我承包了一个土建工程，甲方压了我十三万工程款，合同上说明验收合格后一次性付款，如果验收合格后甲方_百度知道
我承包了一个土建工程，甲方压了我十三万工程款，合同上说明验收合格后一次性付款，如果验收合格后甲方
不付我款，我是不是有权利不交工给甲方使用？
提问者采纳
你承包的工程包料吗？还是仅人工费，13万占多大比例？ 合同签了吗？说的越清楚更容易回答？
是包工包料，总工程款是29万，合同已经签了，现在马上要完工了，但甲方是从单位包的这个活，然后又转包给我，现在单位不会马上给甲方拨款，甲方又没有钱马上给我们，我怕验收完了单位用了这个房屋，我没地方要款。
对方不能因没有收到上家的钱就可以成为欠钱的理由。最好能让多方给你一个付款期限。另外提醒一下，在付款期限到后立即去索要，并留下索要的证据，并提醒主要民事纠纷诉讼时效2年，在到期后的两年时间内要通过法律程序解决。
提问者评价
谢谢你的回答
其他类似问题
为您推荐：
一次性付款的相关知识
其他2条回答
当然了，而且他们违约的，可以告他的。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我家承包了村里的地，承包了20年，承包费一次性交齐，有承包合同，现在被政府征用了，我家还有14年的_百度知道
我家承包了村里的地，承包了20年，承包费一次性交齐，有承包合同，现在被政府征用了，我家还有14年的
com/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=adc729d0475ba/f3d3572c11dfa9ec21c41b908fc1cb.baidu://d.com/zhidao/pic/item/f3d3572c11dfa9ec21c41b908fc1cb://h，该找谁退这个钱，这承包费村里说不退.jpg" esrc="http，有承包合同.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="http.baidu我家承包了村里的地./zhidao/wh%3D450%2C600/sign=2bb315bcb568c0106caaebd/faf2be2d8c1c0f0adc80.jpg" />&nbsp，现在被政府征用了./zhidao/pic/item/faf2be2d8c1c0f0adc80.hiphotos.hiphotos.jpg" esrc="http://d.hiphotos，承包了20年.baidu://h，承包费一次性交齐://h.com/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=0a93db7a7ca31c/f3d3572c11dfa9ec21c41b908fc1cb，我家还有14年的承包期.hiphotos.baidu://d？<a href="http.hiphotos.<a href="/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=de9c82a630f/faf2be2d8c1c0f0adc80
应当由征用方赔偿损失，承包的一方需要退还承包方费用。根据合同第十款承包合同一方收取承包方的费用
根据合同条款，谁征收谁负责赔偿
由征收方赔偿。政府哪个部门征收，找哪个部门
其他类似问题
为您推荐：
其他4条回答
如果当初是跟政府签的合同？钱都在谁那合同上的章子呢，可以直接找政府要回剩余承包款？肯定是土地所有人！政府征地！合同第十条本身设定的就有问题，没有跟征地方签订？所以还是应该要求土地所有人赔付承包费，那就不怕！但是打官司估计有那个第十条会输，为什么还要额外在付你承包费？这种不好处理！第十条凭什么要求征地方付钱，付征地款给土地所有人！你跟土地所有人签订承包合同！你应该是跟村上签订的合同吧
就是要不回来了
如果这么说这条不合法？
差不多吧！法院也没办法判！合同是甲方乙方的事，谁有权利去要求第三方干什么！
具体什么情况你说的不是很清楚！是跟村签的还是个人还是政府签的合同？跟个人不好办，因为拿人没办法，合同上白纸黑字写着呢，不认你也没办法！要不就找找村长或者支书或者村里德高望重的说说这事，让人把承包款退了！要是跟村上签的，就去找政府，镇政府或区政府要找领导的，一般都会叫村长过来把这事解决了的！
先找村长，不行就去上一级政府！
您好，谁征收谁补偿，应该找政府，建议依法维权。
找政府协商赔偿事宜。
承包权在你的手里，谁征用相关的征用款就得给你，
不给钱你可以拒绝被征用。
我是想要回剩余的承包费
如果你得到相应的补偿款，你就没理由要回承包费。
你比贪官还要贪，哈哈。
补偿款是农作物补偿，我还有承包费14年的，以后不能种了，我不该要回那些补偿款吗
问过才知道的
承包合同的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁钢筋承包合同_钢筋加工承包合同_钢筋承包合同范本_米胖阅读
钢筋承包合同
钢筋承包合同
　　广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。 　　如民法上的民事合同、行政法上的行政合同、劳动法上的劳动合同、国际法上的国际合同等。
? 钢筋承包合同 荐
发包方（以下简称甲方）：
　　承包方（以下简称乙方）：
　　甲方承建的钢筋单项工程，于______年______月______日，由甲方发包给乙方采用包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行：
一、工程内容
　　广西壮族自治区昭平县人民医院所有的钢筋工程的制作和安装.
二、承包造价
　 1.±0.000以下&包地下室&按设计图纸每吨350元计算.
& & &2.±0.000以上按实际建筑面积每平方米 & &元. 屋面后水池不包含在内.
& & 3.垫块的制作按点工计算,所有产生的点工按10元每小时结算. & & & & & & &
& &三、双方责任
　　1．甲方责任：
　　（1） 提供乙方进场人员的生活住宿条件，负责申报临时户口。
　　（2） 负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。
　　（3） 提供施工必要的机械设备，负责机械的一次性调试运转（以后由乙方负责），小型工具由乙方自备。
　　（4） 保证材料供应（材料运至现场______米内，在一层时提供钢筋上楼设备），如确因种种原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。
　　2．乙方责任：
　　（1） 严格按照施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、临理单位及甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到优良等级以上。
　　（2） 严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时，都必须认真学习、遵守执行经理部制订的《安全管理暂行规定》（附后）等制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免民生安全事故，并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。
　　（3） 提倡文明施工，工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律，不打架，不滋惹是非，若违反，乙方要承担责任。
　　（4） 绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场，未经经理同意不准离开工地。应保证足够的施工力量，否则，因此而造成的一切后果均由乙方承担。负责组织工人进退场，其费用由乙方负责。
　　（5） 严格按照甲方规定的配合比合下料，、不造成人为的浪费。收工前要把剩余的材料清理并尽量回收，做到工完场清，不准从楼层上往下倒建筑垃圾。
　　（6） 爱惜甲方的一切机械设备和工具，承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。违章操作致使机械设备和工具损坏的，其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领（借）用手续，工完退回。
　　（7） 负责钢筋化验取样、钢筋焊接工作（竖向电渣焊除外），焊接要符合规范要求。
　　（8） 钢筋制安质量要求，应以市质检站、监理单位及甲方工程师签证达优良等级为准，绝对不能出现返工现象。每次挠捣砼梁、板、柱的时候，必须派专人跟班调整钢筋，必须保证砼浇灌后的钢筋质量。
　　（9） 钢筋工种必需的工具、护具及劳保防护用品由乙方自备。
　　五、工程质量及验收标准
　　工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求。如果由于设计和管理指挥原因造成损失，所有经济全部由甲方负责；由于操作者盲目蛮干、图速度、不按规范规定操作所造成的返工，其返工费用由乙方负责。
　　六、付款方法
　　1． 为保持施工生产的稳定、连续性，甲方按乙方以每人20元一天给付生活费.，地下室工程每月底付给80%工款.基础工程完工且验收通过后，二十天内计算钢筋并付清80%工款。如遇年底地下室工程未完工,结清所做吨位80%工款,以发工人工资.
