甲方以工程未验收建设单位投入使用为由不支付工程款,防排烟工程没有验收就营业算验收合格吗

坐标浙江工地甲方已投入使用兩个月,已经过初验是否可认为默认验收。甲方一直已工程还未做好拖着不验收甲方拒绝支付工程款是否可以起诉

详细描述(遇到的問题、发生经过、想要得到怎样的帮助):

坐标,工地甲方已投入使用两个月已经过初验,是否可认为默认验收甲方一直已工程还未莋好拖着不验收,请问已经投入使用的工程是否可以视为默认验收甲方拒绝支付工程款是否可以起诉?

未到所面谈律师回答仅供参考 被采纳答案

  • 在法定规定的时限内没有对工程进行验收,经乙方催促还不进行验收时才算是默认验收合格。你可以起诉对方要求支付工程款


    第二百八十六条 【工程价款的支付】发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款发包人逾期不支付的,除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

未到所面谈律师回答仅供参考 11位律师回答

  • 你好,1、工程未经竣工验收甲方擅洎使用的,视为施工质量已合格;2、甲方拖延验收的施工单位依然可以竣工验收报告,并按照施工合同约定上报工程结算确定了结算款之后再起诉;当然也可以直接起诉支付工程款。

  • 你好合同有约定的依照合同约定,对方故意不履行合同的可以向法院提起诉讼,要求对方验收并支付工程款

  • 工程实施上已经使用,视为合格工程款应当支付。具体事项按照约定办理无约定按照法律规定办理

  • 你好,鈳以视为默认验收但是存在法律风险;可以起诉甲方要求支付工程款。

  • 您好这个要看你们的合同是否有约定,如果有约定的话就是默认验收。

  • 你好 需要帮助可以电话联系

  • 具体情况建议来电咨询!!!

  • 合同中对此是否有约定?

  • 【法律意见】 在法定规定的时限内没有对笁程进行验收经乙方催促还不进行验收时,才算是默认验收合格你可以起诉对方要求支付工程款。 【法律依据】 《合同法》 第二百八┿六条 【工程价款的支付】发包人未按照约定支付价款的承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外,承包人可以与发包人协议将该工程折价也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿

  • 你好,建议保存证据尽快要求甲方支付,若是协商不成只能通过诉讼维护你的合法权益。

  • 伱好工程工程未验收建设单位投入使用发包方已提前使用,能视为工程已竣工 主要法律依据如下,贺州律师雷新林建议尽快起诉处理。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第十三条 建设工程未经竣工验收发包人擅自使用后,又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担囻事责任。 第十四条 当事人对建设工程实际竣工日期有争议的按照以下情形分别处理: (三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使鼡的以转移占有建设工程之日为竣工日期。

  • 建筑工程合同是在建筑在建筑之前签订的其目的是为了规范有关建筑工程的相关事项,建築工程合同与施工合同是有所不同的两者所有的责任人也是有所不同的。下面就由华律网小编为大家整理相关资料如还有其他疑问,歡迎在线咨询

  • 在我国很多工程是由承包方负责施工建设的,而承包方对工程进行施工建设的时候需要按工程的质量要求进行施工,工程要在规定的时间内竣工那么工程完工能否拒绝支付工程款?下面由华律网小编为读者进行相关知识的解答。

  • 现实生活中建筑工程发包囚因资金困难、债务纠纷或有意“压价”等原因,时常会以工程工程未验收建设单位投入使用为由拒绝支付工程款造成了工程欠款的事實。这时承包人能否行驶工程价款优先受偿权往往就成了承包人能否追回、能否尽快追回工程价款的关键。那么工程工程未验收建设單位投入使用可以

  • 在实践中很多工程的建设都是通过发包的方式进行的,发包人将工程的施工权发给承包方承包方按发包人的要求完成笁程施工的责任后,发包人就需要支付工程款那么发包人未支付工程款怎么办?下面由华律网小编为读者进行相关知识的解答。

  • 在一些建築工程方面对于拖欠工程款的情况是时有发生的,这种情况因为涉及到的数额较大所以说讨钱的时候必须要经过合法的手段才可以更恏的解决问题,下面为了帮助大家更好的了解相关法律知识,华律网小编整理了以下的内容希望对您有所帮助。

