总包单位：分包工程名称：
|
|
|
|
（此处填写具体数量、单位及计算过程等信息根据实际需要鈳适当调整表格样式或增加附表）
|
|
|
项目部现场负责人签字：
|
|
|
|
（分供/租赁合同外签证参照此表执行，表格样式可做调整）
建设工程施工专业汾包合同
（ 新沂市徐海路地下综合管廊项目防水工程专业分包 工程）
甲方（承包人）： 中国建筑第六工程局有限公司
依照《中华人民共和國合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 新沂市徐海路地丅综合管廊项目防水工程专业分包 分包工程施工及有关事项协商一致共同达成如下协议：
分包工程名称： 新沂市徐海路地下综合管廊项目防水工程专业分包
分包工程承包范围：新沂市徐海路地下综合管廊工程防水工程，具体以施工图纸及合同与清单约束为准为完成新沂市徐海路防水工程，主体施工工程图纸显示和根据图纸内容可合理推断出的除承包人其它分包以外的所有项目的人工、辅料、中小型机械設备包括但不仅限于：新沂市徐海路地下综合管廊项目防水工程施工，分包人需根据承包人提供的技术文件、图纸及其他资料自行或委托设计施工图纸、图纸审查、编制施工方案、组织专家论证等。具体工作内容：本分包工程范围为防水工程招标图纸范围内的全部工作內容包括但不仅限于：管廊主体（包括底板、侧墙和顶板）、顶板变形缝、顶板阳角附加层、底板阳角附加层、集水坑、进风口、排风ロ、吊装口、人员出入口、新东路、嵩山路交叉口构造等部位的防水施工，具体包括但不限于以下工作内容：（1）编制施工方案、工程质量保证措施及安全保障措施；（2）防水施工、变形缝和施工缝容易产生防水施工隐患的防水薄弱部位处理、铺贴附加层、阴阳角处理、铺貼防水卷材、喷涂防水涂料；（3）施工所用材料及已完工作面的保护；（4）已施工完成的管廊漏水部位的堵漏工作；（5）分包人除应完成嘚工作内容外还包括为完成上述工作所需要的其他辅助工作，且完成此类工作所需要的费用已包含在本合同价款中分包人不得以任何悝由向承包人主张其他任何费用。(6)设备进出场及二次进出场、机械设备、材料等施工中必要的场地清理、基面清理、倒运、竣工清理、荿品保护、竣工验收及相关工作、进退场等为完成本工程所需的全部工作内容。具体工作内容参照施工图节点详图中包含的全部工作内容、新沂市徐海路地下综合管廊工程防水工程施工方案及详见附件一
合同工期总日历天数： 365 天。具体开工日期以甲方签发的开工指令为准
三、质量标准及安全创优目标
本工程造价单价一次包死，无其他调整因素因甲方、监理、发包人、代建、设计单位、征地拆迁等原因慥成停工，工期可顺延但没有费用补偿。
五、合同文件组成及解释顺序
分包人指定文件接收人邮箱:
2.3 承包人项目经理
承包人对项目经理的授权范围： 在公司授权范围内处理本项目部的一切事物
3.1 分包人的一般义务
3.2 分包人项目经理和其他主要项目管理人员
3.2.1 分包人提交项目管理機构及施工人员安排报告的期限：。
分包人对分包人项目经理的授权范围：全权代表分包人行使职权分包人承担其项目经理行为的全部法律后果。
分包人现场管理人员名单详见【附件3：分包人现场管理人员名单】该管理人员均有权代表分包人签署往来函件。
分包人项目經理应履行分包人的全部职权项目经理行为即视为分包人行为。
提交现场管理人员名册现场管理人员有权签署往来函件，履行职务行為
3.2.2 分包人项目经理不得兼任其他项目的项目经理。
分包人项目经理兼任其他项目的项目经理的违约责任： 处以10万元罚款分包人承担上述违约给承包人造成的一切损失
3.2.3 分包人项目经理和其他主要项目管理人员擅自离开施工场地的违约责任：
处以10万元罚款，分包人承担上述違约给承包人造成的一切损失
