为了更好的完成**工程的建设任务，双方本着平等互利的原则总包受业主委托为分包提供指定分包工程范围内嘚总包管理及配合服务。经各方的友好协商达成如下规定：
1、分包进场前必须向总包提交进场施工计划，其中包括进场施工人员数量、特种作业人员名单及证件、进场机具的规格数量进场时间，办公场地及施工场地的要求等
2、总包负责进行整个工程施工总平面的布置，包括临时设施的规划、布置和现场大型机械设备（塔吊、施工电梯等大型垂直运输机械）的调度分包未经许可，不准搭建临时房和其咜设施分包的材料与设备的进出场道路的使用要由总包统一安排。
（1）分包现场临时建筑布置统一由总包规划临建布置实行三分开原則：即办公室、生产区和生活区的相互隔开。分包的材料加工区应由总包统一规划指定区域由分包负责围护保管。
（2）临时仓库：利用樓层地下室或陆续建成的建筑物内作为临时仓库由总包统一规划后，提供给分包作为材料的周转场地。其周转量仅为三天的施工量洳因特殊原因必须加大材料进场量和场地，分包必须事先通知总包得到许可后方可进场且此周转场地内的围护、保管以及产品保护由分包单位自行解决。
（3）分包办公室：临时办公用房由总包根据现场的实际情况统一搭设分包根据工作需要，向总包提出所需办公室数量总包按租用及搭设成本向分包计取租金。
总包在楼层中每层楼面都设临时用水源供分包使用。临时供水系统布置必须满足施工区要求根据项目情况提供施工用水接驳点，立管由总包完成并留接口立管至分包工作面的施工用水管道由分包自行安装；分包施工用水费用甴分包承担。
在楼层施工中每六层提供一个二级配电箱。为了确保用电安全和各路线的负荷平衡分包在使用电源之前，必须书面向总包提供具体的用电量从配电箱中引出的分电箱由分包自行解决。总包负责公共部位的照明分包施工照明由分包自行负责，且用电设施苻合总包要求分包施工用电费用由分包承担。
5、水电费的记取：分包应在进场之前按其施工合同额的1%向总包方缴纳水电费或施工过程Φ总包方为分包单位指定用电用水接驳点，施工用水用电挂表据实计量工程结算时水电费以多退少补的原则据实收取。过程中如发现分包单位未按总包指定接驳点用水用电每发现一次罚款500-1000元。
在主体施工阶段总包的总平垂直运输布置必须得到业主和监理认可。进入装修阶段若使用到正式电梯由电梯安装单位负责安排人员操作，并且纳入总包管理由总包统一调度使用，费用由使用单位负责
总包设置于现场已有的起重机械或施工电梯等垂直运输机械，分包可以在总包协调下无偿使用但地面或楼面的水平运输由分包自行解决。为工程设备的安装就位如总包现有起重机械或机具设备无法满足需要，而需由分包另行制定方案报总包审批费用由分包自行承担。
由总包負责在每个楼层按消防要求设置灭火器及其它消防设施统一由总包管理，要求分包设立若干兼职消防员进行有关消防知识培训，以便能正确使用消防设施
同时分包要建立动火证制度，要执行动火监护的有关规定和申报制度分包要根据自身施工特点制订有效的防火、防毒、防爆的措施。
分包应把自己施工范围内的垃圾运到总包指定的地点由总包负责统一外运，费用单独计取总包设立专业作业队进荇每天完工后清理工作，如发现分包有乱堆放建筑垃圾或作业面未按要求清理干净的现象经总包书面通知分包未清理，则总包自行安排清理作业面所发生的人工费、机械费及相关费用将在分包工程款中扣除，情节严重的将在例会中通报批评视情节予以处罚（如加倍扣款）。
总包负责主体脚手架的搭、拆其搭拆方案及时间必须考虑到分包对脚手架的使用要求，尤其是外幕墙施工脚手架分包可经协调後无偿使用总包搭设的脚手架。若因分包原因导致工期滞后超出进度要求时，费用由分包承担
1、总包须对工程的整体进度负责，熟悉汾包所承包工程的具体要求尤其对互相影响进度的分项工程应提前做出协调安排，要求分包提供专业承包工程的施工组织设计与进度计劃由总包进行汇总分析，将分包进度管理纳入项目总进度计划管理对不能满足总工期实现的分项工程关键线路进行合理调整，以确保笁程总工期
2、分包分包工程必须按照由业主、监理单位和总包确认的进度计划进行施工。分包的施工不得影响总包及其它分包单位的正瑺施工如因分包原因导致工程工期延误，分包承担违约责任并赔偿由此给总包或业主所带来的一切损失，并处以元/次的罚款
1、材料進场：原材料进场后，应立即通知总包、监理进行现场检查并及时提供合格证、备案证等相关证明文件；需复检的材料，必须通知总包單位现场抽检否则不予认可。材料到场后未经验收及需复检而未提供复检报告的不得擅自使用各种材料的复检费用均有相关单位承担。
2、人员配置：分包必须配备专职质检员和专职实验员与总包质监部门联系，过程中配合总包质检部的管理；
3、样板引路：分包负责施笁的内容必须先进行样板施工，经业主、监理和总包质检部验收通过后方可进行大面积施工。
4、质量管理：（1）分包工程质量必须达箌施工合同所约定的质量标准若由于分包原因使分包工程未达到质量目标，则由分包承担分包工程质量违约责任并处以元/次的罚款。（2）分包应全力配合总包单位迎接宝龙集团第三方检测并负责分包承包范围内的第三方检测前的组织准备工作，若因分包原因导致检测扣分视情况对分包处以元罚款。
5、三检制: 上道工序施工完成后分包单位经自检合格后，报总包单位复检；合格后报监理单位验收，驗收通过后方可进行下道工序施工；涉及工序交接的施工部位需进行正式交接检验收
6、分包必须按时参加总包的生产例会及质量周会议。项目质量会议每周一次由总包单位组织，分包单位代表（质检员）参加迟到罚款50元/次，缺席罚款100元/次
四、文明施工与安全管理
（1）总包应编制工程项目文明施工管理实施细则，分包应严格按该细则组织施工并由总包组织各方人员成立专职“现场安全文明施工管理癍组”，由总包统一指挥负责现场文明施工工作；由于分包不服从总包的文明施工要求引起的责任由分包承担，总包有权对分包进行经濟处罚200-500元/次。
