请问中标价是一千万到施工单位实际没有收到钱的借条是多少钱？谢谢！

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-07-26 15:06 标签： 从施工单位到建设单位
您所在位置： &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
建筑工程承包100招.doc 31页
本文档一共被下载：
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性，不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值，立即自动返金币，充值渠道很便利
需要金币：150 &&
建筑工程承包100招
你可能关注的文档：
··········
··········
CC《建纬工程承包100招》1.甲方要求垫资施工怎么办？【实务咨询】我公司接到某项工程的招标邀请，了解到中标的一个基本条件是需要前期垫资1000万元。我公司觉得可以垫资施工，但又怕甲方投资资金不到位，导致垫资施工后垫资款不能及时支付给我公司而造成长期拖欠。我公司应该怎么办？【建纬评估】如果甲方后期建设资金无法筹集或难以到位，将可能致使施工工程款及垫资款项难以及时支付，也有可能导致工程停工，形成“烂尾工程”，从而使贵公司的垫资款变成呆坏账。【建纬支招】目前，工程垫资在法律上没有禁止，属于有效法律行为。但为避免风险，贵公司可以在施工合同中约定甲方应当在工程竣工交付前支付全部或大部分垫资款，否则贵公司可以拒绝交付已经完工的工程。同时，贵公司可以在施工合同中明确约定垫资款的利息，如果甲方资金较紧张，一般会同意在合同中约定垫资款利息的。另外，贵公司也可以在施工合同中约定甲方逾期支付垫资款的，应当向贵公司支付违约金，如果有可能，贵公司还可以要求甲方提供垫资担保。2.甲方拖欠工程款，分包人怎么办？【实务咨询】我公司分包了一商住楼工程中的弱电工程，按照合同约定，总包单位还拖欠我公司100多万元的工程款。我公司多次要求总包单位支付，但由于甲方拖欠总包单位800多万元的工程款一直不付，总包单位暂时没有资金支付拖欠我公司的工程款。我公司应该怎么办？【建纬评估】工程建设中的这种工程款拖欠行为比比皆是。贵公司要求甲方支付款项时，甲方往往以与贵公司之间没有合同关系为由拒绝支付，从而使贵公司束手无策。【建纬支招】根据有关法律规定，贵公司可以通过诉讼或仲裁的途径要求甲方支付工程款。贵公司在诉讼或仲裁中可以将总包人作为被告或被申请人，将甲方作为第三人；也可以将甲方作为被告或被申请人，将总包方作为第三人；也可以将总包人和甲方同时作为被告或被申请人进行诉讼或仲裁。需要强调的是，甲方只在拖欠总包单位工程款项的范围内向贵公司承担支付工程款责任。3.甲方拒不签收联系单怎么办？【实务咨询】我公司现在正在负责一家工厂的厂房工程的施工，甲方前段时间口头通知我公司对部分工程材料作调整变更，我公司为此向甲方递交了关于工程材料调整变更的工作联系单，但甲方拒不签收该工作联系单，只是催促我公司抓紧施工，并告诉我公司工程材料的调整变更部分会在厂房工程竣工后一起结算。我公司应该怎么办？【建纬评估】甲方拒绝签收工程材料调整变更工作联系单主要是为了规避工程施工中可能引起的工期延长、费用增加以及价款调整。如果贵公司不递交该工作联系单让甲方签收，那么甲方在施工过程中口头通知的工程材料调整变更就很可能会因为没有书面证明而在最后的工程竣工结算中不被甲方认可。【建纬支招】贵公司当面递交资料，甲方拒绝签收的，贵公司可以以特快专递的方式寄发，并在快递“内件品名”一栏中注明所寄发的材料内容，按时到邮局查询并取得对方签收快递的凭单，也可以在相关网站上查询并打印快递签收凭单，保留好上述凭单并留存好寄发凭证、费用发票等，这些证据足以证明对方签收的事实。对于特别重要的资料，贵公司还可以以挂号公证的方式寄送。4.甲方拖延验收时怎么办？【实务咨询】由我公司施工的某厂房工程已经完工，我公司多次要求甲方组织验收，但其以各种理由为借口拖延不进行验收，并以急需投产为由开始使用已经完工的厂房。我公司应该怎么办？【建纬评估】甲方在工程竣工后不及时组织验收，首先是想拖延应当支付给贵公司的竣工节点工程款，其次是想“造成”贵公司不能按期完工的局面，要求贵公司承担工期拖延的违约责任。【建纬支招】首先，按照法律规定，工程未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。所以甲方拖延验收时，贵公司可以拒绝交付工程。其次，按照建设工程施工合同示范文本的规定，贵公司应按照合同约定的时间提交竣工验收报告并要求甲方签收，甲方应在收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。如果甲方收到贵公司提交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或者验收后14天内不提出修改意见，则视为竣工验收报告已被甲方认可。按照最高人民法院的解释，该工程以承包人提交验收报告之日为竣工日期。最后，如果甲方不经验收而擅自使用的，其应承担擅自使用部分的质量责任，但是在建设工程合理使用寿命内地基基础工程和主体结构质量责任仍由贵公司承担。5.施工过程中钢材大幅度涨价怎么办？【实务咨询】我公司与甲方签订了一份固定价格合同，但在施工过程中，钢材大幅涨价（涨幅超出合同约定价格的20%以上），我公司要求甲方对合同约定的钢材价格进行相应的调整，但甲方以该合同为固定价格合同为由不予调整。我公司应该怎么办？【建纬评估】在这种情形下，贵公司往往面临两难的境地，继续履行合同，将造成工程项目严重亏损，不履行合同，又面临着承担违约责任及巨额索赔。【建纬支招】施工期间的钢材价格涨幅超过