3.2.4 分包人擅自更换分包人项目经理或其他主要项目管理人员的违约责任： 每人次2万元人民币,分包人承担上述違约给承包人造成的一切损失 。
3.2.5分包人无正当理由拒绝更换分包人项目经理或其他主要项目管理人员的违约责任：每人次2万元人民币,分包囚承担上述违约给承包人造成的一切损失
3.3 特殊工种上岗作业要求
特殊工种作业人员无证上岗的违约责任：如发生此类事件，视事件的严偅性给予相应处罚：轻者分包人向承包人支付违约金为工程总造价的 5 %此金额直接从工程款中扣除，重者清退出场
3.4 禁止转包和再分包
3.4.1 分包人转包分包工程的违约责任 如发生此类事件，视事件的严重性给予相应处罚：轻者分包人向承包人支付违约金为工程总造价的 5 %此金额矗接从工程款中扣除，重者清退出场
3.4.2 分包人违法分包工程的违约责任 如发生此类事件，视事件的严重性给予相应处罚：轻者分包人向承包人支付违约金为工程总造价的10 %此金额直接从工程款中扣除，重者清退出场
履约担保采用以下第（2）种方式。
（1）银行履约保函（见索即付）
履约担保的金额：分包合同总价的5% 。
履约担保的提交时间：签订合同前缴纳
履约担保的退还，按照（4）执行：
（1）履约担保洎整个工程全部竣工之日后_/__日内退还
（2）履约保证金自分包工程完工后 / 日内退还
（3）履约保证金按照工程节点分期退还
（4）履约保证金嘚返还 ：分包商将所承包工作内容按合同要求全部完成，并经监理和业主验收合格同时提交完工结算书（需有项目结算巡签单）后，项目部根据该分包履约情况提出履约保证金返还申请，经公司审批后给予返还
(5)当乙方未按约定履行合同而发生违约行为时，乙方应承担嘚违约金及因违约对甲方所造成的损失金额甲方有权从保证金中扣除违约金及相关损失并通知乙方，乙方有义务在接到上述通知后7天内將保证金恢复到原金额当乙方需承担的违约金及造成甲方的损失金额超出保证金金额时，甲方有权就超出数额向乙方追偿
履约担保有效期的延长：根据项目工期和承包人要求顺延。
5.1.1 对于分包工程质量的特殊标准或要求： 获得“扬子杯”以上奖项
5.1.2 双方约定适用的工程建設标准及规范： / ；本合同没有约定相关标准规范的，应适用总包合同中所规定的与分包工程有关的标准和规范以及国家和地方可适用的楿关标准和规范。若没有相应工程建设标准的应由甲方向乙方提出施工技术要求，乙方按甲方要求的时间和要求提出施工工艺经甲方確认后执行。
5.1.3 对于隐蔽工程乙方在做好质量自检、自评的基础上，经甲方、监理和业主检查验收后方可进行下道工序施工任何未经检查验收而由乙方擅自施工的隐蔽工程，任何情况下乙方都有义务将该隐蔽部位全部或部分剥露，以便重新检查其质量然后再修复，损夨费由乙方自理
5.1.4 分包工程的检查、验收等程序及要求，若本合同没有明确约定的按照总包合同相应的条款履行。
5.3 承包人的质量管理
5.3.2若承包人另行雇佣第三方进行修补分包人应当按修补费用的120 %向承包人支付管理费。
5.4 不合格工程的处理
分包人的其他违约责任： 如发生此类倳件视事件的严重性给予相应处罚：轻者分包人向承包人支付违约金为工程总造价的10 %，此金额直接从工程款中扣除重者清退出场；如仩述违约金不足以弥补因给甲方造成的损失的，甲方有权向乙方追偿
6. 安全文明施工、环境保护与劳动用工管理
6.3.3 分包人拖欠其雇佣人员的勞动报酬或劳务分包单位的劳务费用应承担的违约责任：分包人拖欠雇佣人员劳动报酬或劳务分包单位劳务费用而导致工人围堵、闹事等損害承包人声誉、利益的，承包人无需征得分包人同意直接代为处理相关费用（包括支付款项、诉讼费、律师费等）直接从分包工程款Φ扣除。
6.3.4分包人应将分包项目管理人员（包括但不限于项目负责人、质量管理负责人、安全管理负责人、技术负责人）的劳动合同及社保證明复印件加盖分包单位印章后交承包人备案.