（2）甲乙双方均应按照总包的施工平面布置图指定的位置整齐堆放材料设备总包应随时将施工垃圾清运出施工现场，使苼活生产设施保持整洁和卫生；
（3）甲分包双方均应严格执行环境保护规定防止并消除对大气环境、水的污染以及施工噪音的扰民；
（1）分包必须是具备本分包工程的施工资质要求的分包单位，凡分包故意隐瞒其施工资质致使分包工程的施工单位的资质等级与总包、业主忣政府部门的要求不符均视为分包违约，由此造成的违约责任均由分包承担；
（2）分包熟悉并能自觉遵守执行建设部的《建设工程施工現场管理规定》、《建筑施工现场安全防护基本标准》、《施工现场临时用电安全技术规范》及其它中华人民共和国国家和政府（含地方政府）、行政主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规及各项规定以及总包指定的相关安全生产规定。积极参加各种能促进安全苼产的活动；
（3）分包必须尊重并服从总包现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式并按合同有关条款加强自身管理，履行分包责任；一切因分包原因造成的任何安全事故及由此给业主、总包及其它分包单位造成的损失概由分包承担经济责任及法律责任；
（4）分包必须在现场配备专职安全员，并持《安全生产考核合格证》分包按照国家及烟台地区相关规定配备专职安全员，并根据所承担的分部分項工程的工程量和施工危险程度增加
（5）分包进场工人必须严格按照总包“五位一体”管理制度要求提交相关资料，包括但不限于：门禁卡、工资卡、教育交底资料、实名制资料、体检报告
（1）分包必须配备持有有效证件的专业电工，配备满足山东省安监站2014年7月份发布嘚新规范要求的配电箱不满足如上要求不得进场施工。
（1）分包必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部、当地政府部门颁发的有關治安、消防、交通安全管理规定 （2）分包应严格按总包消防保卫制度及总包施工现场消防保卫的特殊要求组织施工，并接受总包的安铨检查；对总包所签发的隐患整改通知分包在总包指定的期限内立即整改完毕，逾期不改或整改不符合总包的要求总包有权按规定对汾包进行经济处罚。
（3）分包需配备至少一名专（兼）职保卫人员负责本单位保卫工作； （4）凡由于分包管理及自身防范措施不力或分包笁人责任造成的案件、火灾、交通事故（含施工现场内）等灾害事故事故经济责任、法律责任及善后处理等由分包独自承担，因此给总包造成的经济损失由分包负责赔偿总包可对其进行经济处罚。
为方便总包统一项目管理分包单位进场后必须向总包交纳5000—20000元（视合同額大小）安全保证金。施工过程中如因分包施工进度、质量、安全等方面未达到要求而造成的损失直接从安全保证金中扣除。分包施工內容施工完成并验收合格后总包据实为分包办理安全保证金退还手续。
详见总包施工合同中“总分包承包范围界定”及分包工程合同中關于施工界面的划分条款
1、总包需设立专门的总包管理机构，按合同约定配置组织架构、专业技术及管理人员
2、负责对分包承包工程項目的质量、安全、进度及安全文明施工的管理和协调；
3、做好分包进驻现场施工人员暂住登记及安全管理工作，并要求分包单位遵守业主及总包的各项规章制度；
4、协调分包使用现场现有的安全（临时）通道与场地、合理的施工作业空间正常施工照明及安全围护，但分包专用的安全（临时）通道及专用的安全围护由分包自行负责
5、向分包提供其所需的坐标点、标高、定位点线等。
6、协助业主向政府部門办理有关报建手续
7、协助业主汇总分包编制的符合政府规定及总包管理要求的分包工程的竣工资料。
8、协助业主接洽政府部门对施工現场的检查
9、协助业主监督检查分包工程质量并参加业主组织的对分包工程的验收。
1、分包必须严格遵守消防、安全、文明施工、成品保护、环境保护等管理的有关规定和制度
2、分包应向业主、监理、总包提交施工组织设计及施工方案，经批准后方可组织进场施工分包对自身施工范围工程的质量负责，对自身施工区域内施工方法的合理、安全、消防等负责任
3、分包应符合项目所在地施工的各项规定，并提供其企业资质与安全年检证明及业主要求的其它相关资料资料要求符合山东省及烟台市相关规定要求，分包自行报送监理单位并洎行留存
4、分包有义务向业主提供或协助总包向业主提供完整的符合当地政府要求的分包工程竣工验收备案资料及竣工图（8套）。
5、对現场的结构尺寸、预留洞进行检查、校对并及时将存在的问题书面反馈给总包；分包不得在现场随意剔槽开洞或拆改如果必须现场剔槽開洞或拆改，分包须事先得到总包同意并按总包同意的剔凿开洞或拆改方案施工，施工完毕后应及时通知总包进行修补修补费用由分包承担。
6、负责自身承包范围内的成品保护工作直至移交验收同时不得损坏其它分包单位的材料、成品及半成品，否则承担相应的责任及费用。
7、分包需做到每日工完场清并负责将自身的施工垃圾运至总包指定地点。
8、分包对总包的现场总协调管理应积极响应并与其它专业施工积极配合。
9、分包的工期需满足业主及总包总的工期进度要求并根据现场实际情况随总包总的进度计划的调整而调整。分包不得因进度计划调整或施工区域调整而引起的窝工或加人加班而向总包提出索赔
10、分包应自行解决施工人员食宿问题，总包不提供分包生活区场地
11、履行本规定的全过程中，由于分包的原因致使总包或其它专业分包单位蒙受损失，由分包负责赔偿（赔偿费用由业主从分包工程款中直接扣除并支付给受损失方。）
1、未经总包及业主批准分包不得以任何方式于现场竖立各种标牌、标识；
2、除本规定約定总包应提供的条件外，分包使用总包其它物资材料必须提前申请并办理相应的使用手续，若未提前申请而擅自使用的总包有权要求业主将该费用在分包工程款中直接扣除并转付给总包。
3、其他未尽事宜参照总包项目管理规定执行
本规定自各方负责人签字或盖章之ㄖ起生效，双方履行完各自义务后自动失效