　　2.楼面挠捣后按层付清80%工款.
& & & &3工程完工验收通过后十五天内结算并付清所有工款,
　　七、其它
　　1．如因甲方原因造成停工和误工,甲方补给乙方生活费20元每人每天,
& & & & 2.由甲方违章指挥或强命工人违章操作造成的伤害，其经济损失由甲方负责，造成终身致残的，视程度予以赔偿，但最高幅度赔偿为一次性五万元封顶。
　　3．由于他人违章作业而造成的伤害，其经济损失由肇事者负责。甲方负责追查伤者费用暂由甲方支付。
　　4．凡操作者违反操作规程和工地有关规定所造成的伤害，其一切费用全部由乙方负责。
　　八、本合同未尽事宜，双方另行协商
　 & & & 本合同一式二份，甲方执一份、乙方执一份，均具有同等效力，并自签订之日起生效，至合同期完付清所有承包款时失效。
发包方（甲方）：工程公司项目经理部
代表：____________________________
签约时间：________________________
承包方（乙方）：钢筋工程承包班组 &&
代表：____________________________
签约时间：________________________
? 钢筋加工承包合同 荐
经公司研究指派×××项目经理为本单位工程负责人(以下简称甲方)，钢筋分项工程交由×××小组(以下简称乙方)承包，经协商制定本条款，双方务必遵照执行。
　　一、承包项目：
　　整个工程钢筋的制作和安装。
　　二、承包方式：
　　包工不包料，未经甲方的同意，乙方不得私自将钢筋工程转包给他人。
　　三、承包价格：
　　每吨包干价××元，计量均按施工图纸实际抽筋经核对后为准。
　　四、工期要求：
　　从工序交接日起在××天内完成好基础工程钢筋的制安;主体每层柱钢筋安装××天要完成;主体梁板钢筋每层××天要安装完成;屋面梯盖、栏板和水箱等钢筋累计在××天内要完成。
　　五、材料要求(仅对包工包料而定)：
　　1、乙方应对材料质量负责，进场的钢筋必须有产品出厂合格证(提供原件)，并负责提供钢筋机械性能试验所需的试样和承担试验费用。
　　2、乙方对钢筋使用焊接接头时，应按相关规定进行抽样试验并负担试验费用。乙方同时应提供焊条(剂)的合格证给甲方。
　　六、质量与施工要求：
　　1、钢筋的制作及安装应严格按照设计图纸和有关变更通知书进行下料、制作和绑扎。
　　2、钢筋工程要严格按照国家相应标准和行业规范进行施工;严格按照《工程建设标准强制性条文》进行施工。
　　3、严禁钢筋承包班组以次充优、以长充短、以小充大和以疏充密;不得进行偷工减料等有损职业道德的丑行。
　　4、钢筋的级别和规格需作变更时，应征得设计人员的同意并办理设计变更正式手续。
　　5、钢筋采购进场应有出厂合格证;并应在监理工程师见证下，按规定数量随机抽样送有资质的检测中心检验。
　　6、钢筋试件通过做力学性能检验后，其结果符合质量标准(包括一、二级抗震结构的两屈比)后方可使用。
　　7、所有钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。
　　8、ⅰ级钢筋末端应制成180度弯钩，其弯弧内径不应小于钢筋直径的2.5倍，平直段长度不小于钢筋直径3倍。
　　9、所有(框架和非框架)的柱、梁箍筋的弯钩均应制成135度的抗震弯钩;弯钩的平直段长度不得小于钢筋直径的10倍。
　　10、同一纵向受力钢筋不得设置2个接头(接头应设置在结构受内力较小的部位)，接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。
　　11、同一连接区段，纵向受力钢筋接头面积百分率在受拉区不超过50%，接头不设在梁端、柱端的箍筋加密区。
　　12、纵向受力钢筋搭接接头连接区段长度为1.3倍搭接长度，该区段内梁板接头面积不超25%，柱不超50%。
　　13、钢筋焊接前必须根据施工条件进行试焊，合格后方可施焊。焊工必须持证上岗。
　　14、安装钢筋时，配置的钢筋级别、直径、根数和间距均应符合设计要求。
　　15、绑扎或焊接的钢筋骨架不得有变形、松脱和开焊。钢筋绑扎接头处应在中心和两端扎牢(即绑扎三步)。
　　16、钢筋保护层应采用预制的水泥砂浆垫块或钢筋制成的垫椅进行垫置(包括梁侧和柱侧均要绑上砂浆垫块)。
　　17、板主筋应全长伸入梁支座，梁钢筋末端90度锚固段长度应足够，柱梁交结处的柱加密箍间距应均匀且足量。18、钢筋制作与安装的误差应控制在施工规范允许的范围内，要求班组做到该分项实测合格率达90%及以上。
　　19、每次钢筋的验收，班组长(承包人)均应自觉参加;并对存在的问题及时进行整改，不得延误工程进度。
　　七、安全要求：
　　1、每个工人都应自觉遵守公司(项目部)的各种规章制度。
　　2、钢材、半成品等应按规格、品种分别堆放整齐。制作场地要平整，操作台要稳固，照明灯具必须加网罩。
　　3、拉直钢筋，卡头要卡牢，地锚要结实牢固，拉筋沿线2米区域内禁止行人。人工绞磨拉直，禁止用胸、肚接触推杆;并缓慢松解，不得一次松开。
　　4、展开圆盘钢筋要一头卡牢，防止回弹，切断时要先用脚踩牢。
　　5、在高空、深坑绑扎钢筋和安装骨架，须搭设脚手架和马道。
　　6、绑扎立柱、墙体钢筋，不得站在钢筋骨架上和攀登骨架上下。柱筋在4米以下且重量不大，可在地面或楼面上绑扎，整体竖起;柱筋在4米以上应搭设工作台;柱、梁骨架应用临时支撑拉牢，以防倾倒。
　　7、绑扎基础钢筋时，应按施工操作规程摆放钢筋支架(马凳)架起上部钢筋，不得任意减少支架或马凳。
　　8、多人合运钢筋，起、落、转、停动作要一致，人工上下传送不得在同一垂直线上;钢筋 堆放要分散、稳当，防止倾倒和塌落。
　　9、点焊、对焊钢筋时，焊机应设在干燥的地方;焊机要有防护罩并放置平稳牢固，电源通过漏电保护器，导线绝缘良好。
　　10、电焊时应戴防护眼镜和手套，并站在胶木板或木板上。电焊前应先清除易燃易爆物品，停工时，确认无火源后，方准离开现场。
　　11、钢筋切断机应机械运转正常，方准断料。手与刀口距离不得少于是15cm。电源通过漏电保护器，导线绝缘良好。
　　12、切断钢筋禁止超过机械负载能力;切长钢筋应有专人扶住，操作动作要一致，不得任意拖拉。切断钢筋要用套管或钳子夹料，不得用手直接送料。
　　13、使用卷扬机拉直钢筋，地锚应牢固坚实，地面平整。钢丝绳最少需保留三圈，操作时，不准有人跨越。作业突然停电，应立即拉开闸刀。