  • 拖欠工程款也就是说建筑开发商没有在规定的时候给承包商给付工程款的行为这样的行为严重可能是会违法的,那么要是甲方拖欠乙方工程款怎么解决接丅来由华律网的小编为大家整理了一些关于这方面的知识,欢迎大家阅读!1、建议尽快向法院起诉要求还款一旦

  1、消防工程检测验收的意义

  消防报警及其联动控制系统工程是构成建筑工程的基本单元因其专业要求严、技术含量高而直接关系到整个建筑物体的消防安全,關系到防火灭火的成败《建筑法》、《消防法》和公安部、建设部的有关法规文件都明确规定了要对消防工程实行消防监督、专业许可淛。消防工程专业设计、施工、监理、检测、验收是整体建筑设计、施工等的专项工程可以说是比其他专项工程还要独立的特殊工程。哃时也是计算机、网络、控制、通信等各种技术在智能建筑中的集中应用和体现,是构筑楼宇自控系统等建筑智能化系统不可缺少的重偠组成部分《消防法》明确指出按照国家工程建设消防技术进行消防设计的建筑工程竣工后,必须经公安消防机构进行消防验收未经驗收或验收不合格的,不得投入使用经过建筑消防审核的建筑工程未经验收或验收不合格擅自开业的将被视作违反消防法律、法令的行為,将会受到行政处罚由专业的消防设施检测机构对建筑工程的消防设施进行严格的功能指标检测,公安消防机构提供必须的验收数据确保验收工作顺利进行。

  维护发包方、施工方以及使用者等相关方的的经济利益做好消防工程的检测工作是任何一方维护权利和履行义务的法律依据。建筑工程消防设施检测验收是整个建筑工程进行综合验收必须而且重要的组成部分建筑工程消防设施检测验收是確保消防工程在实施过程中严格按有关规程进行实施的保证措施之一。

  2、顺利验收的基本条件

按照国家工程建筑消防技术规范进行设計的建筑工程其火灾自动报警及消防联动控制系统在设计时必须严格遵守国家有关的消防设计标准、规范设计单位要严格执行国家消防法律法规和工程防火技术规范,特别是有关工程的防火安全强制性条款建立消防设计责任制,即:法定代表人要对消防设计负管理责任、总工程师要对消防设计进行审核、具体设计人员对消防设计负直接责任设计人员必须了解建筑防火材料、构件和消防设备、产品的规格、型号、性能等技术指标,选用程序合法、实体合格的消防产品及其辅助产品

建设单位(以称“业主方”)应将建筑工程的消防设计、施笁发包给具有相应资质等级的消防工程专业设计、施工企业在依法委托建筑工程监理时,须将建筑的消防工程质量一并委托给监理单位須按消防设计要求采购设备,不应使用不合格的消防产品应当按照国家工程建设防火技术规范等要求,向公安消防机构报送消防设计施笁图纸等文件进行审核重要的工程项目还要报送消防设计专篇,以保证建设工程的合法性、完整性工程竣工后,建设单位必须建立消防工程质量档案

  2.3 施工企业必须在政府核准的范围内从事业务,而且施工人员的从业资格应当符合相关法规要求并在专业工程施工过程中有效体现

  要忠实于设计文件不得随意改变,并且要严格按照消防设计规范进行专业施工但要模范遵守防火设计、施工和验收規范以及行业标准,发现违规和缺陷要主动及时报告要协助建设单位、设计单位完善主体设计,特别是消防工程的专业内容即深化设计要对工程中使用的消防产品和辅助产品、材料进行复核查验,做好记录不合格的决不能使用,切实做到正确的合乎规范的安装施工消防工程专业施工企业要对技术人员进行质量,协助甲方选择质优价廉的消防产品按照建设部2001年4月发布的《消防设施工程专业承包企业資质等级标准》规定,专业消防施工公司在承接建筑工程中的消防系统施工时一般只承接报警系统、紧急广播系统,最多加上水喷淋、消防栓及气体灭火系统防火排烟、正压送风、防火门、卷帘门以及电源的安装,则由土建公司或其他水暖公司负责施工如果消防工程專业施工企业的主要技术负责人或现场施工负责人员,对整个工程防灾系统逻辑功能不具备全面清楚的理解把握土建总包方技术负责人戓生产计划人员又不清楚这些消防联动,往往造成工程最后阶段迟迟调试不完甚至验收不合格的被动局面。因此消防工程施工企业必須培养对整个防灾系统具有整合能力的复合型人才。施工企业的施工人员必须掌握国家有关施工验收规范(包括电气和相关暖卫通风)和质量標准不仅要懂消防电器,还应懂消防水、气、风及整个工程防灾系统抓住了基础工作,把握了关键才能保证整个工程中防灾系统施笁顺利,达到一次调试成功并通过验收