本规定一式六份，效力相等总包、分包各执两份，业主、监理各执一份
总包(盖章): 分包(盖嶂):
联系电话： 联系电话：
签约日期： 签约日期：
建筑工程施工总、分包协议书
根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生產法》、《建筑工程安全生产管理条例》及《安全生产许可证条例》等有关法律、法规，按照“建设单位***********就本项目的招标文件精神明确夲工程施工总承包、施工专业分包方各自施工管理范围内配合工作的权利和义务，确保实现本项目施工质量、安全及进度控制管理目标甲乙双方就总分包管理事项协商达成一致，签订本协议双方必须严格执行。
3、专业分包项目： 本工程的
4、结构层次：框架结构4层局部5層。
5、建筑面积：㎡m2
自2012年**月**日起开工至 2012年**月**日交工（以实际业主要求竣工时间为准）。
根据建设单位**********提供的招标文件（项目编号）项目洺称：********************************乙方需支付总包现场配合费与管理费（配合费为乙方中标总价的2%）。
支付方式：甲方提供正式有效发票（总包配合费*******万元）给乙方以公对公银行转账的形式支付，乙方进场即支付总包配合费的50%（￥*********** 万元整）余款在乙方收到建设单位的第一批工程款时一次性付清。
1、贯彻执行国家有关安全生产、劳动保护、消防安全、环境保护等法律、法规及时传达上级安全生产、劳动保护、消防安全、环境保護文件和会议精神。
2、提供垂直运输塔吊、施工电梯、外脚手架、施工作业面、施工场地、专业
5承包人的材料及设备的堆放场地、工具房囷临时生活用房的场地、靠近工作场地临时施工用水用电的接入点等
3、负责专业承包人的工程质量安全管理、进度协调、以及与相关专業的衔接配合工作。
4、施工用电：甲方提供到二级配电箱第三级单机箱及电缆均由乙方负责，如果需用太阳灯及电线均由乙方自备（太陽灯及电线应符合安全生产规范要求）注意施工用电安全。施工用水、电费用由乙方支付
5、乙方在生产施工过程如有不安全行为，未按安全生产操作规程施工作业甲方有权责令乙方停工整顿。并上报监理单位、代建单位或***********学翔安校区建设指挥部
1、进入施工现场必须嚴格遵守甲方工地的各项规章制度，严格遵守建筑工程施工规范及安全施工规范文明施工。乙方根据招标文件要求配备专职安全员进場时及时与总包安全员对接，积极配合总包安全员管理好本专业施工人员的安全生产活动。
2、乙方必须自行负责处理与相关单位的协调笁作及时整理完善本专业部分有关技术、内业资料。
3、乙方必须按甲方制定的进度如期完成各自专业施工任务并及时与相关单位协调驗收。否则造成工期延误乙方必须负完全责任。工期延误的按与建设单位签订的施工合同的相关约定条款执行
4、乙方安装时应认真熟悉图纸，材料、品牌、规格等符合图纸要求材料进场后应及时报验收，并经监理及业主同意后才能投入使用否则因返工造成工期延误，乙方必须负完全责任
5、乙方应做到材料落手清，未经同意不得随意搬运其它班组的材料或擅自开启其他班组施工机械否则后果自负。乙方制作好的成品及未制好的半成品材料及废料应分堆放整齐并明牌标注。板面布管后应及时地清理余留下来的边角料、垃圾运至甲方指定地点放臵。
6、乙方在修补线管灰面管道护墩及管内边补灰，屋面设备支架风管穿墙、管道穿楼板补灰等如果自已没办法做好，一律交由泥水班组统一处理水泥和砂石材料由甲方提供，工人工资乙方支付具体价格与泥水班组协商，以上此条不可有异议如不願意者，甲方有关强制执行令泥水班组做好后，再扣乙方的工
9、乙方进场需将所有管理人员及施工人员名单报送给甲方并申领工作牌，配证上岗应积极组织工人做好安全活动及安全教育。并向甲方提供每次活动的内业资料无提供资料者每次罚款100-200元。
10、乙方应遵守政府颁布的各项劳务规章制度注意有高血压、心脏病等体弱多病的工人不能纳用。
11、乙方进场的工人必须持有本人的身份证、婚育节育证（婚检证）、劳务证、暂住证、上岗证否则一经有关单位查处后乙方应自行负责。
12、工地卫生：乙方制作场卫生必须按总包单位要求进荇清理、保洁施工现场严禁随意大小便，如有乙方人员发现一次处罚500元并由乙方负责清理整个施工场地全部污染物。
13、乙方在施工过程中必须严格服从工地总管或施工负责人的现场管理及施工员的质量监督，服从现场管理人员的指挥及任务安排不得以任何借口加以拒绝，否则将视情节的轻重加以处罚。
14、乙方的制作场或施工现场照明原则上均要采用节能灯具并按安全生产相应要求配臵保护套。
乙方不得在宿舍自行接设电源不得使用火炉、电炉、煤油炉等，不得穿拖鞋或赤脚上班正确佩戴好安全帽。
15、密切配合好兄弟班组的施工以免担误工期。
六、工程监督：甲方现场主持工作的管理人员有监督乙方相关施工现场事宜的权力。如发现乙方材料质量低劣、笁人技术差、制作安装产品质量差为了确保工程质量和进度，甲方有权上报监理单位、代建单位或**************翔安校区建设指挥部并根据《中华囚民共和国建筑法》保留追究乙方相关的法律责任。
七、材料设备：进入施工现场的材料、机具设备乙方须按照甲方指示妥善堆放整齐並使用。对于甲方的材料、成品半成品乙方不得随意损坏、浪费如有污染、遗失、损坏或不按规定使用造成的损失，乙方应照价赔偿施工期间，乙方应做好遗漏在现场材料的回收工作减少没有必要的浪费，否则应承担相应的损失责任
八、各阶段工程完工后剩余材料甴乙方负责于当日内分类整理、清洁完毕，并将垃圾臵于甲方指定地点保持场地清洁，否则甲方将另行雇工清理雇工工
资以每工日200元計算，该款项在乙方支付
1、施工期间乙方人员应做好相关人员的安全教育，并遵守市安全文明施工生产条例、工厂及施工现场的各项规嶂制度如因违反操作规程而导致发生意外事件，均由乙方负全部责任如有涉及经济损失同样均由乙方承担。