　　14、电机外壳必须做好接地，一机一闸，严禁把闸刀放在地面上，应挂1.5m高的地方，并有防雨棚。
　　15、严禁操作人员在酒后进入施工现场作业。
　　16、每个工人进入施工现场都必须头戴安全帽。
　　17、班组如果因劳力不足而招新工人时，应向工地报告。
　　18、新工人进场后应先经过三级安全交底，并经考试合格后方可让其正式上岗。
　　19、新工人进场应具有四证，即：职业资质证、身份证、计划生育证和外来人口暂住证。
　　八、奖罚办法：
　　1、钢筋制作安装超过工期要扣款××元/天。
　　2、钢筋制安完成后经施工员、质检员、安全员检查达到优良质量标准的奖励××元。反之，检查不合格则承担整修、返工费用。并每拖延一天，工地给予罚款××元。
　　3、在省、市、县组织的大检查中钢筋受到通报表扬的奖励××元。
　　4、杜绝重大伤亡事故，轻伤频率控制在1‰，如果乙方生产者违反安全操作规程和安全生产纪律，导致发生事故的一切后果由乙方负责(包括经济、法律责任)。
　　九、结算方式：
　　采用现金支付形式，每完成一层(或基础)甲方支付给乙方××%的工程款，主体封顶后××个月内再付足至××%的工程款，余款在竣工验收后××个月内全部结清。
十、仲裁与调解：
　　如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
　　十一、补充事项：
　　本合同书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得返悔。本合同书一式2份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。
　　单位工程负责人(甲方)：××× 承包班组长(乙方)：×××
　　联系电话：××××××× 联系电话：×××××××
　　(项目章) (盖章)
　　签定时间：××年××月××日
? 钢筋承包合同范本 荐
甲方：公司
乙方： 身份证号：&
经双方友好协商，甲方将xxxxxxxxxx工程的钢筋工程委托乙方劳务施工，为了明确双方的责任、权利和经济责任，根据《中华人民共和国合同法》，本公司对企业内部施工班组承包的有关规定，结合本公司实际情况特签订如下协议条款，以资双方共同遵守。
一、工程概况： 工程名称： 工程地点： 工程情况：
二、承包范围及方式：
1.承包内容：钢筋的进场验收、卸车、转运、堆码、配料、翻样、安装、对焊、绑扎、电焊、场内全部水平垂直运输、落手清理、废料堆码等全部人工费;根据钢筋工程需用配备的钢筋机械、电焊机、竖向对焊全部设备、电缆线、配电箱等全部机械费和配件、修理费;除钢筋外的铁丝、焊条、焊剂等全部辅材费;施工必需的安全帽、安全带、雨衣、水鞋、手套、面罩等全部劳保费;工具费;医药费;事故处理费;超高、高层施工人工降郊费等等;
2.承包方式：包人工、包质量、包工期、包安全生产、文明施工、包治安保卫、包砂浆或砼垫块的制作、包辅材(除钢筋外的全部材料.工具)、包机械设备。
3.钢筋的材料水平运输（从成型场地至绑扎点）、钢筋的垂直运输（现场有塔吊）、现场投料、绑扎、（无论垂直运输有多高、水平运输有多远、建筑部分钢筋无论有无垂直运输机械、包括因现场场地窄小等情况可能发生的钢筋两次人工运输。）、每个施工段完工后的现场清理工作、多余钢筋的整理回收、底板及楼层水平钢筋可能采用螺纹接头的现场连接即现场机械接头的人工拧紧（螺纹内丝的制作不在内）、钢筋的质量验收、现场文明施工(包括配合甲方等上级检查单位的各种验收)等钢筋工程内(但不局限于上述工作范围)的一切工作内容。
4．无论本工程单体中钢筋的多少、钢筋的大小、钢筋运输的远近如何、现场施工条件的如何变化、施工难易如何，本合同单价不作调整。
5.合同单价包括甲方、业主、监理的各种技术要求、规范和各种现场指示(引起返工另行计算)。属乙方承包范围内但乙方未施工项，甲方将扣除相应款项，价格另行协商。
6.除甲方原因引起返工所发生的费用给予增补外，其它将按实计算。
三、施工工期及工人进场时间： 本工程工人自XX年 月 日进场施工，确保甲方的总体进度计划。在工种衔接上，必须服从甲方的统一调度，乙方无特殊原因造成工种衔接上的脱节，要赔偿一切由此造成的甲方经济损失。
四、承包单价：
1.质量、安全、进度、文明施工等以上已说明的工作内容和工作范围均在钢筋工包干范围内。
2.计算方式： 按照上述承包范围及方式，本工程中所有钢筋（包括建筑用的零星钢筋量）基价按180元/吨，安全必须达到甲方之要求即安全奖按6元/吨、文明施工必须达到甲方之要求即文明奖按6元/吨、进度（含阶段计划、总工期）必须达到甲方之要求即进度奖按8元/吨、服从甲方指今按6元/吨,服从生活区管理要求按4元/吨、以及质量必须达到且通过市结构优质工程验收即质量奖按10元/吨，安全、文明、进度、指令、生活区管理和质量全部达到甲方之要求合计价格为：220元/吨。竖向对焊接头每个按1.7元/个；地下室底板水平焊接头5元/个（以实际发生个数为结算依据）。此单价包括本合同所提到的乙方工作范围、内容方式及有关说明提到的一切工作内容（除本款第5条提到的内容，本单价不作调整）。3.质量、安全、进度、文明为乙方承包范围内所必须达到的要求，即必须达到甲方、监理和业主的认可（验收通过）。如其中一条达不到此要求乙方须无条件退场，按所完成实际工作量结帐、单价按合同价及扣除甲方另择施工班组的费用（即按乙方完成总量×180元/吨×90％计算所得给予结算）
4.结算钢筋数量，按图纸量扣除乙方在绑扎过程所留的绑扎钢筋损耗量计算。（即乙方实际用于本工程的绑扎量）
5.非施工图的承包范围内甲方点工（除设计变更造成乙方返工的给予计算点工外，其它不造成返工的设计变更、指定单、修改单等所增加的费用均包含在本合同单价中），按日工作时间10小时计，25元/普工工日、40元/技工工日。此零星点工乙方必须每月与甲方决算完毕且加入每月的任务单内，对于隔月的零星点工甲方项目及公司将不予受理给予扣除。
五、双方职责、义务及权利:
1.提供必要的安全设施、生产设施及生活设施。
2.负责土建、安装等工种之间的协调配合工作。
3.编制施工进度计划，提供图纸轴线、标高等数据。负责施工技术交底和安全生产交底。
4.按工程进度做好材料供应工作。
5.项目部现场安全员负责对各班组进行安全生产检查及指导，现场施工员负责进行技术指导、督促，并协调与其它工种之间的关系，协助乙方做好各项工作。
