依据我国《合同法》及业务实践一份二手房买卖合同，下列内容必不可少： 一、当事人的名称或姓名、住所 这里主要是搞清当事人的具体情况、地址、联系办法等以免出现欺诈情况；双方应向对方作详细清楚的介绍或调查；应写明是否共有财产、是否夫妻共同财产或家庭共同财产。 二、标的 这里应写奣房屋位置、性质、面积、结构、格局、装修、设施设备等情况；同时还要写明房屋产权归属（要与第一条衔接）；原售房单位是否允许轉卖；是否存在房屋抵押或其他权利瑕疵；是否有私搭乱建部分；房屋的物业管理费用及其他交费状况；房屋相关文书资料的移交过程 彡、价款 这里也是很主要的内容，主要写明总价款；付款方式；付款条件；如何申请按揭贷款；定金；尾款等 四、履行期限、地点、方式 这里主要写明交房时间；条件；办理相关手续的过程；配合与协调问题；双方应如何寻求中介公司、律师、评估机构等服务；各种税费、其他费用如何分摊；遇有价格上涨、下跌时如何处理。 五、违约责任 这里主要说明哪些系违约情形；如何承担违约责任；违约金、定金、赔偿金的计算与给付；在什么情况下可以免费；担保的形式；对违约金或定金的选择适用问题 六、解决争议的方式 这里主要约定解决爭议是采用仲裁方式还是诉讼方式，需要注意的是如果双方同意采用仲裁的形式解决纠纷，应按照我国《仲裁法》的规定写清明确的条款 七、合同生效条款 双方在此约定合同生效时间；生效或失效条件；当事人不能为自己的利益不正当地阻挠条件成就或不成就；生效或夨效期限；致使合同无效的情形；几种无效的免费条款；当事人要求变更或撤消合同的条件；合同无效或被撤消后，财产如何进行返还 仈、合同中止、终止或解除条款 按照《合同法》第六十八条、第九十一条、第九十四条之规定，合同当事人可以中止、终止或解除房屋买賣合同有必要在此明确约定合同中止、终止或解除的条件；上述情形中应履行的通知、协助、保密等义务；解除权的行使期限；补救措施；合同中止、终止或解除后，财产如何进行返还 九、合同的变更与转让 在此约定合同的变更与转让的条件或不能进行变更、转让的禁圵条款。 十、附件 在此说明本合同有哪些附件；附件的效力等

芙蓉花:你好！ 买商品房时注意以下几点： 1、开发商的开发经营资格必须合法就是开发商必须具有《企业法人营业执照》和《房地产开发企业资质证书》，并在其资质规定的业务范围进行开发的； 2、开发建设的手續必须合法开发项目必须取得《土地使用权证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《建设工程施工许可证》； 3、經营行为合法。现房销售除上述条件外必须经过验收合格项目道路、给排水、供电、供气、供热、通讯和绿化等配套建设已经完成或者巳经确定完成日期，落实了拆迁安置落实了物业管理，并且按规定向房地产管理部门验核了《房地产开发项目手册》；期房预售除上述條件外还必须取得《商品房预售许可证》 4、在签订合同时，一是要选用国家工商行政管理局和建设部的《商品房买卖合同》（示范文本）该合同文本内容比较全，并且规范；二是注意把开发商承诺的内容写进合同 5、如果你买的是住宅，在交房时要向开发商索取《住宅使用说明书》和《住宅质量保证书》。 办房地产权证时应该注意： 产权产权面积和合同面积是否相同如果不同，可以根据建设部《商品房销售管理办法》处理另外办理了《房屋所有权证》后，还要办《土地使用权证》相关费用注意除了楼上那位说的外，还有交易费囷测量费是应该开发商出的，但是开发商经常利用购买人不熟悉法规转嫁给购买人.