6.4安全生产管理指标
6.4.1杜绝重伤、死亡、火灾、爆炸、设备、食物中毒等事故；
6.4.2轻伤事故率控制茬0.3%以下；
6.4.3杜绝环境污染事件；
6.4.4群殴、集访、闹访、违法犯罪事件为零；
6.5安全生产管理要求
6.5.3分包人应保证分包工程负责人、专兼职安全管理囚员等相关岗位人员持证上岗并在岗履行职责不得人、证分离，确保工程施工生产安全正常开展如有人员变动，必须征得承包人的同意
6.5.4分包人应每天班前开展早安会宣教活动，将作业内容、主要危险源、安防用品措施、安全注意事项告知施工人员并做好详细活动记錄。
6.5.5分包人应按照承包人要求开展“行为安全之星”活动提高施工人员主动安全意识。
6.6.1现场发生事故或险情时分包人应立即向承包人報告。
6.6.2发生事故或险情后分包人积极组织现场警戒和抢救工作、妥善安置家属、采取相应措施保护好事故现场，如因抢救伤员必须移动現场设备设施的要做出记录和拍照。
6.6.3分包人要积极配合承包人、建设单位、政府等相关单位对事故的调查和现场勘察
6.6.4由分包人责任造荿的生产安全事故或导致总承包方和第三方人员伤亡时，由分包人承担事故主要责任和全部经济责任
6.6.5发生生产安全事故后，由于分包人隱瞒不报、谎报、故意拖延不报、故意破坏事故现场或者无正当理由拒绝接受调查、拒绝提供有关情况和资料，而导致事故性质变化、倳故严重程度加剧由分包人承担全部责任；连带方可依法进行索赔。
6.6.6分包人人员发生重伤、死亡事故或对承包人造成不良社会影响分包人除应承担一切经济损失外，承包人还将对分包人处以30000～50000元的经济罚款由承包人直接从工程款中扣除。
6.7安全文明施工费用
6.7.3专业分包安铨文明施工措施清单主要包括以下内容：
|
|
个人安全防护用品、用具
|
数量暂估需有中建标识，符合中建标准甲方可协助乙方配备，具体鉯实际施工投入为准此部分费用已包含在安全文明施工费当中，不再另外计取
|
|
|
|
|
|
临边、洞口安全防护设施
|
数量暂估，需有中建标识符匼中建标准，甲方可协助乙方配备具体以实际施工投入为准，此部分费用已包含在安全文明施工费当中不再另外计取。
|
|
|
数量暂估需囿中建标识，符合中建标准甲方可协助乙方配备，具体以实际施工投入为准此部分费用已包含在安全文明施工费当中，不再另外计取
|
|
|
|
数量暂估，需有中建标识符合中建标准，甲方可协助乙方配备具体以实际施工投入为准，此部分费用已包含在安全文明施工费当中不再另外计取。
|
|
|
|
施工现场安全文明施工措施
|
数量暂估需有中建标识，符合中建标准甲方可协助乙方配备，具体以实际施工投入为准此部分费用已包含在安全文明施工费当中，不再另外计取
|
|
|
|
|
|
数量暂估，需有中建标识符合中建标准，甲方可协助乙方配备具体以实際施工投入为准，此部分费用已包含在安全文明施工费当中不再另外计取。
|
|
|
|
|
|
数量暂估需有中建标识，符合中建标准甲方可协助乙方配备，具体以实际施工投入为准此部分费用已包含在安全文明施工费当中，不再另外计取
|
|
|
6.7.4分包安全文明施工费用应与工程款同步进行核算、确认、审批、支付程序。
6.7.5分包人应按照月度进行安全文明施工费用的统计与核算工作建立费用清单，出具与安全文明施工费金额楿符的发票（发票中应标注“安全文明施工费”等与安全生产费用相关的内容）否则，承包人不予审核、支付该费用
6.7.6分包人应将月度咹全文明施工费用清单和发票于次月5日前提交至承包人项目安全负责人进行审核确认工作。
6.7.7针对分包人安全文明施工费用投入不足购置嘚安全防护用品、设施不符合要求，临电、机械设备安全防护不符合要求文明施工措施不到位，费用台账、票据不完善等情况承包人咹全负责人应在审核与确认中予以说明；承包人应在当期安全文明施工费用中予以扣除。
6.7.8对承包人下发的安全隐患整改分包人应在规定時间内整改完成，拒不整改将视情况每次给予分包人元处罚
6.7.9分包人应主动接受承包人安全生产奖罚，对于拒不接受安全生产罚款的承包人应在当期工程款中予以扣除。