正在加载中，请稍后...十堰一造价千万元工程 中标企业是“李鬼”
荆楚网-楚天金报
该公司法务部的李律师查看记者提供的资料后，表示合同书后所附的陕西祥隆公司的营业执照、《法人授权委托书》，都与公司真实信息不符。目前，该公司总部着手展开调查。【回应】与祥隆公司合同入场前已作废假材料如何能中标市政工程项目？造假人到底是谁？1 月 12 日，记者来到十堰丹江口市公路局。在了解记者来意后，该局办公室负责人表示，丹江口市杨垭隧道项目主要由其下属的远通公司负责，并将记者带到远通公司负责人的办公室。这名远通公司负责人向记者出示了公司的营业执照复印件、组织机构代码证等，记者看到，远通公司具备公路工程施工总承包资质，但未见隧道修建资质。远通公司是否与祥隆公司签订工程劳务承包合同？负责杨垭隧道工程的远通公司项目部经理胡某表示，远通公司确实曾与陕西祥隆公司签订了一份《工程劳务承包合同》，但因为对方无法派人驻点参与现场管理，这份合同已在对方进场前作废。经记者核实，这位胡某就是合同里的甲方签字人。胡某介绍，与祥隆公司的合同作废后，远通公司与具备劳务资质的十堰市宏玉桥建筑工程有限公司签订劳务外包合同。对方约定，由宏玉桥公司负责派人干活，远通公司则负责提供技术支持。1 月 13 日，记者来到到丹江口市招投标管理办公室，办公室相关负责人介绍，杨垭隧道为丹江口市 2013 年 66 号招投标文件中的项目。该项目当时共有 4 个标段，整个工程造价 8000 多万元，杨垭隧道为 1 标段，已于 2015 年 11 月 18 日竣工且试通车。该负责人表示，工程有正规的招投标手续，发标单位是丹江口市公路局，中标单位为远通公司。招投标局只对丹江口市公路局对外招标的过程予以监管，与远通公司签订合同后，就不属于该部门的监管范围。
正文已结束，您可以按alt+4进行评论
相关搜索：
看过本文的人还看了
[责任编辑：wyechoyang]
热门搜索：
热门排行焦点今日热评
Copyright & 1998 - 2017 Tencent. All Rights Reserved请问各位专业人士
工程的中标价与净标价有什么区别
工程中,所谓竞标价就是在招标过程中,各个竞标单位对此工程出具完成此工程的价钱,而中标价是指在招标单位筛选后,选中竞标单位后,竞标单位对此工程出的价格!
低价竞标的成因
　　在一定的时期，施工力量与卖方市场（业主的发包工程）之间形成供大于求时，施工企业为争得建筑市场的一席之地常常采用低价或提供优惠条件，以取得市场份额。
　　同时，由于目前建筑市场竞争激烈的情况下，一些国家、行业部门的费用定额的指导作用进一步弱化
　　在国内，大多建设项目往往在资金没有完全着落的情况下匆匆上马，有着“少花钱、多办事；不花钱、也办事”的传统观念，使业主更倾向于报价低的投标单位。
其他答案（共2个回答）
中标价=招标会中施工单位竞标最终价一般比预算低点
合同净标价=扣除税金、暂定金额等之后的标价。
按性质分：风险价（在知道工程难度大、风险大，技术、设备和资金上都有未解决的问题，因为盈利丰厚或为开拓新技术而决定参加投标）
保险价（对可以预...
生产要素价格和地区差异
这就叫一国两制，太不公平了。
对于不开放的商品，中国大陆的市民处于水深火热呀！老百姓叫苦连天呢。开放吧，叫那些暴利、骗人的厂家倒闭去吧。
市净率与净资产有关联。
市净率=股票总市值/净资产总额=每股价格/每股净资产
市者，市场价值；净者，净资产。
北京有跟东方明珠类似的建筑么?
答: 上网找
答: “鸟巢”外形结构主要由巨大的门式钢架组成，共有24根桁架柱，现已完成20根桁架柱整柱及2根下柱吊装。国家体育场建筑顶面呈鞍形，长轴为332.3米，短轴为296....
答: 建造师必须是通过国家资格监考人员进行查看
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选)：
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告，这不是个问题
报告原因(必选)：
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区
相关问答：123456789101112131415

我要回帖

更多关于 从施工单位到建设单位 的文章

 

随机推荐