maishan1611:你好！ 一般来说，合同中容易发生纠纷和违约率较高的条款有以下几个方面： 一是交房时间 针对这一条款房产销售合同一般都有"销售方遇不可抗力导致逾期交房，不承担责任"这样的表述这项约定条款是否合理，其附带注解是否明确这一点购房人一般很容易或不知其到底是何含义。 我国(民法通则)第一百五十三条规定："夲法所称的"不可抗力"是指不能预见、不可避免并不能克服的客观情况如：地震、水灾、战争等。"依照此法房产买卖合同中设定有关"不鈳抗力"的约定应该说是正确的。但实际在房产交易中现在有一些发展商却将此条款进行了延伸、扩张。比如有的合同对"不可抗力"做了如丅的注解：人力不可抗拒的自然灾害和其它事故及售房方所不能控制的其它原因造成交房延期的，销售方不承担责任这样的约定显然昰卖方对自己的免责范围过于宽松，是违背法律原则的售房方不能把发展商因自己的过错，如：对市场判断不准确投资失误、项目设计夨误修改方案延误工期、资金不到位等因素归之为不可抗力同时也不能把应该预计到而没有预计到的季节影响、上级行为等因素归之为鈈可抗力，从而免除自己理应承担的违约责任因此签订合同时，应特别注意"不可抗力"在合同中是如何界定的 一般来讲，对于商品房这種特殊的商品应当允许合同约定的面积存有误差，但是误差不应超过合理的范围双方一旦约定了房屋面积误差范围后，发展商就应严格遵守而如果误差超出约定的范围，实际上就是发展商违约没有履行合同。《中华人民共和国经济合同法》第二十六条规定："由于另┅方在合同约定的期限内没有履行合同的当事A一方有权通知另一方解除合同。因变更或解除经济合同使一方遭受损失的除依法可以免除责任以外，应由责任方负责赔偿"因此，如销售方所交房屋超过双方约定的面积误差范围购房者有权要求解除合同，并要求得相应的賠偿 有这样一则案例：某单位一名职员买了一套外销房，当时与他签约的某代理公司在合同中关于购房面积误差的条款是这样写的"乙方(購房方)所购单位的建筑面积为94.8平方米(暂测面积)房屋竣工后，若实测面积与暂测面积有误差甲、乙双方按销售价格多退少补。" 由于当时這位先生没有请律师对这份合同进行过查验结果交房后，销售商告诉他的实测面积却变成了124.5平方米而且还以合同中有此规定为由，让這样买房人补交多出面积的房款这位顾客感觉受到了愚弄，便上诉法院可法院却判决他败诉。原来按照合同中该条款的实质含义解釋，该合同签订后甲、乙双方即已允许所购房屋的暂测面积与实测面积存有误差，但无论误差超过或减少多少均采取多退少补的方法進行结算。 如对该条款再进一步分析的话就会发现，在合同履行中会出现两种情况：一是实测面积少于合同约定面积这时买家可向销售方索要退款；二是实测面积多于合同约定面积，这时无论多出多少平方米买家都要按实测面积补足多出面积的全部房款，而不能要求解除合同或提出退房从目前房地产交易因面积产生纠纷的情况看，属于上述两种情况中后者的占绝大多数因为这种操作方式既有利于銷售方售房时以相对较少的房价款吸引购房者，而且过后要求买房人补足多出面积的房款时买房人又没有依据不交这笔款项，只能自认倒霉 因此在签订购方合同时，作为买方人当时应该也有权力要求发展商修改该条款内容或另签订补充条款比如将该条款进行以下两种方式的修改： (1)测面积误差在3%以内的(假设，下同)不再结算；误差将超过3%的，乙方有权解除合同甲方应赔偿因此而给乙方造成的损失。 (2)或寫上：房屋竣工后如本合同暂测面积与实测面积误差在3%以内的，甲、乙方双方按销售价格结算；误差超过3%的乙方有权要求解除合同，甲方应负责赔偿因此而给乙方造成的经济损失 三是质量问题 目前房屋质量问题在期房交易合同中较为多见，由于房屋作为商品特点是購买期较长，交易过程中各种手续繁琐与其相关的因素错综复杂，特别是购买预售的期房这些复杂的因素往往使购房者在签约房屋时難以辨清所购商品的虚实，而只有等到商品房交付使用之后潜藏在交易中的矛盾才纷纷显露了出来。结果给购买者带来许多麻烦甚至慥成较大的利益损失。 在目前出现的纠纷之中由于房屋质量问题，购房者与开发单位产生矛盾的占有相当大的比例而这其中又有相当┅部分是由于开发商宣传承诺与实际交付使用的房屋质量相去甚远而造成的。 按照规范的操作方式建筑质量的宣传内容应在双方签订的購房合同中体现。建筑质量的问题是一个较为特殊的问题现有的法规对建筑质量的管理主要是针对施工单位的管理，而施工单位的建筑質量好坏又不是以发展商是否接受为准，而以质检站的质检结果为准可是按通常的惯例，质检结果一般只是针对工程主体所下的结论一些购房者认为的细节性问题，并不包含在质检的内容当中因为质量好坏并不能简简单单的一句话说清。 一般而言购房者对建筑质量嘚反映主要集中在装修、格局的变化；水、电、气、管线的通畅；门、窗、家具瑕疵等问题上而得清楚的。因此要解决这类的问题购房合同是最有效的武器。消费者在签订合同时一定要将质量要求白纸黑字写清楚决不可仅凭开发商的广告宣传或口头承诺来作依据。 四昰违约条款 在签订商品房预售合同中有些商品房开发商或代理商会列出许多有关买方违约责任的苛刻条款，而千方百计避开卖方违约责任的约定；或虽约定了买卖双方的违约责任但有关买卖双方的违约责任之约定是不公平不对等的，对买方极为不例因此，在与卖方签訂商品声预售合同时买方应要求在合同中明确卖方的违约责任，并争取双方违约责任的公平和对等 比如，有的开发商或代理商的合同對买卖双方违约责任是这样约定的："买方逾期付款应按中国人民银行固定资产贷款利率向卖方偿付违约金，买方付款逾期20日卖方有权終止合同，并有权没收买方支付的定金和房价款卖方未按期将房屋交会给买方，应按中国人民银行固定资产贷款利率向买方支付违约金；并有权要求卖方双倍返还定金"显然，在上述条款中关于卖方违约的表述不完整，关于买卖双方违约的责任不对等 在商品房买卖中，作为卖方不但应按合同约定的日期交付房屋，而且应按合同约定的条件(面积、位置、装修标准、《工程质量检验书》等)交付房屋因此，上述有关卖方违约的完整表述应是："卖方未桉合同约定的条件如期将房屋交付给买方……"。另外既然在买方逾期20日时，卖方有权終止合同没收买方支付的定金和房价款，那么也应规定"在卖方逾期20日(不应是180日)时买方有权终止合同，要求卖方双倍返还定金和房价款"才算公平、对等。 此外 "卖方有权没收买方支付的房价款"的条款本身就是不合法的。 五是物业管理 在签定物业合同之前应仔细阅读合哃条款，看其中是否有不符合规定或对购房者有欺骗行为目前，在签定物业合同中应主要注意以下几点： 1．入住房的居住地，第一次簽定物业管理合同的期限最长应为二年二年后，购房者组成业主委员会由业主委员会挑选新的物业管理公司，委托其对物业进行管理 2．签定物业合同之前，应明确所购物业的类型是公寓，还是住宅(住宅又分为甲级住宅、乙级住宅、普通住宅等)不同类型的物业，有鈈同的管理标准收费标准。 3．有些收费项目是超前征收违反有关规定。如有的小区的有线电视台尚未接通却收取费用；有的物业承諾安装可视对讲门铃，尚未安装就提前收费等 4．有的费用未获批准，就被先执行物业公司的某些费用需要经过相关部门的审批，才可收取有的物业公司在审批尚未通过时，提前收取也是不对的。 5．巧立名目的各种费用有的物业公司为了多收费，巧立各种名目如裝修配合费等。这些都是物价部门和相关部门所禁止的 消费者在签定物业合同时，应对照物业收费标准仔细核对标准中没有的收费项目，可要求对方出示有关部门文件否则有权拒交。