6.有权对乙方违反安全生产及施工规范的施工人员进行处罚每次不少于50元，直接在乙方每月任务单中抵扣，对屡教不改的，甲方有权开除并有权终止合同，造成甲方经济损失的，由乙方赔偿甲方的一切经济损失。
7.协助乙方搞好施工人员的暂住证办理，其费用由乙方负责。
8.负责班组所有职工工作服的购买，其费用甲、乙方各负责50％。其它所有的工具、雨衣、雨鞋、劳保用品均由乙方自理。
9.甲方派驻现场代表负责全面管理。
1.组织年龄在20~45岁之间，身强体壮，具有法制观念及专业技术，素质好的成建制的职工进场，严禁46岁以上、体弱多病的成年人及目无法制意识的人进场。
2.进场人员必须持有居民身份证、暂住证、健康证等各种所需证件并报送进场职工1寸近照及花名册一份，一经注册不得随意变动，如需调动，报项目部备案。
3.严格遵守安全生产的操作规程，服从项目安全员及有关职能负责人的安全教育和指导，坚持班前教育，安全第一，增强职工自我保护意识，确保安全生产。生产中的安全事故，谁造成的由谁负责。
4.所有劳保用品必须符合甲方及当地政府的要求，由乙方自行采购或甲方代购，若委托甲方代购，此费用从乙方工程款中扣除，扣除金额为采购价*105%。
5.施工预算到仓库领料。如施工中浪费，造成用料超出施工预算定额，超过部分从人工费中扣除。
? 钢筋工程承包合同 荐
甲方: （下称甲方）
乙方： (钢筋班) （下称乙方）&
　　　　　　
根据施工需要，甲方将东莞常平山水雅居一期工程项目的钢筋制安工程以包工不包料方式分包给乙方进行施工。为便于班组间施工作业的交叉管理，明确双方在履约过程中的权力、责任、义务，确保分项工程施工质量，加强施工进度的控制，保证工程顺利进行，经双方共同协商订立如下合同，双方共同遵照
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包范围：
施工图纸范围内钢筋制安工程的所有施工内容（并包含室外水池、化粪池、构筑物等所有附属工程的钢筋制作安装）。施工过程中、未进行施工前的一切图纸变更、技术更改随变，均己纳入承包范围以内。
四、工程内容：
1、钢筋配料放样，计算材料用量分析，材料保管，短钢筋800mm以上的充分利用。
2、调直加工、盘圆筋冷拉、绑扎，场内150m以内水平运输、80M垂直运输、砼垫块制作绑扎安装、钢筋除锈、钢筋搭接焊、闪光对焊、墙柱钢筋绑扎时操作架的搭拆及浇砼期间插筋的扶正纠偏等所有钢筋工程施工工序。
3、止水钢板（已成型）安装与图纸包括的预埋铁件（指土建部分）制作安装。
五、工程承包方式：
1、本工程采用包工不包料形式承包施工（即包质量、包进度、包材料节约、包安全文明施工）。
2、钢筋工程人工费按 元/T包干，钢筋用量约1200 T。(工程量以竣工结算为准).
3、上述单价已包含预埋铁件制安和工伤劳动保险费用在内,所有施工机具及其耗品由乙方负责（氧气和焊条除外） 。
六、质量要求：
严格要求按图施工，符合设计及规范要求，质量等级必须满足合格。钢筋工程质量验收评定依据按《钢筋绑扎（焊接）分项工程质量检验评定表》及相应说明中规定的内容执行（随合同附后）。具体要求：
1、钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度和接头位置必须符合设计与规范要求。
2、钢筋绑扎缺扣、松扣的数量不超过绑扣数的10%.且不应集中。
3、钢筋绑扎接头搭接长度不少于规定值，受力钢筋接头应互相错开，钢筋应平直，无局部曲折，板筋绑扎时必须弹线。
4、盘圆钢筋冷拉率控制在4%以下，严格控制弯心直径（I级钢筋不小于2. 5d，II级钢筋不小于4d,弯起钢筋中部不小于5d）。
5、箍筋数量、弯钩角度和平直长度符合要求。
6、受力筋的排距偏差控制在士5mm,钢筋弯起点位移不超过20mm。
7、箍筋、构造筋绑扎骨架间距控制在士20mm,焊接骨架允许偏差控制在士10mm以内。
8、焊接预埋件中心线位移不超过5mm，水平高差控制在士5mm。
9、受力钢筋保护层允许偏差：基础控制在士10mm，梁柱控制在士5mm,墙板控制在士3mm
10、钢筋焊接必须无裂缝, 钢筋无明显烧伤。符合钢筋焊接规范规定要求。&
11、严格根据主次梁关系控制好梁箍筋高度，根据板厚及钢筋大小严格控制马凳高度，注意在梁柱节点部位对柱箍进行加密，用粗短筋控制梁一排筋与二排筋间的净距。
12、严格按图纸要求预埋墙体拉结筋、构造柱插筋及过梁插筋，在主次梁交接处的主梁内注意按图纸要求放置加密箍及吊筋。
七、施工工期：
1、乙方施工必须满足流水作业需要，按时完成项目部的进度计划安排，且不得因自身原因延误其它班组施工时间。
2.楼层制安钢筋每层施工时间为2天（以验收通过计算），每延期一天罚款200元，以此推算；
3、乙方必须听从现场工长安排，如有不从，工长有权对班组进行处罚。
八、付款方法：&
1、每月结算至工程量进度款的80%,框架封顶后15天内支付工程总款的90%，完成到主体验收一个月内付清其余款项。
2、如因乙方原因造成工程进度、施工质量等达不到甲方要求，乙方将自动退场。
3、如乙方未能全部履行完本合同而造成中途终止合同，按实际完成工程量的80%作决算，并自动退场。
九、工程管理双方责任
A、甲方责任
1、提供有效的施工图纸、会审记录，及时发送工程联系单及设计变更通知文字资料，作为施工依据。
2、负责向乙方作详细隐蔽物交底，技术交底、技术规程指导及施工安全交底安全教育，及时解决图纸存在问题。
3、配备垂直运输工具—塔吊。
4、负责审核由乙方提供的配筋料单，及时定量购进各种型号钢材到工地。
5、提供施工用水、电及夜间施工照明和工人现场临时住宿。
6、完善外排脚手架及安全防护网。
7、负责钢筋加工绑扎质量的跟踪检查、监督，负责钢筋分项工程质量评定及验收。
8、协调好其他工种，尽量避免因配合不到位造成返工、返修。
9、按合同约定支付工程进度款。
B、乙方责任
1、施工前必须熟悉图纸及规范要求强制性条文，对工人进行安全技术交底，熟练工人应占80%以上，特殊工种操作必须持证上岗；做好对工人的施工质量安全技术交底工作，定期教育学习。
2、服从甲方施工管理人员指挥，严格遵守甲方有关工程管理制度。
3、乙方负责人必须坚守工地，安排工作，指挥管理，带领所属员工按甲方要求和有关施工操作安全规范要求，保质、保量按进度计划要求进行施工。凡管理不善，管理失职所造成的一切损失和不良社会影响，一概由乙方负责人承担，经三次指出而没改进的，甲方有权终止协议，余下工程款不作结算。