  2.4 施工单位在施工过程中应当确保施1-212艺及关键施工过程的规范化

  明确消防用电设备的动力線、控制线、接地线及火灾报警信号传输线的敷设方式。消防设备电气配线的可靠性用以确保向消防设备正常供电和有效实施人员疏散与吙灾扑救消防设备电气配线的耐火性用以确保一旦发生火灾且消防设备配电线路可能处于火场之中时能持续供电。在消防工程中通常昰结合建筑电气设计与施工,对消防设备配电线路采用耐火耐热配线措施来达到其可靠性、耐火性要求智能建筑消防设备电气配线防火咹全的关键是按具体消防设备或自动消防系统确定其耐火耐热配线。从高层建筑变电所主电源低压母线或应急母线到具体消防设备最末级配电箱的所有配电线路都是耐火耐热配线的考虑范围

  2.4.1 火灾自动报警系统的传输线路

  火灾自动报警系统的传输线路应采用穿金属管、阻燃型硬质塑料管或封闭式线槽保护,消防控制、通信和警报线路在暗敷时最好采用阻燃型电线穿保护管敷设在不燃结构层内保护層厚度为3em或按如下两种基本措施处理:

  ①当消防设备配电线路暗敷设时,通常采用普通电线电缆并将其穿金属管或阻燃型硬质塑料管(氧指数I)埋设在非燃烧体结构内且穿管暗敷保护层厚度不小于30mm;

  ②当消防设备配电线路明敷设时,应穿金属管或金属线槽保护且采用防火涂料提高线路的耐燃性能或直接采用经阻燃处理的电线电缆和铜皮防火电缆等并敷设在电缆竖井或吊顶内或有防火保护措施的封闭式线槽内。总线制系统的干线需考虑更高的防火要求,如采用耐火电缆敷设在耐火电缆桥架内有条件的可选用铜皮防火型电缆

  2.4.2 消吙栓泵、喷淋泵等配电线路

  消火栓系统加压泵、水喷淋系统加压泵、水幕系统加压泵等消防水泵的配电线路包括消防电源干线和各水泵电动机配电支线两部分。水泵电动机配电线路可采用穿管暗敷如选用阻燃型电线应穿金属管并埋设在非燃烧体结构内,或采用电缆桥架架空敷设;如选用耐火电缆最好配以耐火型电缆桥架或选用铜皮防火型电缆,以提高线路耐火耐热性能水泵房供电电源一般由建筑變电所低压总配电室直接提供;当变电所与水泵房相邻或距离较近并属于同一防火分区时,供电电源干线可采用耐火电缆或耐火母线沿防吙型电缆桥架明敷;当变电所与水泵房距离较远并穿越不同防火分区时应尽可能采用铜皮防火型电缆。

  2.4.3 防排烟装置配电线路

  防排烟装置包括送风机、排烟机、各类阀门、防火阀等一般布置较分散,其配电线路防火既要考虑供电主回路线路也要考虑联动控制线蕗。由于阻燃型电缆遇明火时其电气绝缘性能会迅速降低,所以防排烟装置配电线路明敷时应采用耐火型交联低压电缆或铜皮防火型電缆,暗敷时可采用一般耐火电缆联动和控制线路应采用耐火电缆。此外防排烟装置配电线路和联动控制线路在敷设时应尽量缩短线蕗长度,避免穿越不同火分区

  2.4.4 防火卷帘门配电线路

  防火卷帘门隔离火势的作用是建立在配电线路可靠供电以使防火卷帘门有效動作基础上的。防火卷帘门电源引自建筑各楼层带双电源切换的配电箱经防火卷帘门专用配电箱控制箱供电,供电方式多采用放射式或環式当防火卷帘门水平配电线路较长时,应采用耐火电缆并在吊顶内使用耐火型电缆桥架明敷以确保火灾时仍能可靠供电并使防火卷簾门有效动作,阻断火势蔓延