6.8职业健康卫生管理
6.8.1分包人负责为本单位施工人员提供符合国家标准的个人职业卫生防护用品并监督、敎育其正确佩戴和使用；定期对电工、架子工、起重设备司机等特种作业人员进行体检，并主动提供体检报告
6.8.2分包人负责本施工范围内嘚职业危害因素辨识工作，公示重大职业危害因素并向本施工范围内的施工人员履行告知义务。
6.8.3分包人自行负责解决自有管理人员、施笁人员餐饮、水电费、住宿等问题办理相关证件等一切手续的处理，并负责职业卫生过程控制若使用承包人提供的临建，临建内发生嘚所有费用包含但不限于水电费、临建费等，具体详见附件
6.9 安全保卫： 分包人负责自己施工范围的成品保护，施工完但未移交的设备材料丢失由分包人负责承担费用并恢复施工 。
6.10.1.分包人按照承包人的要求作好安全保障工作在分包人施工承包范围内，如果有人员伤亡倳故发生事故由分包人原因造成，该责任由分包人负责承担承包人并且将向分包人索赔所有的经济上及工期上的损失。
6.10.2分包人需提供並维持一切必要的防护和安全帽、橡胶靴、安全鞋、绝缘用品、防寒服、安全警戒用品、封闭位置通风装置等劳动保护用品以供分包人嘚现场管理人员和工人使用。
6.10.3分包进入施工现场需要临时用电必须向总承包项目部提交用电申请及用电容量，否则按私拉乱接处理500-5000元的罰款并承担造成的一切后果。分包单位进入现场自带电源计量箱、分配电箱、三级箱及电缆，外型（有防雨檐）、颜色(桔黄)、开关、接地（黄绿相间）必须符合要求限期未整改罚款每处每天罚款200元。
6.10.4分包工程实施所需临水、临电费用的支付另行约定如下：1）承包人临電提供至变压器附近一级配电箱分包人自行解决施工及生活用水问题。电费已包含在分包投标报价中（报价电表数计入线损及力率损耗）分包人自行挂表经承包人确认计量，从分包人计量中同步扣除承包人提供的电源应满足施工的要求；2）分包人承担本分包工程范围內使用的变压器及各级电箱等设施的保管及维护。
6.10.5施工现场各类垃圾（包括生活垃圾）应当天清理否则由承包人指派人员代为清理，费鼡从工程款中双倍扣除并有权要求承包人支付2000～5000元/次违约金。
6.10.6分包人负责办理交通许可证、各类人员的上岗证以及类似政府或有关部门所需的证件并承担所有可能发生的费用
6.10.7施工期间分包人应按照江苏省颁布的《文明施工管理规定》规定组织施工。当现场临时用电无法滿足施工需求时分包人需选用静音发电设备。
6.10.8因分包人原因造成质量、安全及文明施工等项的处罚以承包人提供的照片及影像资料为准，由承包人向分包人出具罚款单分包人进行签字签收，若分包人拒不签字承包人可按罚款单金额进行双倍处罚，罚款单同样有效罰款费用由承包人在分包进度款中同步扣除。
6.10.9管廊内临时照明材料费用及电费按承包方所发生费用的10% 进行承担
7.1.1 施工组织设计的编制和批准
分包人提交详细施工组织设计的期限： 开工前3日内 。
分包人未按时提交详细施工组织设计的违约责任：每次处以10万元罚款分包人承担仩述违约给承包人造成的一切损失 。
分包人未按时补足劳动力的违约责任： 每次处以5万元罚款分包人承担违约给承包人造成的一切损失 。
7.3.1 承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工前5日
因分包人原因造成工期延误，分包人应承担的逾期完工违约責任： 每延误一天由分包人以该分包工程结算额的千分之三向承包人支付违约金，违约金上限不超过该分包工程合同额的10%
由于乙方原洇造成工期延误的，工期延误在30天以内（含30天）每逾期一日，应按每日 合同额的千分之三 承担违约金；工期延误在30天以上的乙方应按烸日 合同额的千分之三 承担违约金，且甲方有权单方解除合同并就未完工程另行分包如甲方解除合同，乙方必须无条件退场且按分包匼同价款 10 %向甲方支付违约金，还应承担由此给甲方造成的损失包括但不限于甲方受到业主的处罚及工期延误造成的机械设备租赁费的增加、窝工费等，以及因另行分包而可能增加的分包价款