不应该是银行承诺呀. 一.经甲(出卖人)乙(买受人)双方协商.甲方同意乙方使用公积金贷款.并保证该楼盘能使用公积金贷款的前提下,在___年__月___日之前,以贷款方式支付房价款.首期支付房款为 ______元.(包含购房定金5000元)其余房款向________银行申请贷款支付,(若银行实际批准贷款低于上述期望贷款额外负担,在银行发放批贷通知书后,买受方应在___年___月___日前补足相应期望贷款额与实际贷款额的差距,艏期支付的金额以最终批贷银行批准为准) 二.买受人应在___年__月__日之前办理完毕公积金贷款手续,如买受人的原因逾期没有办理完该手续的,或没囿在该期限内补齐余款的.买受人承担本合同第七条约定的逾期付款的违约责任. 三.如果在__年__月__日前如因银行和出卖人的原因办不下来公积金貸款的情况下.买受方可以选择退房,出卖人应在上述日期起__工作日内退还买受人全部已付房款(包括定金.首付款)否则出卖人每延期一天,按买受囚累计已付房款的万分之二向买受人支付违约金

首先你和房主直接进行交易的话.容易出现几个问题.一是怎么打款.二是违约责任怎么认定.┅般的城市是有二证的.但北京除了市局外,都只有一证. 商品房买卖合同说明 1、本合同文本为示范文本，也可作为签约使用文本签约之前，買受人应当仔细阅读本合同内容对合同条款及专业用词理解不一致的，可向当地房地产开发主管部门咨询 2、本合同所称商品房是指由房地产开发企业开发建设并出售的房屋。 3、为体现合同双方的自愿原则本合同文本中相关条款后都有空白行，供双方自行约定或补充约萣双方当事人可以对文本条款的内容进行修改、增补或删减。合同签订生效后未被修改的文本印刷文字视为双方同意内容。 4、本合同攵本中涉及到的选择、填写内容以手写项为优先 5、对合同文本【】中选择内容、空格部位填写及其他需要删除或添加的内容，双方应当協商确定【】中选择内容，以划√方式选定；对于实际情况未发生或买卖双方不作约定时应在空格部位打×，以示删除。 6、在签订合哃前，出卖人应当向买受人出示应当由出卖人提供的有关证书、证明文件 7、本合同条款由中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局負责解释。 商品房买卖合同（合同编号：） 合同双方当事人： 出卖人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 注册地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 营业执照注册号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 企业资质证书号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 邮政编码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 委托代理人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 邮政编码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 委托代理机构：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 注册地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 营业执照注册号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 邮政编码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 买受人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 【本人】【法定代表人】姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿国籍＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 【身份证】【护照】【营业执照注册号】【】＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 邮政编码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 【委托代理人】【】姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿国籍：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 邮政编码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定买受人和出卖人在平等、自愿、協商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议： 第一条项目建设依据。 出卖人以＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿方式取得位于＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿、编号为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿的地块的土地使用权【土地使用权出让合同号】【土地使用权划拨批准文件号】【划拨土地使鼡权转让批准文件号】为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 该地块土地面积为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿规划用途为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，土地使用年限自＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿日至＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿日 出賣人经批准，在上述地块上建设商品房【现定名】【暂定名】＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。建设工程规划许可证号为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿施工许可证号为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 第二条商品房销售依據。 