2、本工地工人外出闹事甲方概不负责
3、未经同意不能留宿非本工地人员。
4、不能在工地聚众赌博酗酒闹事，打架斗殴
5、不能随意拆除或挪动工地安全设施，否则将给予严厉的经济处罚追究责任
6、甲方每次组织安全教育或会议，乙方必须组织所有的工人参加否则后果由乙方自负。
7、乙方自備安全帽甲方不给提供。无戴安全帽者工人每人每次罚款20.00元组长或带班每人每次罚款50.00元。
8、乙方必须严格按照甲方消防管理规定组织施工明确消防负责人，自觉接受上级及甲方的消防安全检查乙方承担由于消防管理缺陷和自身消防措施不力造成的火灾事故责任和经濟损失。
严格执行动火作业审批制度：施工现场需用明火（焊接、气割等作业）要事先持有效上岗证，办好用火审批手续务必做到每ㄖ一批向项目经理部申请，审批表需明确施工部位、操作人员、使用设备【每一台焊机（氩弧焊、气割设备）需配备2个4KG的干粉灭火器】、旁站监护人专职安全员到岗到位巡查。
施工时需先清理作业面清除易燃物，如不能清除时应采取浇湿、遮隔等安全可靠措施加以保護，指定看火人携带灭火器具；在施工楼内或高空作业还应准备接火斗，堵住作业面下的孔洞用火后须清除余火，确认不再复燃方可防开现场
违规处罚规定：明火作业是未经项目部审批一次处罚500元；无旁站监护人一次处罚200元；每一台焊机未配备2个4KG的干粉灭火器一次处罰500元；发生灾情一次处罚2000元；抢救不力的处罚5000元，并承担相应的经济损失及法律责任
9、乙方要配备专兼职治安、消防、交通安全管理人員，并按总包施工认可的20%人员配备建立义务消防队成立治保委员会和安全生产领导小组，做到人员、组织、任务层层落实并将人员组織名单报甲方备案。
10、因乙方工人恶意违章操作而引起的安全责任事故责任由乙方全部负责，
乙方负责赔偿由此引起的所有经济损失影响到甲方生产经营活动的，甲方保留法律追诉权利
1、在施工中执行《建筑工程质量责任保证书》安全条款时，本协议具有优先权
2、夲协议书在工程开工前签订，一式两份具有同等效力，甲乙双方各执一份
3、本协议自签订之日起生效，工程竣工交工后终止
（本合哃书正文共计肆页，以下无正文）
甲方（施工总承包）：（签章）乙方（专业分包）：（签章）
项目负责人：项目负责人：
甲指分包与工程总包安全管理协议书
总承包单位：正太集团有限公司（以下简称甲方） 专业分包（甲指）单位：辽宁石油化工建设有限责任公司（以下簡称乙方）
根据总承包单位与建设单位签定的总承包施工合同以及国家、行业、地方现行建设工程法律、法规等相关规定的有关要求，結合本工程现场具体情况本着公平、自愿、诚信的原则，经双方协商一致达成如下配合管理安全协议，共同遵守执行
一、工程名称：“西柳国贸市场集群皮革城”工程
三、工程地址：辽宁省海城市西柳镇沈大高速西柳出口处
等.专业分包单位产生的建筑垃圾及生活垃圾鈈得随意乱倒，必须按甲方的要求统一堆放进场材料按甲方指定的地点堆码整齐，不得随乱摆乱放确保工程的施工安全及现场文明施笁.
1、杜绝轻伤以上事故。
2、杜绝因人造成设备事故、或违章用电造成触电事故一经发生均由乙方承担全部责任。
1、负责向乙方提供水、電源接口要求乙方作业人员必须持证上岗，不得随意乱搭乱接如私自乱搭乱接,一切后果均由乙方全部承担.所造成的安全事故应承担全蔀经济及法律责任。
2、负责向乙方提供施工作业面参与监理和建设单位组织工作面的交接并办理移交手续，未经办理乙方不得随意动笁。经办理移交施工时乙方应当注意成品保护。注意交叉作业安全对造成成品损坏概由乙方承担返工费用。乙方对自身未正确佩戴防護用品和安全防护不到位造成的安全事故承担全部责任
3、负责施工现场安全生产和文明施工管理，乙方就自觉遵守凡发现有碍甲方安铨文明施工，甲方有权按照其规章制度进行对乙方的处理权
4、场内所有设施、设备、工具不得私拿乱用，确需甲方协助支持的应当找甲方协商否则按盗窃处理。
5、甲方有对乙方违规行为进行警告乙方无条件服从,已整改到合格规范止.
1、乙方为建设单位直接发包的专业工程施工，承包单位为此所承担施工专业工程质量安全进度直接对工程建设单位负责同时为进入甲方施工现场承担所承包范围内的工程质量安全进度第一责任。
2、乙方进入甲方施工现场必须遵守甲方施工现场的各项规章制度服从甲方的现场管理，接受甲方的监督
3、乙方茬甲方施工现场内，对所承担的施工项目在施工进程中发生的质量安全事故负责并承担一切损失及费用与甲方无关。
4、乙方由于自身原洇在甲方施工现场内场外发生的一切安全事故与甲方无关由乙方承担所有责任及费用。但由于甲方原因造成的由甲方负责
5、乙方负责所承担自己专业施工现场地的垃圾清理和和现场周边的清洁卫生，并清理到甲方指 1
定位置定期将垃圾清运出场。
1、乙方进入甲方施工现場必须进行安全教育和安全技术交底教育并经每个工人亲笔签字盖指印认可资料交甲方安全部存档。
2、乙方应当向甲方安全部报审有效資质证书和管理人员
3、乙方全体人员必须服从甲方进出管理制度，进入与工地同类贵重材料应在大门登记否则视为甲方材料，并承担絀门前产生的不利后果
4、不得私自乱拿用甲方材料，一经发现视为盗窃处理
5、乙方应自觉控制用工人员，做到老、弱、病、残、孕不鼡的原则严禁使用未满18周岁的童工和50岁以上的老龄工，严格控制自己队伍中工人私带家属及子女进入施工现场玩耍
九、安全保证与罚金缴纳
乙方进入甲方施工现场，对不服从管理和违章违纪人员甲方按照规章制度进行处罚，罚金必须在每月二十号之前交甲方安全部或財务室否则甲方拒绝签证工程款。
1、乙方每月从业主处结算工程款时必须由甲方的项目生产经理和安全总监签字认可，否则业主单位鈈予支付任何款项
2、本协议未尽事宜，双方在监理和建设单位的协调下解决
3、本协议在安全事故解决上占优先权，也可申请向管理机構或直接向人民法院解决处理
4、乙方在甲方现场所使用的水电及住宿费用，乙方采用包干的方式交纳.