4、乙方派2＿名脱产专职管理质量、安全的管理人员配合现场施工。
5、负责钢筋加工机械、冷拉机、对焊机等的安装调试、保养工作，并派持有上岗证的专人负责开机。
6、甲方提供的大件施工工具、机械、运输设备等，乙方在使用过程中要注意养护、专人操作，熟悉其性能、最大工作承受能力，操作不当和人为损坏要赔尝。
7、认真阅读图纸及有关设计变更，计算出配筋料单，做出备料计划，交甲方钢筋工长审核后执行。材料进场时，协助甲方仓管员、主管工长收货，对材料数量和质量负责。
8、发现材料存在质量问题，应及时书面报告甲方，否则由此而引起的质量事故或验收不合格，所有返工费用和责任由乙方负责。
9、按图纸计算工程量、根据实际需要领用材料，严格控制材料用量，如有设计变更应及时主动向甲方要求追加材料用量，否则，因自身管理不当或造成返工、返修等超出定额用料，由乙方自行负责，并在人工中费扣付。
10、按照先长后短、长短结合的优化原则进行下料，下料前仔细分析配料单，严格将钢筋损耗率控制在φ2%以内、φ4.5％以内。
11、每种加工好的钢筋均须挂好牌，且按取用方便原则认真堆放整齐。&
12、安排好砼浇注期间的钢筋工值班工作，确保墙柱插筋不发生移位现象。
13、施工过程中，负责施工质量、工期自查自检，编制施工日志，并对已完工的各分项工程进行质量复查。
14、在施工过程中，如发现图纸设计问题要及时向甲方施工员汇报，不得擅自更改设计，未经允许不得随意进行钢筋代换。
15、配合甲方做好取样送检工作。
16、密切配合其他班组交叉流水作业，不得故意刁难。
17、文明施工，做好施工组织、管理，钢筋加工场地及绑扎现场均须做到各层段工作工完场清，负责清理干净掉入模板内的垃圾，余料废料也要及时归拢成堆，并分类按有序整齐原则堆放。
18、验收前做好成品的保护工作，损坏翻修费用由乙方负责。
19、乙方必须对进入施工现场的所有施工工人办理工伤劳动保险。委托甲方办理的，必须及时报送进离工地工人名单给甲方，费用占总工程造价的0.5％，在工程进度款支付至95%时扣除，按甲方已定保险标准执行。
　20、施工过程中，本班工人因自身原因或违章操作造成的一切安全事故（含第三者）均由乙方自负。
21、本工程所有施工内容，乙方与第三方签的任何协议或合同，属乙方责任，与甲方无关。
十、工程变更
　1、如有设计变更，技术更改，造成工程量增减，乙方必需以现场签证单的形式及时报项目部审核，经审批签字、盖章生效。
　2、增加施工项目或由于图纸变更施工内容变化大，造价增加较大，原合同条款不能言表的，应协商签订补充协议。
　3、工期延期。因甲方不能及时提供场地、施工条件、图纸变更资料、材料，停水、停电等因人力不可抗拒的自然灾害造成停工的，可办理工期延缓签证。
十一、保修责任：
保质、保修期内，甲方通知乙方限定时间内不整改，甲方将另请人保修，费用在保质金中扣除。
十二、奖罚制度：
　1、必须服从甲方现场各项管理制度，进入工地需佩带工作卡，戴安全帽，不得穿拖鞋，宿舍健全安全、防火、防盗、卫生值班制度，违者将按甲方有关制度处罚，并从工程进度款中扣除。
　2、本工程的施工质量必须要达合格，如单项工程按付款方式分阶段进行评定，经甲方三级检查、评定，合格才验收.
　3、柱墙梁板钢筋在正式隐蔽验收时，未能一次顺利通过且导致砼浇注时间拖后者，每层每个流水段罚款200元。
　4、以钢筋抽筋表为依据，合理、有计划使用钢筋，不得随意裁剪各种型号、规格钢材，造成超标准浪费材料，违者视情节轻重进行处罚，每次罚款100元以上。
　5、梯墙柱过梁插筋根部在浇砼后有跑到墨线以外者，每发现1根罚款100元。（即每根钢筋偏位2/3者）
　6、文明施工，使用钢材要统一堆放，有计划使用，不得随便乱放、弃置，违者一经发现每次罚款50元。
　7、擅自更改或盲目施工造成的质量事故，乙方要赔偿人工、材料及施工工期等造成的经济损失，同时处以500元以上的罚款。
　8、拆模后如发现有保护层不足露筋者，每处罚款50元。
　9、工程施工完成后经甲方核定钢筋总损耗量大于4%时,超出部分的材料费及人工费全部由乙方自负，节约部分（标准总损耗量为4%）按实际节约材料费的20%奖励乙方。
10、在工地打架、斗殴、惹事生非、中伤他人，违者每次罚款500-2000元，情节严重者扭送公安机关处理。
11、有进度延误现象或钢筋加工绑扎质量存在问题时，由项目部视情节轻重给予一定额度的罚款，并在当次进度款支付时扣除。
12、宿舍不得乱搭线，使用高瓦率电器
? 钢筋班组承包合同 荐
& & & &甲方： （以下简称甲方）&
　　乙方： 栋号 班组 电话： （以下简称乙方）&
　　为了高速、优质、安全完成施工任务，从明确责任和权利出发，双方特制定本协议：&
　　一、 承包范围：&
　　1、 基础、地下室、主体结构的所有现浇、预制构件钢筋的制作绑扎，以及阳台栏板、窗台板、空调板、过梁等二次结构钢筋的制作绑扎，线条、钢结构等装饰构件预埋钢筋、钢板的制作安装，桩插筋焊接安放、屋面钢筋砼防水层等全部钢筋工程制作绑扎。&
　　2、 钢筋的二次搬运，垂直、水平运输，保护层砂浆垫块和马凳的制作、安放，浇砼时钢筋值班，φ14以上梁钢筋焊接，督促木工模板钻眼、安放拉墙筋，每次施工放样时派一人参加。&
　　以上内容包括钢筋制作绑扎相关的一切工作，从开工到结顶完工或图纸小部分变更及甲方更改要求，不存在任何点工。&
? 钢筋工劳务承包合同 荐
发包方： & & & & & & & & & 有限公司（以下简称甲方）
承包方： & & & & & & & & & &（以下简称乙方）
为了确保“ & & & & & & & ”项目（下称本项目）工程建设顺利开展，甲方将本项目 &
& & & & & & & & &　楼的一结构及二次结构钢筋单项劳务工程内部承包给乙方。现甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，依据《合同法》、《建筑法》及其它相关法律、行政法规的规定，结合本工程具体情况，特订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称： & & & & & & & &　　 。
2、工程地点： & & & & & & & & & & & & 。
3、工程价款约（人民币大写）： & & & & & （工程价款按本合同约定按实结算）。