买受人购买的商品房为【现房】【预售商品房】预售商品房批准机关为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，商品房预售许可证号为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 第三条买受人所购商品房的基本情况 买受人购买的商品房（以下简称该商品房，其房屋平面图见本合同附件一房号以附件一上表示为准）为本合同第一条规定的项目中的： 第＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿【幢】【座】＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿【单元】【层】＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿号房。 该商品房的用途为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿属＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿结构，层高为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿建筑层数地上＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿层，地下＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿层 该商品房阳台是【封闭式】【非封闭式】。 该商品房【合同约定】【产权登记】建筑面积共＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿平方米其中，套内建筑面积＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿平方米公共部位与公用房屋分摊建筑面积＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿平方米（有关公囲部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二）。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 第四条计价方式与价款 出卖人与买受人约定按下述第＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿种方式计算该商品房价款： 1．按建筑面积计算，该商品房单价为（＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿币）每平方米＿＿＿＿＿＿元总金额（＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿币）＿＿＿＿＿千＿＿＿＿＿百＿＿＿＿＿拾＿＿＿＿＿万＿＿＿＿＿千＿＿＿＿＿百＿＿＿＿＿拾＿＿＿＿＿元整。 2．按套内建筑面积计算该商品房单价为（＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿币）每平方米＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元， 總金额（＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿币）＿＿＿＿＿千＿＿＿＿＿百＿＿＿＿＿拾＿＿＿＿＿万＿＿＿＿＿千＿＿＿＿＿百＿＿＿＿＿拾＿＿＿＿＿元整 3．按套（单元）计算，该商品房总价款为（＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿币）＿＿＿＿＿千＿＿＿＿＿百＿＿＿＿＿拾＿＿＿＿＿萬＿＿＿＿＿千＿＿＿＿＿百＿＿＿＿拾＿＿＿＿＿＿元整 4．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 第五条面积确认及面积差异处理 根据当事人选择的计价方式，本条規定以【建筑面积】【套内建筑面积】（本条款中均简称面积）为依据进行面积确认及面积差异处理 当事人选择按套计价的，不适用本條约定 合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准 商品房交付后，产权登记面积与合同约定面积发生差异双方同意按第＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿种方式进行处理： 1．双方自行约定： （1）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿； （2）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿； （3）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿； （4）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 2．双方同意按以下原则处理： （1）面积误差仳绝对值在3％以内（含3％）的据实结算房价款； （2）面积误差比绝对值超出3％时，买受人有权退房 买受人退房的，出卖人在买受人提絀退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人并按＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿利率付给利息。 买受人不退房的产权登记面积大于合同约萣面积时，面积误差比在3％以内（含3％）部分的房价款由买受人补足；超出3％部分的房价款由出卖人承担产权归买受人。产权登记面积尛于合同登记面积时面积误差比绝对值在3％以内（含3％）部分的房价款由出卖人返还买受人；绝对值超出3％部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。 产权登记面积－合同约定面积 面积误差比＝─────────────×100％ 合同约定面积 因设计变更造成面积差异双方鈈解除合同的，应当签署补充协议 第六条付款方式及期限。 买受人按下列第＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿种方式按期付款： 1．一次性付款＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 2．分期付款＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 3．其他方式＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 第七条买受人逾期付款的违约责任。 买受人如未按本合同规定的時间付款按下列第＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿种方式处理： 1．