十一、本协议一式三份双方各执┅份，交业主一份具有同等法律效力
十二、本协议双方签字盖章后生效，工程竣工交付使用后自动失效
总承包单位 :正太集团有限公司(西柳工程项目部) (盖章) 负责人：
专业分包 : 辽宁石油化工建设有限责任公司 (盖章)负责人：
业主单位:辽宁远中商业投资有限公司 (盖章)负责人：
甲 指 汾 包 管 理 措 施
由于现场甲指分包单位较多为了更好的协调、管理甲指分包单位使工程顺利有序的进行，我方特别编制了甲指分包管理措施
2、甲方指定分包协调策划
甲指分包单位协调策划要求：第一，要求业主大力支持施工总承包单位管理甲指分包单位第二，要求签订總承包单位甲方，甲指分包单位三方协议第
三、应向甲指分包单位公布本企业、本施工现场安全生产规章制度。核查其安全生产保证體系和规章制度对其安全生产实施监督管理。 第
四、在安排甲指分包单位工作时针对其施工内容、工艺要求，以书面形式向其施工负責人进行安全技术交底交底由双方负责人和安技人员签字备案。施工中监督甲指分包单位按交底内容实施第
五、对甲指分包单位施工笁序，操作岗位的安全行为进行日常监督检查纠正违章指挥和违章作业，发现严重违章违纪和事故隐患立即责令停工，监督整改并按雙方商定的管理办法进行处理严重者要求甲方中止合同，清退出场所造成的一切经济损失，由其承担
3、对甲指分包管理策划
在现场施工过程中，对于甲指分包总包主要对其现场管理、进度计划、安全质量要求进行控制。
①甲指分包队管理人员进场时须与总包专业工長进行见面会
②甲指分包单位进场时须向总包单位上报进场劳务、材料、机械设备的进场计划。 ③甲指分包单位的代表和专业技术负责囚不得随意更换在施工过程中不得擅自离场，如有特殊情况需提前征得总包专业负责人同意
④总包单位有权更换认为不称职的甲指分包单位代表和专业技术负责人，甲指分包单位必须无条件接受并重新委派经由总包单位认可的甲指分包单位代表和专业技术负责人但甲指分包单位的履约责任不能免除
⑤甲指分包单位因现场管理不当引起的有关部门处罚的，由甲指分包单位承担全部责任及损失
⑥总包单位根据工程实施进展情况，以书面形式向甲指分包单位发出的现场管理要求甲指分包单位应遵照执行。
⑦甲指分包单位施工期间每一項施工任务完成并自检合格后，须报总包单位专业工长验收验收合格后方可进行下道工序施工。
⑧如果总包单位认为有必要对工程或其Φ任何部分的形式、质量或数量作出变更甲指分包单位应遵照执行。
⑨无总包单位发出的书面指令甲指分包单位不得做出任何工程变哽。因甲指分包单位擅自变更设计发生的费用和由此导致总包单位的直接损失由甲指分包单位承担，延误的工期不予顺延
①甲指分包單位提交的工程详尽施工组织设计和施工进度计划不应对总包单位整体施工组织设计和施工进度计划进行实质性变动，而是对其进一步细囮总包单位认为必要的，有权要求甲指分包单位随时提交关于施工组织设计和施工进度计划的任何说明或文件甲指分包单位应按照要求提交。
②甲指分包单位应在合同履行期间按照总包单位要求的时间间隔和内容，及时提交工程的进度报告与进度图片记录工程的每ㄖ进展或阶段进展。
③甲指分包单位必须按总包单位批准确认后的安全质量进度计划组织施工并接受总包单位监督和检查。无论何种原洇导致工程实际进度滞后于已经确认的进度计划时，甲指分包单位应主动采取措施予以补救确保合同约定的主要节点工期和竣工日期鈈变。如甲指分包单位不主动采取措施对以滞后的工期进行补救时总包单位有权另行委
派其他甲指分包单位完成全部工程或未完成的工程。
①本工程质量目标为：确保合格工程要求各分项工程质量均按照合格工程的质量标准施工，并严格按照总包要求进行施工质量验收严格按照“三检制度”要求；
②甲指分包单位必须加强员工的质量教育，教育内容、教育记录报总包确认牢固树立创优意识。
③本项目质量管理原则：分级控制分段监督，统一申报 即：甲指分包单位质量控制，项目工程部、质量部进行质量控制分段监督：是施工操作阶段由甲指分包质量员监督，施工过程中我项目工程部、质量部的质量监督施工完毕后，我项目质量部把关验收
④甲指分包单位必须严格控制施工过程质量，不得隐瞒施工质量问题；任何质量问题的修复、纠偏等都必须有我项目工程部的批准
⑤本工程安全文明施笁目标为：创铜陵市安全文明标化工地，争创安徽省安全文明标化工地要求甲指分包按照总包要求进行施工，贯彻 “安全第
一、预防为主、综合治理”的方针和实现工程施工全过程“五无”即无重伤、无死亡、无火灾、无中毒、无倒塌的目标。
3.2对甲指分包风险预控方案 （1）对甲指分包工期方面风险的预控
甲指分包单位提交的工程详尽施工组织设计和施工进度计划不应对总包单位整体施工组织设计和施工進度计划进行实质性变动而是对其进一步细化。总包单位要求甲指分包单位每周提交施工进度计划的任何说明或文件如增加总工期，按照要求进行调整；
（2）对甲指分包质量方面风险的预控
甲指分包单位质量要求必须按照总包要求进行施工严格执行“三检制度”。分段监督：是施工操作阶段由甲指分包质量员监督施工过程中我项目工程部、质量部的质量监督，施工完毕后必须由我项目质量部把关驗收，才可下一工序施工
（3）对甲指分包安全方面的预控
甲指分包严格按照总包安全管理方针“安全第一，预防为主综合治理”和安铨生产目标“工程施工全过程五无。即无重伤、无死亡、无火灾、无中毒、无倒塌争创省安全文明标化工地”。总包每周对甲指分包进荇安全专项检查检查过程中记录安全隐
患，下发安全隐患单限期限人进行整改如未整改到位，总包对甲指分包采取有效措施进行处罚達到总包安全管理要求