  2.4.5 消防电梯配电线路

  消防电梯一般由高层建筑底层的变电所敷设两路专线配电至位于顶层的电梯机房,线路较长且路由复杂为提高供电可靠性,消防电梯配电线路应尽可能采用耐火电缆当有供电可靠性特殊要求时,两路配电专线中┅路可选用铜皮防火型电缆垂直敷设的配电线路应尽量设在电气竖井内。

  2.4.6 火灾应急照明线路

  火灾应急照明包括疏散指示照明、吙灾安全照明和备用照明疏散指示照明采用长明普通灯具;火灾应急照明采用带镍镉电池的应急照明灯或可强行启点的普通照明灯具;備用照明则利用双电源切换来实现。所以火灾应急照明线路一般采用阻燃型电线穿金属管保护,暗敷于不燃结构内且保护层厚度不小于30mm在装饰装修工程中,可能遇到土建结构工程已经完工应急照明线路不能暗敷而只能明敷于吊顶内的情况,这时应采用耐热型或耐火型電线并考虑基本措施②的实施方式

  2.4.7 消防广播通讯等配电线路

  火灾应急广播、消防电话、火灾警铃等设备的电气配线,在条件允許时可优先采用阻燃型电线穿保护管单独暗敷或按基本措施:

  ①处理;当必须采用明敷线路时应对线路做耐火处理并参考基本措施

  2.5 施工单位在施工过程中应当确保对关键施工过程的有效控制

  对消防施工安装过程中的焊接、埋管、穿线等关键施工过程要编制作業指导书,操作人员必须经过经考核合格后才能持证上岗,严格按作业指导书进行施工对确定的质量控制点进行重点控制。使用的设備在使用前要进行必要的检查要进行严格的连续质量监视,并做监视记录

  2.6 建筑工程的建设单位、设计单位、施工单位及公安消防機构相互之间应及时沟通并密切配合,以保证工程的顺利实施

  2.7 检测内容为竣工试验方法的正确性及竣工资料的标准性

  2.8 工程施工单位应当及时完整地提交工程竣工资料

  2.9 竣工检测及验收过程中建设单位、设计单位及有关施工专业单位应当与检测单位消防验收部门佷好地配合,做好系统检测验收工作.

  3、消防报警及其消防联动控制系统在消防工程中的定位问题

  3.1 灾自动报警及消防联动控制系统茬防火、灭火中的作用

  随着经济建设的高速发展人们在高效便捷的办公环境和轻松愉快的生活环境中,对安全问题提出了更高的要求一次次火灾的教训,使人们自觉提高了防火意识因而火灾自动报警系统得到了广泛的应用。作为火灾事件的主体人的参与仍然是朂为有效并不可替代的手段之一。自动报警系统及其联动系统在火灾现场是最快速可靠的信息传递方式,越来越受到各界重视并得到应鼡推广火灾自动报警及消防联动控制系统是现代化建筑必不可少的安全监控设施,利用火灾监控系统及相关配套技术手段对高层建筑及夶型综合性建筑物形成有效的火灾探测报警、防火分区、防烟分隔、设备材料和建筑结构耐火以及消防设备联锁连动控制及时发现火灾囷控制火灾,可有效实施灭火操作因此,在建筑物中或其它场所安装、使用自动消防设施是现代消防中不可缺少的安全技术设施。必須指出我国政府历来十分重视消防工作,1998年4月29日全国人大常委会九届二次全会通过了《消防法》并于当年9月1日起实施这部法律全面、系统地规定了我国的消防工作,有关部门也依法逐步建立和完善了消防监督管理机制制定了有关消防技术规范,确立了“预防为主防消结合”的消防工作指导方针,建立并不断扩大消防专业队伍利用广播、电视、报纸等宣传手段,加强对广大民众的防火教育对保障國家和人民生命财产安全起到了重要作用。消防工程的检测不只是对火灾自动报警及联动系统的检测还应包括对固定灭火系统、应急疏散照明系统和防火隔离等设施的检测内容。消防工程的验收不仅涉及火灾报警及消防联动系统的验收而且涉及对建筑物间的间距、消防通道、防火分区等的一系列验收。

  4、消防报警及其消防联动控制系统的检测

  4.1 系统组成和原理

  消防系统按功能可分为火灾自动報警系统和联动系统前者的功能是在发现火情后,发出声光报警信号并指示出发生火警的部位便于扑灭;后者的功能是在火灾自动报警系统发现火情后,自动启动各种设备避免火灾蔓延直至扑灭火灾。从二者的不同功能可看出它们是密不可分的实际上有很多火灾自動报警系统同时具有自动联动系统的功能。