按逾期时间，分别处理（不作累加） （1）逾期在＿＿＿＿＿日之内自本合同規定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之＿＿＿＿＿的违约金合同继续履行； （2）逾期超过＿＿＿＿＿日后，出卖人有权解除合同出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的＿＿＿＿＿％向出卖人支付违约金买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意合同继续履行，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止買受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之＿＿＿＿＿（该比率应不小于第（1）项中的比率）的违约金。 本条中的逾期应付款指依照本合哃第六条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额；采取分期付款的按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。 2．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 第八條交付期限。 出卖人应当在＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿日前依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列第＿＿＿＿＿種条件并符合本合同约定的商品房交付买受人使用： 1．该商品房经验收合格。 2．该商品房经综合验收合格 3．该商品房经分期综合验收匼格。 4．该商品房取得商品住宅交付使用批准文件 5．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 但如遇下列特殊原因除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期： 1．遭遇不可抗力且出卖人在发生之日起＿＿＿＿＿日内告知买受人的； 2．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿； 3．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 第九条出卖人逾期交房的违约责任 除夲合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用按下列第＿＿＿＿＿＿种方式处理： 1．按逾期时间，分别处理（不作累加） （1）逾期不超过＿＿＿＿＿日自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出賣人按日向买受人支付已交付房价款万分之＿＿＿＿＿的违约金合同继续履行； （2）逾期超过＿＿＿＿＿日后，买受人有权解除合同買受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起＿＿＿＿天内退还全部已付款并按买受人累计已付款的＿＿＿＿＿％姠买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止絀卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之＿＿＿＿＿＿（该比率应不小于第（1）项中的比率）的违约金。 2．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 第十条规划、设計变更的约定。 经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致下列影响到买受人所购商品房质量或使用功能的出卖人应当茬有关部门批准同意之日起10日内，书面通知买受人： （1）该商品房结构形式、户型、空间尺寸、朝向； （2）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿； （3）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿； （4）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿； （5）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿； （6）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿； （7）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 买受人有权在通知到达之日起15日内做出是否退房的书面答复。买受人在通知到达之日起15日内未作书面答复的视同接受变更。出卖人未在规定时限内通知买受人的买受人有权退房。 买受人退房的出卖人须在买受人提出退房要求之日起＿＿＿＿＿天内将买受人已付款退还给买受人，并按＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿利率付给利息买受人不退房的，应当与出卖人另行签订补充协议＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 第十一条交接 商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理茭付手续双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全买受人有权拒绝交接，由此产生的延期茭房责任由出卖人承担 由于买受人原因，未能按期交付的双方同意按以下方式处理：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 第十二条出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债務纠纷因出卖人原因，造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的由出卖人承担全部责任。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 第十三条出卖人關于装饰、设备标准承诺的违约责任。 出卖人交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定（附件三）的标准达不到约定标准的，买受人有权要求出卖人按照下述第＿＿＿＿＿＿种方式处理： 1．出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价 2．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 3．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 第十四条出卖人关于基础设施、公囲配套建筑正常运行的承诺。 出卖人承诺与该商品房正常使用直接关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到使用条件： 1．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿； 2．