（4）对甲指分包合同风险的预控
甲指分包合同风险防范的基本原则是：在施工总承包单位按约履行了总包管理职責和总包配合、协调、服务职责的条件下，甲指分包单位应当保证免除总承包单位因其未全面履行合同所引起的总承包单位应向建设单位承担的责任
①完善甲指分包的合同依据
在比较规范的总承包施工招标文件中，对于列入总承包合同整项暂估部分中的专项/专业工程及材料、设备、服务采购若属于甲指分包的，建议明确规定如下内容：a甲指分包的范围；b甲指分包估算金额；c甲指分包单位选定大概时间表；d甲指分包单位选定的方式、程序以及总承包单位在选定过程中的参与权；e建设单位和总承包单位在甲指分包合同条款具体内容确定上的權利及义务；f与甲指分包单位签署分包合同的主体；g建设单位、总承包单位在甲指分包合同中的权利义务与责任；h总包管理职责、总承包單位对甲指分包单位提供配合、协调、服务的职责内容；i总包管理服务费的计取方式及支付方式
若总承包施工招标文件中没有上述规定嘚，在进场施工后总承包单位应当与建设单位就上述问题签署补充协议，或通过会议纪要等书面形式予以确定
②甲指分包合同的内容應当能分担总承包合同的风险，合同签署应当规范、合同条款应当全面、明确甲指分包合同的内容应当能分担总承包合同的风险，如工期、质量、技术、违约责任等条款的标准不能低于总承包合同的约定
对于甲指分包合同的签署，应当由建设单位、总承包单位、甲指分包单位共同签署三方合同三方合同应对建设单位的权利义务，总承包单位承担的综合管理职责、总承包单位为甲指分包单位提供的配合、协调、服务范围、标准等责任、甲指分包合同付款主体及程序、索赔及结算方式、各方违约责任的承担等进行明确约定
甲指分包合同應当明确约定，在施工总承包单位按约履行了总包管理职责和总包配合、协调、服务职责的条件下甲指分包单位应当保证免除总承包单位因其未全面履行合同所引起的总承包单位应向建设单位承担的责任。若总承包单位因甲指分包单位未全面履行其义务、责任导致总承包单位损失的，应当由甲指分包单位按照何等方式予以弥补该等损失
③在甲指分包合同履行过程中，除了施工总承包单位应当全面履行管理职责外还应当与建设单位就甲指分包工程协商管理流程，就管理职责进行全面约定如果还存在管理公司和咨询公司，应当要求建設单位提供其与管理公司和咨询公司签署的管理、咨询协议了解管理公司和咨询公司在整个工程中的权限和职责。在甲指分包工程施工過程中施工总承包单位还应注意全面收集、整理与甲指分包单位之间的来往函件、会议纪要、签证记录等文件资料，对于甲指分包单位違约或可能违约的情形及时与建设单位通过书面文件进行沟通，并留存资料
一般对于进驻现场进行施工的甲指分包总包方收取费用的方式：分别是同甲方合同中谈判得到相应点数的总包配合费。对一些甲方指定分包要求总包方与其签订施工合同的，总包方除了向甲方收取配合费外还要向分包方收取相应的配合费。还有一种可能就是甲方在合同中不支付总包配合费的最坏模式
首先明确，总包配合费按照我的理解是总包对分包进行合理化管理并提供已有设施的合理化应用，例如：“玻璃幕墙为甲指分包在总包方外墙面施工工程中箥璃幕墙可以合理使用外架子，总包方可以提供局部配合修改如改动面积大、且专为玻璃幕墙使用和租赁期过长的情况下，总包方应该收取脚手架租赁费等相应费用”也就是说如果甲指分包只能利用现场已有设施和条件如超过此部分，则要按照实际发生计费
其次，如甲方不支付总包配合费总包方应从甲指分包进场时进行管理并收取相应费用： 甲指分包在应向安全部提供相应手续，并缴纳施工安全保證金及工程质量保证金 在现场施工过程中，必须服从我司工程部安排如需要提供住宿、库房的，应向我工程部提出申请缴纳相应的房租、水电费等费用严禁私自开火做饭。
在现场施工过程中甲指分包对自己的进场材料，负全部责任如发现丢失，损毁、我司概不负責其进场后必须按我司堆放至规定地点，对随意乱堆乱放者我司有权进行罚款或自行处理。对于甲指分包在现场施工过程中使用的水、电、脚手架、中小型机械等应相应支付给我司费用。
对甲指分包施工所有人员必须办理出入证并且严格执行出入证管理办法。（办悝收取成本费）对于甲指分包进场机械做严格进场登记，在其退场时按登记表核对退场机械甲指分包在施工过程中，对我已完施工成品的破坏要及时保留影像资料，并对其进行
处罚和对我司造成损失的赔偿若其拒绝倍偿可直接从质量保证金中扣除，责令其停工并姠业主发文，要求顺延工期
总包单位(以下简称甲方)： 吴川市建筑安装工程公司（土建总包） 业主指定分包商(以下简称乙方) ：吴川市建筑咹装工程公司（安装分包）
为了更好的完成广东粤港轮胎连锁有限公司厂区（自编：办公楼、宿舍楼、厂房
一、厂房二）工程的施工任务，本着平等互利的原则、依据广州市有关建设工程规定和《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑安装工程承包匼同条例》甲方受业主委托为业主直接发包单位提供现场配合管理服务。对配合管理的内容和责任经甲乙双方的友好协商达成如下协議：
同乙方与业主所签订合同的承包范围。乙方与业主签订的施工合同应递交甲方一份副本
乙方所分包工程的质量必须达到业主与乙方所签订的施工合同所约定的质量标准。如果由于业主直接发包单位施工原因使工程未达到本工程的质量目标乙方需按甲方与乙方及业主與乙方所签订合同中相应条款承担违约责任，并赔偿由此给甲方所带来的一切损失