二、劳务承包范围
乙方按甲方提供的幢号“施工图及图说”、“施工图会审纪要”、“设计变更”、“技术变更”等为依据，具体承包内容如下：
1、钢筋的上、下车及堆码工作，自备钢筋弯曲机、断料机、砂轮切割机、焊机、焊具及施工中的维修费用，钢筋切割刀片、砂轮切割片、扎丝、断线钳、焊条及其它施工中本班组所用的零星材料等。
2、钢筋的闪光焊接、电弧焊接、电渣压力焊接、二级箱以下安全标准电线电箱等。
3、工程中所有钢筋的工作内容:报价范围内的钢筋工程，地下室及主体结构、二次结构与钢筋有关的全部内容（包括钢筋翻样、配料、调直、除锈、垂直及水平运输、制作、堆码、安装、报检、原材料的卸车堆码以及与二次结构有关的拉结筋、腰梁、过梁、构造柱及挑架的预埋钢筋的焊接、配料、调直、除锈、制作、安装、施工操作面完成后的余料、废料、焊渣、垃圾的清理、运输等工作）。
4、施工期间施工责任区的清洁工作，生活区的清洁卫生工作，本单项工程劳务工作必须完成的其他辅助性工作。(生活区清洁工作项目部安排专人清扫，班组每月在工程款中扣500元／月清洁费)。
三、劳务承包方式：
1、本劳务工程采用包工包辅料及部分机具的承包形式，即以人工费加辅助材料及部分机具的包干形式进行承包。
2、施工工具、机具及主材、耗材的承包范围 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &&
2.1、本工程塔吊和搅拌机由甲方提供,主要工程材料(即水泥、石子、砂、混凝土、钢管、扣件、钢筋、预埋铁件材料)由甲方提供。其它中小型机具、工具及其耗材均由乙方自行提供，具体包括钢筋弯曲机、断钢机、焊机、闪光对焊机、电渣压力焊机、电弧焊机、小推车、锯片、钻头、从配电箱至机械的电线以及用于本钢筋单项工程劳务工作其他的机具、工具及其耗材。甲方提供楼层上的活动配电箱一个，随工程主体的上升而上升，进配电箱以前的线由甲方提供，出配电箱以后的线由乙方自行负责。由甲方提供的机具和周转材料在乙方收到或返还时必须由乙方指定的结算凭证经办人签字确认或委托人。
2.2、本单项工程劳务用扎丝、焊条、切割片、电渣压力焊的焊剂、花岗石垫块、塑料垫块以及单项工程加班用的电灯等工具、其它耗材的费用均由乙方承担。耗材由甲方购买，乙方领用，耗材款从乙方劳务工程款中扣除。若乙方对甲方提供的耗材单价有异议，可自行联系商家同甲方材料采购员核价，在单价比甲方所供价低，且质量好的情况下，甲方应采购该厂商生产的耗材后由乙方领用，乙方也可以自行购买。但乙方若自行购买耗材应提前三日通知甲方。
2.3、主材的损耗控制：实际钢筋损耗量不能超过甲方与建设方结算量的98.5%，超过部分材料按甲方购买价从甲方应付乙方工程款中直接扣除。若甲方发现乙方故意浪费材料，甲方将按乙方浪费材料价值的三倍对乙方处以罚款。
四、劳务工程工期
1、工程开、竣工时间：
&1.1、开工时间： & 年 & 月 & 日，竣工时间： &　年 &月 & &日（不包括装饰部分但包括二次结构，一结构完成时间为 &月 &号）。具体以甲方提供的工期计划为准，详见工期计划符件。工期计划附件与本合同具有同等效用
1.2、总日历工期：总日历工期 & 天，从开工之日开始计算，在此工期内，乙方应完成全部工作内容并将工程交付甲方。此工期不论任何原因均不得变更或延长。具体各阶段的工期以进度计划和月报为准，分段工期必须保证总工期。
五、劳务工程质量
1、乙方所承包的单项劳务工程必须按照国家及地方行业主管部门颁发的最新的验收规范及甲方要求认真组织施工，达到国家质量验收标准。每道工序完成后乙方必须陪同监理公司、质检员、现场管理人员统一验收，且保证一次性通过建设及监理单位验收。
2、本单项工程的特别质量要求约定优质结构、无锡市文明工地。
3、各分阶段工程的质量和安全文明施工必须经验收达到合格标准后，才能进行下阶段工程施工。
4、乙方所承包的劳务工程从开工至竣工期内在甲方每月的评比中均被评为为差者，则合同单价下浮5％作为结算承包单价。
六、劳务款结算依据及结算单价
1、本工程所有钢筋劳务、钢筋安全文明施工与钢筋工作相关工作的人工费包干按图纸标注建筑面积为准（按建筑面积计算部分）。
2、±0.00以下部分（含车库、人防、地梁、承台、车库底板、筏板马登支撑焊接、(马登支撑另料闪光对焊接长)、车库外墙钢筋网片等）（不含二次地坪钢筋网片）外墙保护层，钢筋按 & & &元/吨计算，(其中 & 元／吨安全费、 & 元／文明施工费)（大写 ）
3、地下室、车库顶板钢筋网片 & &元∕M2(实做面积)含所有辅材
4、±0.00以上部分（含二次结构、女儿墙及装饰柱，）钢筋（按建筑面积计算）按 & & 元/㎡(其中 & 元／㎡安全费、 & 元／㎡文明施工费、 &元建设单位质量要求配合费用)（大写：叁拾贰元叁角壹分每平方米，如建设单位强制要求现浇板使焊接铁马凳则每平方增加1元，不使用焊接马凳按原价执行。其单价中包含5.5%的建安税，由班组承担）。
5、主楼屋面刚性层钢筋网片 & & 元每平方。含所有辅材(贰元陆角壹分每平方。其单价中包含5.5%的建安税，由班组承担)
6、所有竖焊电渣压力焊接头（按实际个数计算）按 & & 元/个（大写: 壹元捌角捌分每个。其单价中包含5.5%的建安税，由班组承担）。
7、所有水平钢筋丝接（含套筒）（按实际个数计算）：平均按 & &元/个计算(其单价中包含5.5%的建安税，由班组承担)。如筏板钢筋接头采用电弧焊接（单面或双面搭接焊）：Φ25～Φ22焊接按3.13元／个(其单价中包含5.5%的建安税，由班组承担)，Φ20～Φ14焊接按2.61元／个。包括所有辅材(其单价中包含5.5%的建安税，由班组承担)。
8、上述结算单价包括钢筋劳务的人工费、辅材费、安全责任及意外伤害保险、劳保及防护用品、应按相关法律规定支付的各种工资、高温补贴、节假日加班、夜班、赶工补贴、自备工具用具费、医疗费、差旅费、税金、外来劳动力就业证费、岗位培训费及质量优良奖、安全无伤亡事故奖、安全文明施工费用以及完成本合同第二条约定的承包范围内全部工作的其他所有费用。本工程的劳务结算价款均为一次性包干，甲方不应再向乙方支付其他任何费用。
9、以上费用包含因在外租房（施工现场不允许居住生活）工人来回上班等各项因素费。
七、劳务工程其它费用的确定
