公司造成的损失包括洪源公司支出的招商代理费、场地闲置租金损失以及商品房销售贷款利息损失应由百佳华公司承担。请求：1、维持一审判决第一项和第四项。2、撤销一审判决第二、第三、第六项。3、判令百佳华公司赔偿损失元。其中，招商代理费787300元；场地闲置租金损失2814048元；商品房滞后销售利息损失元。本院认为，原判认定百佳华公司与洪源公司在履行合同过程中，谁违约或违约在先，造成不能交付出租房屋的原因和责任等基本事实不清。依照《中华人民共和国民事诉讼》第一百七十条第一款第（三）项的规定，裁定如下：一、撤销广西壮族自治区玉林市玉州区人民法院（2013）玉区法民初字第137号民事判决；二、本案发回玉林市玉州区人民法院重审。本案本诉案件受理费33064元（广西百佳华百货有限公司已预交）反诉案件受理费31385元（玉林市洪源房地产开发有限公司已预交），由一审法院根据重审的结果确定负担；二审案件受理费，玉林市洪源房地产开发有限公司预交37000元，广西百佳华百货有限公司预交34878元），由本院分别退回给玉林市洪源房地产开发有限公司和广西百佳华百货有限公司。本裁定为终审裁定。审　判　长　　陈敦文审　判　员　　吕海欢代理审判员　　郑燕冰二〇一四年三月十二日书　记　员　　李小莉法律条文适用：1、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条：第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（三）原判决认定基本事实不清的，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判。
一、本裁判文书库公布的裁判文书由相关法院录入和审核，并依据法律与审判公开的原则予以公开。若有关当事人对相关信息内容有异议的，可向公布法院书面申请更正或者下镜。
二、本裁判文书库提供的信息仅供查询人参考，内容以正式文本为准。非法使用裁判文书库信息给他人造成损害的，由非法使用人承担法律责任。
三、本裁判文书库信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本裁判文书库信息牟取非法利益。
四、未经许可，任何商业性网站不得建立与裁判文书库及其内容的链接，不得建立本裁判文书库的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝或传播本裁判文书库信息。
&&|&&&&|&&&&|&&&&|&&&&|&&
Copyrights(C)最高人民法院 All Rights Reserved
未经本网书面授权，请勿转载、摘编或建立镜像，否则视为侵权。
北京市东城区东交民巷27号 100745 总机:010- 举报:010-