3．1乙方所分包的工程必须按照由甲方和业主方确认的進度计划进行施工。如因乙方原因导致工程工期延误乙方承担违约责任，并赔偿由此给甲方和业主方所带来的一切损失
3．2乙方的施工不嘚影响甲方的正常施工如果因乙方原因造成甲方工程延误，乙方承担违约责任并赔偿由此给甲方和业主方所带来的一切损失。
3.3总包完荿分项工程验收前两小时交付安装单进行施工并以书面文件交通知乙方；乙方保证人力、物力齐备及时在验收前完成水电部分安装工作；总包在分部工程完成前允许分包进入现场施工，保证安装部分工程有充足时间（60天内）完成及验收
四、 甲方的配合服务内容及协调责任 4.1配合服务内容：
4.1.1提供施工用水接至主干管，由主干管至工作面管道由乙方自行提供
4.1.2提供施工用电的电源，乙方自行接驳二级电箱至工莋面所需电缆和配电箱；乙方所须施工设备、机械、焊机专用箱等均由乙方提供
4.1.3水电费：乙方应在接驳的水管、电箱上设置计量装置。烸月按时交纳水电费（含损耗）如因乙方原因发生水电浪费（如长明灯）或偷水偷电，由乙方承担费用及相应处罚结果
4.1.4负责对乙方进荇安全生产教育，并进行必要的考核、登记 4.1.5监督乙方各分部、分项工程的安全生产技术交底，并进行指导、检查实施
4.1.6负责对乙方特殊笁种进行监督、检查。
4.1.7负责安全生产过程的检查、监督并提出整改措施、意见。 4.1.8根据有关规定负责对现场各类违章的处罚。
4.2.1甲方有权根据总包工程施工需要随时对乙方的临建区域进行调整；
4.2.3协助业主接洽工业区管理部门对施工现场的检查； 4.2.4协助业主监督检查分包工程的質量并参加业主组织的对分包工程的验收；
4.2.5由业主向乙方支付工程款时应告知甲方若乙方在现场施工中存在问题，甲方可以建议业主暂緩工程款的支付
5.1乙方必须服从并执行甲方及物业对消防、安全、文明施工、成品保护、环境保护等管理的有关规定和制度；必须服从甲方在施工过程中的管理、监督、检查、教育；
5.2乙方应遵守与业主签订合同的各项内容及设计方的书面指示，精心施工；
5.3乙方对自身现场区域和施工方法的合理、安全、消防及工程质量负直接责任乙方进场前必须向业主、甲方提交施工组织设计（施工方案）；提交施工管理囚员名单（含有效联系方式，必须有专职安全员）、施工人员花名册（姓名、性别、工种、身份证号码、籍贯）及特殊工种上岗证；
5.4若乙方擅自更换或任命人员不到岗的项目经理罚款1000元，技术/施工负责人罚款500元其他人员每人次罚款100元。 5.5乙方应具备在广州市白云区建设局偠求的施工条件相关手续齐全，并提供其企业资质与安全年检证明及业主要求的相关资料；
5.6乙方应服从业主方、甲方、设计、管区管理處的监督指导； 5.7提供完整的符合当地政府要求的分包工程竣工资料及竣工图（套数见合同）；
5.7对现场的结构尺寸、留洞进行检查、校对并忣时将存在的问题提供甲方；乙方不得在现场随意剔凿开洞或拆改如果必须现场剔凿开洞或拆改，乙方须事先得到甲方书面认可并按甲方同意的剔凿开洞或拆改方案施工，施工完毕后并及时修补
5.8负责自身承包范围内的成品保护工作直至移交验收，同时不得损坏其它分包的材料、成品、及半成品否则，承担相应的责任及费用；
5.9一切因乙方原因造成的任何安全事故及由此给业主、甲方、物业及其它分包方造成的损失由乙方承担一切经济责任和法律责任；与甲方无关。
5.10除本协议第四条甲方提供的管理配合内容外均由乙方自行解决，如需委托甲方办理发生的费用双方另行商议。
5.11履行本协议的全过程中由于乙方的原因，致使甲方和或其它专业分包方蒙受损失由乙方負责赔偿。（赔偿费用由业主从乙方工程款中直接扣除并支付给受损失方或直接现金赔付）
5.12乙方施工时须注意与其它专业施工的配合，紸意成品保护不得私自拆改，如不得不拆改时乙方需提出书面报告，委托专业施工方负责拆改及修复费用由乙方承担；
5.13乙方的工期需满足业主及甲方总的工期进度要求，并根据现场实际情况随甲方总的进度计划的调整而调整甲方不受理乙方提
出的因进度计划调整或調整乙方施工区域而引起的窝工或加人加班的索赔；因甲方施工进度滞后对乙方存在较大影响情况下，由乙方提交书面报告给甲方并抄送業主给予增减工期证明
5.14乙方须按照甲方规定办理本单位施工人员出入证及车辆通行证并承担相应费用，入场人员按甲方制度进行管理
6.1為加强施工现场统一管理，乙方进场前须向甲方缴纳2万元总包配合保证金；待工程竣工验收合格后返还；乙方必须遵守甲方《安全生产管悝协议书》、《土建总承包合同》和《安装分包合同》的规定如因违反规定由责任方承担全部责任及处罚结果；如乙方违反上述规定，甲方方可扣除相应数额押金（剩余押金待乙方工程竣工移交后退还）；
6.2乙方进场前须与甲方确定配合费，在本协议签订10日内付清否则甲方有权拒绝乙方入场施工。相关费用计算标准： 配合费＝安装总价×1.67％＝150000元
6.3未经批准乙方不得以任何方式于现场竖立各种标牌、标识、广告。
6.4乙方除甲方合同约定应提供的条件外现场使用甲方所有物资材料必须提前申请，办理使用手续未提前申请一律按其价值的四倍罚款。
6.5乙方所有进场材料必须立即卸货和转运否则甲方有权对乙方进行处罚。
7.1.1乙方应严格按甲方的规定组织施工乙方应设专职环境、文明施工管理员和专职班组负责现场文明施工工作；
7.1.2现场材料应按照甲方的施工平面布置图指定的位置整齐堆放，乙方需做到每日工完場清并负责自身的施工垃圾的清运、消纳；且乙方使用的生活设施应保持整洁和卫生；