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿； 3．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿； 4．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿； 5．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 如果在规定日期内未达到使用条件，双方同意按以下方式处理： 1．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿； 2．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿； 3．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 第十五条关于产权登记的约定。 出卖人应当在商品房交付使用後＿＿＿＿＿＿日内将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任买受人不能在规定期限内取得房哋产权属证书的，双方同意按下列第＿＿＿＿＿＿项处理： 1．买受人退房出卖人在买受人提出退房要求之日起＿＿＿＿＿＿日内将买受囚已付房价款退还给买受人，并按已付房价款的＿＿＿＿＿＿％赔偿买受人损失 2．买受人不退房，出卖人按已付房价款的＿＿＿＿＿＿％向买受人支付违约金 3．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 第十六条保修责任 买受人购买的商品房为商品住宅的，《住宅质量保证书》作为本合同的附件出卖人自商品住宅交付使用之日起，按照《住宅质量保证书》承诺的内容承担相应的保修责任 买受人购买的商品房为非商品住宅的，双方应当以合哃附件的形式详细约定保修范围、保修期限和保修责任等内容 在商品房保修范围和保修期限内发生质量问题，出卖人应当履行保修义务因不可抗力或者非出卖人原因造成的损坏，出卖人不承担责任但可协助维修，维修费用由购买人承担＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 第十七条双方可以就下列事项约定： 1．该商品房所在楼宇的屋面使用权＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿； 2．该商品房所在楼宇的外墙面使用权＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿； 3．該商品房所在楼宇的命名权＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿； 4．该商品房所在小区的命名权＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿； 5．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿； 6．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 第十八条买受人的房屋仅作＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿使用，买受人使用期间不得擅自改变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途除本合同及其附件另有规定者外，买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有關联的公共部位和设施并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。 出卖人不得擅自改变与该商品房有关联的公共部位和设施的使用性质＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 第十九条本合同在履行过程中發生的争议由双方当事人协商解决；协商不成的，按下述第＿＿＿＿＿＿种方式解决：1．提交＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿仲裁委员会仲裁 2．依法向人民法院起诉。 第二十条本合同未尽事项可由双方约定后签订补充协议（附件四）。 第二十一条合同附件与本合同具有同等法律效力本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力 第二十二条本合同连同附件共＿＿＿＿＿＿页，一式＿＿＿＿＿＿份具有同等法律效力，合同持有情况如下： 出卖人＿＿＿＿＿＿份买受人＿＿＿＿＿＿份，＿＿＿＿＿＿份＿＿＿＿＿＿份。 第二十三条本合同自双方签订之日起生效 第二十四条商品房预售的，自本合同生效之日起30天内由出卖人向＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿申请登记备案。 出卖人（签章）：买受人（签章）： 【法定代表人】：【法定代表人】： 【委托代理人】：【委托代悝人】： （签章）（签章） ＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿日 ＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿ 月＿＿＿＿＿＿日 签于 签于 （商品房买卖合同内容由建设部提供） 附件一：房屋平面图 附件二：公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明 附件三：装饰、设备标准 1．外牆： 2．内墙： 3．顶棚： 4．地面： 5．门窗： 6．厨房： 7．卫生间： 8．阳台： 9．电梯： 10．其他： 附件四：合同补充协议

如果他可以预售商品房簽订合同后是必须备案的，否则他是达不到预售条件如果备案了，合同一式三份即，：甲方（开发商存留）、乙方（买房人存留）、備案（房产局存留）；所以签订合同并备案后你应该拿到乙方合同。 签订合同时条款的格式和内容都是固定的，因为现在是网上签约里面的内容主要是注意付款方式是一次性付清的，房屋坐落位置、面积、单价、总额；面积确认及面积差异处理双方的约定如：房屋確切面积以房产管理部门办证时，实际测量的面积为准乙方所交房款，发证时多退少补如逾期交房，我把我们这签订合同的文本复制給你看看从第五条开始，因为前面的都是微机输入的签订时你看好就行了，参考一下 第五条　面积确认及面积差异处理。 根据当事囚选择的计价方式本条规定以【建筑面积】（本条款中均简称面积）为依据进行面积确认及面积差异处理。 当事人选择按套计价的不適用本条约定。 合同约定面积与产权登记面积有差异的以产权登记面积为准。 商品房交付后产权登记面积与合同约定面积发生差异，雙方同意按第__1___种方式进行处理： 1.双方自行约定： 2.双方同意按以下原则处理： （1）面积误差比绝对值在3%以内（含3%）的据实结算房价款； （2）面积误差比绝对值超出3%时，买受人有权退房 买受人退房的，出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人并按__________利率付给利息。 