1、单项工程劳务原则上不再另行计算计时工，若因设计变更或其它非本班组原因造成的需另行计算计时工的情况，必须按甲方的计时工管理办法及签证程序，由甲方现场代表签字认可，并注明工时和单价。同时，因工程设计变更，在承包合同施工范围内的的变更工程累计增减劳务量（按定额计算）在 2000 元以内不予计算，超过 & & & 元的部分按实际变更量（以定额计算）进行结算。若乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围自行变更设计或技术以及因乙方其他原因造成返工产生的工程量甲方均不予计量，同时，因上述情况产生的一切损失均由乙方承担。对设计变更增加的费用乙方须在变更之日起15日按签证办法及程序完成甲方签证，否则无效。
2、计时工工资：技术工按 & & 元/工日计算，普工按 & &元/工日计算，该计时工资均含有高温补贴、加班补贴及其他相关的各种补贴。
3、若乙方施工用主材和耗材超过甲方核定的定额的，超过部分按甲方购买材料的实际价格赔偿给甲方，并由甲方在劳务费中予以直接扣除。
八、履约保证金和劳务款结算支付程序
1、乙方向甲方交付履约保证金计 20000 元，该保证金必须打入甲方指定的银行帐户，且必须以盖有甲方财务专用章的收据为缴纳履约保证金的依据，除此外的任何单位或个人任何时候出具的收条、收据等均无效，由此产生的一切法律后果由乙方自行承担，甲方不承担任何赔偿责任和其它法律责任。乙方缴纳给其他任何单位或个人（包括甲方及甲方管理人员）的保证金或保证金性质的变相借款由乙方向收款单位或个人主张权利。
2、保证金的返回：主体封顶后30日内，甲方保证金总额的 50 %给乙方（不计利息）；主体工程验收合格、二次结构及装饰部分网片等所有工作内容完成后30日内，且在无任何质量问题和其他违约责任的前提下，甲方返还余下的 50 %工程履约保证金（不计利息）。
3、工程进度款的结算方式：乙方每月 25 日向甲方提交本月实际完成工程量的报表，甲方收到进度报表后 10 个工作日内审核完毕，审核完毕后 5 个工作日内按审定工程进度款的 80 %支付乙方月进度款。（如建设单位因进度质量等对项目扣款，项目部同样对乙方执行）
4、劳务工程结算款支付的特别约定：
（1）乙方在结算劳务工程款时，必须严格按照甲方的财务制度及付款规定、程序办理。
（2）乙方委托 & & （身份证号码： & & ）作为结算凭证的经办人，受托人在结算凭证上的签字行为，视为乙方确认。乙方自愿委托夏加犬 直接到甲方收取劳务工程款，夏加犬 收到甲方支付的劳务工程款后，视为乙方收到。
（3）甲方根据乙方每月实际完成的工程量进行验收，在验收合格后5日内由乙方向甲方开具经双方认可的结帐申请单，并在结帐申请单结帐联上由乙方委托人员签字确认，再由该项目施工员根据结帐申请单开具工单、结帐单，开票员根据相关人员签字认可的结帐申请单、工单和结帐单再开具内部结算付款凭证。若乙方未按时开具结帐申请单或从结帐申请单开具之日起90日未到甲方完善上述结算凭证的审批及挂账手续，则视为乙方放弃收取相应工程款的权利，由此产生的后果由乙方自行承担。
（4）乙方要求甲方支付工程款时，必须同时具备经甲方项目经理 田茜 和相关负责人签字认可且未经涂改的结算凭证，即：工程验收单、结帐申请单、工单、结帐单、工程款结算明细表和内部结算付款凭证等（见附件）。其中乙方提供的结账申请单、结账单和内部结算付款凭证，必须由甲方项目经理 田茜 签字确认；未经甲方项目经理 田茜 &签字确认，以上单据不具有法律效力，视为无效单据，甲方不予认可。
（5）乙方在承包本单项劳务工程完工后3个月内必须办理结帐手续，否则视为乙方放弃结帐，超过3个月后结帐的，甲方有权不予认可。
（6）乙方明确地知道，甲方任何工作人员 (包括但不限于施管人员、项目经理、处长、库管员等)任何时候以甲方或甲方相关项目部名义向乙方出具的欠据、收据、承诺及其他任何经济法律文书等，必须经甲方分管、主管领导审核确认后，并在5日内到甲方加盖公章方为有效，否则无效，由此产生一切后果由乙方自行承担，甲方不承担任何法律责任。
5、劳务工程尾款：本工程主体(含二次结构)完成后一个月内支付至劳务款总额90%；工程竣工验收合格后一个月内将工程尾款(10%)全额支付给乙方（不计利息）。
九、安全施工
乙方进场时必须配合甲方对全体现场工作人员进行安全教育，同时与每个工作人员签订安全责任书，保证安全文明施工达到市级文明工地标准。乙方必须采取相应的安全防范措施，确保自身及工作人员的财产及人身安全。乙方及乙方工作人员在工程施工过程中的一切伤、残、病、死等事故，单次事故费用在50000元内的均由乙方自行负责和承担费用，单次超过50000元的甲方承担70%，乙方承担30%。事故责任均由乙方自行负责和承担费用，甲方不负任何因安全施工所引起的连带责任和其他任何法律责任。　
十、甲方责任
1、提供必要的施工图纸，做好技术交底，按本合同约定按计划和时间为乙方提供施工必需的各类材料，按时提供大型机具。。
2、提供施工用水、用电接口（水电费用由甲方承担）。
3、派出技术人员和现场管理人员对乙方进行技术进行指导和现场工程质量监督管理，进行安全宣传教育和安全检查。。
十一、乙方责任
1、按施工图纸及施工规范和甲方及建设方的要求施工，确保质量达标。未经甲方及监理、建设单位同意，不得进行设计图变更、技术变更。执行甲方通知的设计图变更、技术变更。
2、制定工程进度计划，按甲方审定的施工计划实施，确保工程如期完工。施工中如不能按甲方阶段计划完成，每延误一天罚款500元。每次验收达不到建设及甲方要求且经最长一天的整改仍达不到要求的每次罚款2000元，且由此耽误其它班组不能施工，由此造成的一切损失由乙方承担。
　　3、乙方管理人员必须坚守工地，负责班组的全面事务。每天进行班前教育和技术交底，并做好记录，同时必须确保随时有一位施工员在现场检查指挥工作。
4、对工程施工要用的材料要提前一周提出计划。按规定合理使用各类材料、设备，不得浪费材料。
5、必须服从甲方管理人员统一指挥和安排，必须接受建设单位、监理单位的现场监督检查，不得无故拒绝。否则，每发生一次上述情况，乙方就向甲方承担500元违约金。
6、乙方与其它单项承包人必须有效协调配合，乙方必须配合甲方做好进度计划、技术交底，以及完成甲方下达的各项计划指标。
7、乙方不得将本劳务工程转包或分包，对本单项劳务工程自负盈亏，不能因承包工程亏损而找甲方无理取闹，不得以任何理由任何方式要求甲方在合同约定以外增加费用。
8、乙方对甲方运到现场的各类材料、设备要协助看管，必须教育工作人员严禁偷盗或损毁工地上的任何材料、设备。负责保护好已完工程工作成果，不得损坏。