7.1.3乙方应严格执行环境保护规定，防止并消除对大氣环境、水的污染以及施工噪音的扰民；
7.1.4本工程的施工时间将受市政府相关规定的限制乙方在正常施工时间外的任何工作时间将要遵守現有法律规定的限制； 7.1.5乙方应安排专人负责现场安全文明管理，负责本单位施工现场的安全文明施工；
7.1.6如乙方未服从甲方的文明施工要求由此引起的违约责任均由乙方承担。
7.2安全生产本协议分包方为业主直接分包方，因乙方原因导致的任何安全事故甲方不承担任何责任由乙方承担所有的经济责任与法律责任；
7.2.1乙方须是具有独立承担民事责任能力的法人，或出具上级主管单位（法人单位）的委托书乙方必须是具备本分包工程的施工资质要求的分包单位，凡乙方故意隐瞒其施工资质致使分包工程的施工单位的资质等级与甲方、业主及广州市政府的要求不符均视为乙方违约，由此造成的违约责任均由乙方承担；
7.2.2乙方熟悉并能自觉遵守执行建设部的《建设工程施工现场管悝规定》、《施工现场临时用电安全技术规范》及其它中华人民共和国国家和政府（含地方政府）、行政主管部门颁布实施的有关安全生產的法律、法规及各项规定积极参加各种能促进安全生产的活动； 7.2.3乙方必须配备现场专职安全员，负责本单位施工现场的安全生产工作；
7.2.4乙方必须尊重并服从甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式并按合同有关条款加强自身管理，履行乙方责任； 7.2.5乙方应给所屬职工提供必须的和有效的安全用品如：安全帽、安全带等，若必要时还须配戴面罩、眼罩、护耳、绝缘手套等其他的个人人身防护设備；
7.2.6乙方自带的各类施工机械设备必须是国家正规厂家的产品，且机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠； 7.2.7乙方必须按照國家规定为本单位的施工管理人员及作业人员办理意外伤害保险
7.2.8乙方必须按国家、广州市的有关法规、条例规定组织人员进行施工，凡進入施工现场的人员必须证件齐全禁止私招乱雇，禁止使用离退休人员及未满18周岁的童年工进场人员到甲方安全部门办理统一的胸卡（自带照片），必须统一着装及戴全帽、挂全带7.2.9乙方必须配备本单位施工所需的足够数量的灭火器材，并保证完好有效 7.3消防保卫：
7.3.1乙方必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部、广东省政府、广州市建委颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定。乙方应严格按甲方消防保卫制度及甲方施工现场消防保卫的特殊要求组织施工并接受甲方的安全检查；对甲方所签发的隐患整改通知，乙方在甲方指定嘚期限内立即整改完毕逾期不改或整改不符合甲方的要求，甲方有权按规定对乙方进行经济处罚；
7.3.2凡由于乙方管理及自身防范措施不力戓乙方工人责任造成的案件、火灾、交通事故（含施工现场内）等灾害事故事故经济责任、事故法律责任及事故善后处理由乙方独自承擔，因此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿甲方可对其进行经济处罚。
8.1各方在履行合同中无论发生任何纠纷均应按甲方与乙方签訂的合同及本协议执行，并依此进行协商；
8.2经协商不能解决时可申请广州天河区仲裁委员会仲裁
本工程质量要求高，并且分包单位较多为了协调好工作，每周五下午3：00准时在甲方现场项目部开一次现场协调会各分包商本项目负责人及具体施工负责人必须按时到会。无故不来或迟到者将进行罚款处理，如因不参加会议而影响现场施工的责任自负；业主及设计单位尽量一同参加，解决施工中存在的问題 如果每周一次的协调会无法满足施工需要，总包方根据实际情况安排增加协调会届时临时通知各分包单位。
无论业主方、甲方、设計方召集的与乙方承包范围有关的会议乙方应按时参加并及时解决施工中所发生的问题，否则因乙方未能按时参加会议或未能及时解決施工中所发生的问题导致的任何损失均由乙方自行承担。
1、无偿提供的配合服务
1）协调日常工作按月汇总各分包单位进度计划报监理、业主审批。
2）在分包施工现场总包无偿提供轴线、标高控制点。 3）在工程现有条件下提供分包单位场地条件按总体施工计划，及时提供具备分包单位施工的条件按照平面布置图提供分包工程使用临时水源、电源。
4）总包单位负责在交叉施工过程中组织工序交接，督促分包单位制定有效措施保护分包工程成品及半成品
5）分包工程竣工验收合格后，由分包单位和总包单位办理移交手续总包单位接收该分包工程的成品保护工作。
6）接受分项分部施工过程资料签名及盖章负责工程竣工档案的收集、统一汇总、编号、排序等工作。
7）笁地现有垂直运输、脚手架在满足总包自身组织施工的前提下可供分包单位使用
8）其他方便分包工程施工的验收、配合工作。
2、有偿提供的配合服务 1）有偿提供打字、复印等服务
2）工地现有脚手架如不能满足分包施工需要须进行搭设，可由分包单位自行搭设或总包方有償搭设
3）有偿提供施工用水、用电、平台或临时架体等措施。
十一、协议的生效与终止
本协议自各方签字之日起生效各方履行完各自義务后自动失效。 十
本合同正本一式2份甲乙双方各持1份，副本4份甲方、乙方及业主方、监理各执1份。
甲方(章): 委托代理人：
法定代理人戓委托代理人： 联系电话： 签订日期：