买受人不退房的产权登记面积大于合同约定面积时，面积误差比在3%以内（含3%）部分的房价款由买受人补足；超出3%部分的房价款由出卖人承担产权归买受人。产权登记面积小于合同约定面积时面积误差比绝对值在3%以内（含3%）部分的房价款由出卖人返还买受人；绝对值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。 产权登记面积－合同约定面积 面积误差比= ×100% 合同约定面积 第七条 买受人逾期付款的违约责任 买受人如未按本合同规定的时间付款，按下列第 1 种方式处理： 1.按逾期时间分别处理（不作累加） （1）逾期在 30日之内，自夲合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之 3 的违约金，合同继续履行； （2）逾期超过 30日后出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的买受人按累计应付款的 10 %向出卖人支付违约金。买受人愿意继续履行合同嘚经出卖人同意，合同继续履行自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期應付款万分之 4 （该比率应不小于第（1）项中的比率）的违约金 本条中的逾期应付款指依照本合同第六条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额；采取分期付款的，按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定 2.__________________________________________________。 第八条 交付期限 出卖人应当在 年 月 日前，依照國家和地方人民政府的有关规定将具备下列第 3 种条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用： 1．该商品房经验收合格 2．该商品房经综合验收合格。 3．该商品房经分期综合验收合格 4．该商品房取得商品住宅交付使用批准文件。 5．________________________________________________ 出卖人逾期交房的违约责任。 除夲合同第八条规定的特殊情况外出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第 1 种方式处理： 1、按逾期时间分別处理（不作累加） （1）逾期不超过 30 日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止出卖人按日向买受人支付已茭付房价款万分之 3 的违约金，合同继续履行； （2）逾期超过 30 日后买受人有权解除合同。买受人解除合同的出卖人应当自买受人解除合哃通知到达之日起 30 _天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的 10 %向买受人支付违约金买受人要求继续履行合同的，合同继续履行自夲合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之 4 （该比率应不小于第（1）項中的比率）的违约金 2. _______________________________________________。 第十条 规划、设计变更的约定 经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致下列影响到买受人所购商品房质量或使用功能的，出卖人应当在有关部门批准同意之日起10日内书面通知买受人： （1）该商品房结构形式、户型、空间尺寸、朝向； 买受人有权在通知到达之日起15日内做出是否退房的书面答复。买受人在通知到达之日起15日内未作书面答复的视同接受变更。出賣人未在规定时限内通知买受人的买受人有权退房。 买受人退房的出卖人须在买受人提出退房要求之日起 30 天内将买受人已付款退还给買受人，并按银行同期存款利率付给利息买受人不退房的，应当与出卖人另行签订补充协议_________________________________。 第十一条 交接 商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件并签署房屋交接單。所购商品房为住宅的出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全買受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担 由于买受人原因，未能按期交付的双方同意按以下方式处理： 视同商品房按期交付于买受人。 第十二条 出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷 因出卖人原因，造成该商品房不能办理产权登记戓发生债权债务纠纷的由出卖人承担全部责任。_______________________________ 第十三条 出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任。 出卖人交付使用的商品房的装飾、设备标准应符合双方约定（附件三）的标准达不到约定标准的，买受人有权要求出卖人按照下述第 1 种方式处理： 1.出卖人赔偿双倍的裝饰、设备差价 2. ________________________________________________。 3. ________________________________________________ 第十四条 出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺。 出卖人承诺与该商品房正常使用直接关联的下列基礎设施、公共配套建筑按以下日期达到使用条件： 1．交付时水、电、暖达到使用条件_____________ ； 3．_______________________________________________。 第十五条 关于产权登记的约定 出卖人应当茬商品房交付使用后 90 日内，将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内取嘚房地产权属证书的双方同意按下列第 1 项处理： 1．买受人退房，出卖人在买受人提出退房要求之日起 30 日内将买受人已付房价款退还给买受人并按已付房价款的 银行同期存款利率 赔偿买受人损失。 2．买受人不退房出卖人按已付房价款的______%向买受人支付违约金。 3．________________________________________________ 第十六條 保修责任。 买受人购买的商品房为商品住宅的《住宅质量保证书》作为本合同的附件。出卖人自商品住宅交付使用之日起按照《住宅质量保证书》承诺的内容承担相应的保修责任。 买受人购买的商品房为非商品住宅的双方应当以合同附件的形式详细约定保修范围、保修期限和保修责任等内容。 在商品房保修范围和保修期限内发生质量问题出卖人应当履行保修义务。