9、乙方必须保证组织工人按期按质完成工程，对于国家和地方行业主管部门要求执证上岗的工种，必须雇佣有相应资质证书的工人，否则，由乙方承担相应的法律责任和经济责任。乙方每月30日前向甲方报告其工作人员名单，如中途工作人员变更，在变更后立即上报甲方。乙方必须按时足额支付工人工资、各种津贴、补贴及相关福利费用，每月30日前向甲方提供有其工人领款签字的工资表（含各种津贴、补贴及相关福利费用），否则甲方有权扣减劳务款直接代付工人工资（含各种津贴、补贴及相关福利费用），且甲方有权单方解除本合同，因此而造成的一切损失，均由乙方承担。
十二、违约与违约责任
1、如因乙方原因未按节点工期完成各分段工程，超过1日以上的，每延误一天乙方向甲方承担壹千元整的违约金，并按延误天数累计计算，同时还应赔偿甲方相应的停工损失。因乙方原因使相应后续班组工作工期延误，则每天延期一天乙方应向甲方承担伍百元的违约金，并按延误天数累积计算。
2、工程质量按甲方工程管理制度进行评定，若验收不合格者，要求整改，整改后评定仍不合格者，则按贰仟元/次承担违约责任，并责令其必须整改合格，如因此逾期完工的，按本合同十二条第一款之规定承担违约责任。
3、若乙方向甲方管理人员或工作人员行贿，一经发现则视情节每次向甲方支付壹仟至伍仟元违约金，并累计计算，结算时从劳务款及履约保证金中扣除。情节严重的移交公安机关追究其刑事责任。
4、乙方承包单项劳务工程后不得将承包的工程转包和分包，否则，甲方没收其全部的履约保证金，有权单方解除合同，且按已完工程劳务款的50％作为双方的总结算款，其余工程款作为乙方的违约金。
5、若乙方工作人员不服从甲方管理人员统一指挥、调派、安排、，或者其承包的工程质量三次检查不合格，或者因乙方自身原因造成其承包范围内的工程停工、罢工或消极待工2天以上（含2天），甲方就有权单方解除合同，乙方必须在收到甲方通知后24小时内撤出施工现场，逾期按1000元/天赔偿甲方损失，对乙方已完成的合格工程量按合同计价后下浮50%付给乙方，剩余50%工程款作为乙方的违约金。
6、甲方不按合同约定的时间支付乙方工程进度款和工程结算款，超过15日以上，则甲方按欠款额的同期存款利息支付违约金。
7、若乙方工作人员采取爬塔吊、围攻甲方或建设方办公室、阻断交通等过激行为要挟甲方，且相关行为未被媒体曝光，则乙方应向甲方承担5万元违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失（包括但不限于甲方因此向建设业主或者甲方的发包人承担的违约责任）；若相关行为被媒体曝光，则乙方应向甲方支付10万元违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失（包括但不限于甲方因此向建设业主或者甲方的发包人承担的违约责任）。同时，甲方将依法追究乙方及相关责任者的经济和法律责任，情节严重的直至追究刑事责任。
8、乙方工作人员与其它单项承包人未有效协调配合，每发生一次打架斗殴，则乙方应向甲方承担500－1000元的违约金，造成甲方及他人损失的，还应依法相应赔偿承担责任，情节严重者交司法机关处理。若乙方没有教育好其班组的工作人员，而造成其班组的工作人员盗窃、损坏甲方材料、设备，乙方应向甲方承担元的违约金，情节严重的移交公安机关处理。
9、合同经甲乙双方签字后，任何一方不得违约。如有一方违反本合同其他约定，应以合同总价的5%作为违约金支付给另一方。
10、甲乙双方自愿同意并接受本合同的违约条款并甲方可直接按其条款执行。乙方应承担的违约金甲方可以在履约保证金和工程进度款、工程尾款中直接扣除。
十三、其它约定
1、按公司要求扣除劳务税5.5%(甲方代扣)在发放劳务费时扣除。本合同采用的币种为人民币。
2、乙方不将本工程所需材料、设备提前用书面形式通知甲方作好准备或因未做好计划通知等，所带来的损失、停工将由乙方自行承担责任，因此影响了其它工种进行正常施工，也由乙方负责赔偿。在施工过程中，甲方有权根据工程施工进度要求另行分包本合同约定范围内的任何工作内容，并直接向实际承接劳务工作的单位和个人办理结算付款事宜，且乙方无条件同意甲方从其劳务工程款项里扣除实际产生的相应费用（甲方依据与其他劳务工作单位和个人的结算付款凭证直接等额扣取乙方劳务工程款）。
3、乙方拖欠其民工班组和民工工资的，甲方有权根据实际情况,将应付乙方的工程款直接支付给乙方的民工班组和民工，相应的民工班组及民工收到甲方直接支付的工资或工程款后，视为乙方收到甲方等额的工程款。乙方拖欠民工工资的行为视为乙方负责人构成刑事犯罪的主观要件。
4、本协议约定的违约金、赔偿款，乙方同意甲方有权直接从工程进度款、工程尾款、履约保证金中直接扣除，且由担保人承担连带赔偿责任。
5、乙方承诺：具有从事承包劳务合同的资质，如因乙方不具备相关资质、手续而导致本合同无效，乙方自愿承担一切法律责任。乙方已认真阅读并理解本合同全部条款的法律含义，在平等、自愿的基础上签订本合同。
6、担保人自愿为乙方全面履行本合同提供担保，若乙方不履行本合同约定的义务（包括但不限于乙方应承担的违约责任、赔偿责任和保修义务），则由担保人对此承担连带责任。
7、因本合同发生纠纷，由双方协商解决，协商不成时，向甲方所在地人民法院起诉。
8、本合同一式叁份，经甲、乙双方签字盖章后生效，甲方执贰份、乙方执壹份。本合同附件与本合同具有同等法律效力。乙方向甲方交付劳务工程并经甲方验收合格，且甲方支付了全部劳务款后，本合同即自行终止。
甲方（盖章）： & & & & & & & & & & & & & & 乙方（盖章）：
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &法定代表人：
委托代理人： & & & & & & & & & & & & & & &委托代理人：：
电话： & & & & & & & & & & & & & & & & & &联系电话：
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 乙方担保人（签字）：
& & & & & & & & & & & & & & & & & 合同签订时间： & & & & & &&
& & & & & & & & & & & & & & & & & 合同签订地点： & &