  火灾自动报警系统一般由两大部分组成:火灾探测器和火灾报警器火灾探测器安装在现場,监视现场有无火警发生;火灾报警器安装在消防控制中心管理所有的火灾探测器。当发现有火警时发出声光报警信号通知值班人員,有的火灾报警器还可启动联动设备灭火有的火灾探测器具有声光报警装置,可以脱离火灾报警器使用一般用于家庭。

  火灾探測器探测火灾发生的原理是检测火灾发生前后某个物理参数的变化例如:检测温度。当温度升高时可以断定有火灾发生。一般通过检測三种物理参数的变化判断是否有火灾发生,这三种物理参数是:烟浓度、温度和光由此可以把火灾探测器分为感烟探测器、感温探測器和火焰探测器。而实际使用中以前两种最多感烟探测器检测现场烟浓度的变化,判断是否有火灾发生;感温探测器检测现场温度的變化判断是否有火灾发生;火焰探测器检测红外光或紫外光光谱强度的变化,判断是否有火灾发生感烟探测器有离子感烟探测器、光電感烟探测器和红外光束探测器。感温探测器有定温探测器、差温探测器、差定温探测器和缆式定温探测器火焰探测器有红外火焰探测器、紫外火焰探测器和复合火焰探测器。现在有的火灾探测器为复合探测器,它不只可以测试一个物理参数而是能够测试多个参数来判断是否有火灾发生。

  火灾自动报警系统按火灾探测器与火灾报警器的连线可划分N+I线制、4线制、3线制和二总线制由于受施工的限制,前几种火灾报警系统都已被淘汰目前生产的火灾报警系统大部分为二总线制。按火灾报警系统判断火灾的方式火灾报警系统可分为開关量火灾报警系统和模拟量火灾报警系统。开关量火灾报警系统的火灾探测器为开关量探测器其报警原理是在火灾探测器内有一比较器,当火灾探测器探测的烟浓度、温度或其它物理参数达到一定阈值时火灾探测器变为火警状态,当火灾报警器巡检到该探测器时探測器把火警状态报告给火灾报警控制器。模拟量火灾报警系统使用模拟量火灾探测器模拟量火灾探测器不断把采集到的现场数据报告给吙灾报警控制器,由火灾报警控制器通过一定的算法判断是否为火警。如果确定有火警发生遂发出火警命令,点亮火灾探测器上的确認灯火灾报警器的算法很重要,好的算法可以大幅度降低火灾报警系统的误报而有些算法,如在火灾报警控制器设置一报警阈值实際与开关量火灾报警系统区别不大,只是把原来火灾探测器上的报警阈值改在了火灾报警控制器上模拟量火灾报警系统能够根据环境的變化改变系统的探测零点并且选用最佳的探测算法,减少火灾报警系统的误报还有的火灾报警控制器使用智能型火灾探测器,这种探测器可以根据环境的变化而改变自身的探测零点对自身进行补偿,使用合适的算法判断是否有火警发生这种火灾报警控制器也可以降低誤报,但由于受成本和体积限制火灾探测器不可能设计得太复杂,其算法也不可能象模拟量火灾报警控制器那样复杂

  4.2 消防报警及聯动控制系统的综合检测引用以下规范性文件

  GB 《高层民用建筑设计防火规范》

  GB 《火灾自动报警系统设计规范》

  GB《火灾自动报警系统施工及验收规范》

  GB/T 《智能建筑设计标准》

  《建筑安装工程质量检验评定统一标准》

  《建筑设备安装分项工程施T2E艺标准》

  《自动喷水灭火系统施工及验收规范》

  《电气装置安装施工及验收规范》

  《建筑安装工程资料管理规程》

  《室内给沝管道安装分项工程质量检验评定表》

  《室内给水管道附件卫生器具给水配件安装分项工程质量检验评定表》

  《室内给水附属设備安装分项工程质量检验评定表》

  《电缆线路分项工程质量检验评定表》

  《配管及管内穿线分项工程质量检验评定表》

  《成套配电柜(盘)及动力开关柜安装分项工程质量检验评定表》

我要回帖

更多关于 工程未验收建设单位投入使用 的文章

 

随机推荐