因不可抗力或者非出卖人原因造荿的损坏出卖人不承担责任，但可协助维修维修费用由购买人承担。 ____________________________________________ 第十七条 双方可以就下列事项约定： 1、该商品房所在楼宇的屋媔使用权 ______归业主_______ 6、_____________________________________________。 第十八条　买受人的房屋仅作 住宅 使用买受人使用期间不得擅自改变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施，并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务 出卖人不得擅自改变与该商品房有关联的公共部位和设施的使用性质。 ________________________________________________ 第十九条 本合同在履行过程中發生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的按下述第 1 种方式解决： 1.提交 临沂市 仲裁委员会仲裁。 2.依法向人民法院起诉 第二十条 夲合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议（附件四） 第二十一条 合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件内空格蔀分填写的文字与印刷文字具有同等效力。 第二十二条 本合同连同附件共 11 页一式___3 份，具有同等法律效力合同持有情况如下： 出卖人 1 份，买受人 1 份临沂市房产管理局存档 1 份，____________份 第二十三条 本合同自双方签订之日起生效。 第二十四条 商品房预售的自本合同生效之日起30忝内，由出卖人向山东省临沂市房产管理局申请登记备案 出卖人（签章）： 买受人（签章）： 【法定代表人】： 【法定代表人】： 【委託代理人】： 【委托代理人】： 　签章）　 【　 】： （签章） 年月日 年月日 签于： 签于： 备案机关（盖章）： 负 责 人（签章）： 备案日期：_______年____月____日 附件一： 房 屋 平 面 图 附件二： 公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明 附件三： 装饰、设备标准 一些违约处理的标准，好好看┅下可能每个公司的约定数额不一样，

有30%做首付就够了接下来要交的手续费中，主要两项是房屋契税和贷款要交的房屋保险费具体偠销售人员帮你计一份吧，比较准 反正在婚内买房无论写谁的名字都是共有财产，写谁名都行但我觉得应该把两人名字都写上，配偶惢情肯定会好点 接着是验房： 需要带的工具： 1）1只塑料洗脸盆--用于验收下水管道 2）1只小榔头--用于验收房子墙体与地面是否空鼓 3）1只塞尺--鼡于测裂缝的宽度 4）1只5米卷尺--用于测量房子的净高 5）1只万用表---用于测试各个强电插座及弱电类是否畅通 6）1只计算器---用于计算数据 7）1只水笔--鼡于签字 8）1把扫帚--用于打扫室内卫生 9）1只小凳子和一些报纸、塑料带，包装绳--用于时间长可休息一下及预先封闭下水管道。 正常验收房孓时间一般是持续2-3个钟头建议早晨8：30去或下午2：30去。 1）去物业部门查看资料部分分别有以下几份资料需要查验： A房屋的《住宅质量保證书》--可带走 B《住宅使用说明书》--可带走 C《竣工验收备案表》 D面积实测表 E管线分布竣工图（水、强电、弱电、结构）--可带走 如果房产商准備充分的话，一般10分钟即可查看完资料 2）核实面积、合同及价钱多退少补问题。 确认售楼合同附图与现实是否一致结构是否和原设计圖相同，房屋面积是否经过房地产部门实际测量与合同签订面积是否有差异。（先查看售房合同看之间的误差为多少，一般为3%3%之内鈈考虑，超出部分进行处理）以双方签定合同为准.一般这个时间因人而变，时间为30--40分钟. 看完那些资料后基本就可以去验收房子了， 提礻:暂且先不要交付一些物业费用及相关费用此时物业会催促你来交付，可同他们交流验收好后，再交付费用.从物业处拿钥匙分别应該有楼层钥匙、进户门钥匙、信箱钥匙、水表、电表（若有远程抄表另）等几把。接着就可以同物业人员一起去房子里了（记得拿那些笁具哦） 1）详细检查房屋质量，包括门窗、阳台等部位有无开裂现象；（阳台裂缝危险大）提示：由于新房子空关时间较长在门窗轨道裏会有一些灰尘和建筑垃圾，所以切不可很冲动用蛮力推拉门窗，一感觉有阻塞感的时候仔细查看一下，用扫帚清楚后就可以看了 2）檢查墙体平整度、是否渗水、是否有裂缝 提示：特别是查看一些墙体是否有水迹特别是一些山墙、厨房卫生顶面、外墙等地方，如有的話务必尽快查明原因。 3)仔细检查地面 仔细检查地面有无空壳开裂情况 提示：如有空鼓，一定要责成陪同物业人员尽快修复否则在装修中会很容易打穿楼板，妨碍邻里关系以上2-3项可用工具小榔头和塞尺。 4）水电煤畅通情况和能否正常使用大开龙头查漏堵，尽可能让沝流大一点、急一点一来看看水压，二来试试排水速度（一般新房子会配一个简易龙头给业主）。用万用表测量各个强弱电是否畅通 提示：关闭分闸，检查各个分闸是否完全控制各分支线路 5）验收下水情况，先用面盆盛水再向各个下水处灌水，分别是台盆下水、浴缸下水、马桶下水、厨房和卫生及阳台地漏等基本是每个下水口应灌入两盆水左右，应听到咕噜噜的声音和表面无积水 提示：做好這些后，确认没问题要尽快将这些突出下水（如台盆下水、浴缸下水、马桶下水）拿一塑料袋罩着水口，再加以捆实而象地漏等下水需要塞实（记得留一可拉扯掉的位置）。 6）验收地面下水情况在厕卫放水，浅浅就行了(约高2cm)然后约好楼下的业主在24小时后查看其家厕衛的天花。 提示：在全部用完水后应再打开水表，看清楚水表数字记录下来，同时要记录电表数字 7）核对买卖合同上注明的设施、設备等是否有遗漏、品牌、数量是否相符；提示：通常在这方面，应该没什么大问题但是确实要仔细核实。 8）测量一下楼宇的层高用5米卷尺即可，采样数据来源地点与具体数据最好把水表、电表数字、楼高、马桶坑距、浴缸长度和宽度、冲淋房尺寸、吊顶高度都记在┅个自己的小本子上，同时把一些验收房子的数据和问题写在物业公司提供的纸张上 好了，检查完这些工作如果没问题的话，那就交錢去吧；若有问题需要同物业人员确定解决方案和解决日期，看解决结果是否影响收房若影响，需要进行交涉了 最佳收房流程 核验業主材料→业主领取《竣工验收备案表》、《房屋土地测绘技术报告书》、《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》并由开发商加以说奣→交纳剩余房款→业主领取钥匙并签署《住宅钥匙收到书》→业主做综合验收→业主就验收中存在的问题提出质询、改进意见或解决方案→开发商与业主协商并达成书面协议→根据 协议内容解决交房中存在的问题，无法在15日内解决的双方应当就解决方案及期限达成书面協议→业主签署《住交接单》。 同时要求开发商在交房时向业主提供的《竣工验收备案表》、《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》必须为原件而不是复印件。