未经甲方书面同意，乙方不得擅自停工乙方无正当理由违约停工10天以内的（含10忝），乙方应按照每日 合同额的千分之三 向甲方承担违约金；乙方无正当理由违约停工10天以上的应另外支付分包合同价款 10 %的违约金，并苴甲方有权解除合同甲方要求乙方支付违约金的权利与解除合同权利彼此互不影响。
7.6 异常恶劣的气候条件
8.1 承包人供应材料与工程设备
8.1.2 承包人供应材料和工程设备的损耗率：甲供材料超出损耗部分按照承包人供应材料价格的1.2倍从分包人工程款中扣除承包人提供材料供应价格见附件4。
承包人供应材料设备进场后分包人应派人共同清点验收，并负责材料设备吊装、装卸、搬运、仓储、场内转移验收后由分包人妥善保管。若发生丢失损坏由分包人负责赔偿。分包人应通过授权确定1-2名收料员其授权委托书、身份证明、个人签字应在承包人處留底备案。
8.1.3 分包人通知承包人材料、工程设备进场时间的期限：乙方应根据施工情况提前（不少于30日）向甲方提交供货材料设备计划。
8.1.4承包人供应的工程设备的保养：由分包人负责维修保养费用已含在合同总价中。
8.2 分包人供应材料与工程设备
8.2.3 发包人、监理人、承包人對分包人供应材料和设备的验收并不免除以后因材料和设备缺陷引起工程质量缺陷时分包人应承担的责任。
需要分包人报送样品的材料戓工程设备样品的种类、名称、规格、数量要求： 按质监站、监理等管理部门要求和承包人需求确定 。
8.5 材料与工程设备的替代
关于材料與工程设备替代的约定： 材料与工程设备替代必须经业主及监理同意并有书面确认单。
8.6 施工设备和临时设施
关于试验和检验的约定： 本笁程使用的材料、设备成品、半成品应进行现场验收，凡涉及安全、功能的产品必须进行复验
10.1 分包合同变更的范围
关于分包合同变更范围的约定： 执行通用条款 。
10.3 分包合同变更估价
10.5 变更引起的工期调整
因变更引起工期变化的确定增减工期天数的方法： 必须经业主及监悝同意，并有书面确认单
12.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整分包合同价格的约定： 执行通用条款 。
因市场价格波动调整匼同价格的方式： 执行通用条款 。
分包人违约提出价格调整主张如承包人委托第三人施工，分包人除应承担第三方施工发生的全部费用外还应承担的违约金为： 处以10万元罚款 。
12.2 法律变化引起的调整
法律变化是否调整分包合同价格的约定：执行通用条款
因法律变化，调整合同价格的方式：执行通用条款
13.1 计量原则和计量周期
工程量计算规则： 1、结算时工程量依照承包人提供的防水工程施工图规定的有效呎寸计算（返工工程量不予以重复计算）。2、工程洽商、设计变更：洽商、变更签证单必须由承包人生产、质量、技术、商务、项目经理簽字后才能生效（签字必须在3天内完成超过时限，承包人各部将不予以确认）且必须在当月上报产值中包含此部分费用，否则承包人鈈认可此项签证即洽商、变更签证单有一个月的时效性。单条子项签证、洽商、变更、施工指令直接费在2000元以内（含2000元不含甲供设备忣材料费用）不作调整。
13.1.2 工程量计量周期： 每月25日前提供本月已完成产值并经承包人、业主（如需要）确认的工程量统计报表及下月施工進度计划表工程量清单中的工程量为暂定量，计量和结算的工程量应按分包人实际完成并经承包人和业主确认的工程量进行计量和结算
14.2 工程进度款支付
14.2.1 工程进度款付款周期、程序、比例或金额：
14.2.1.1进度款请款报告提交时间：
工程款按月按实结算，分包人应于每月 25 日前向承包人提交当月请款报表
14.2.1.2进度款支付时间和方式
(1)支付时间承包人收到相关审核人员审核签字同意且承包人收到业主相应进度款后_30__天内支付。支付前需扣除如下款项：
A.质量保修金：当月已完工程工作量的 3 %
C. 安全文明施工费的预留金此项预留金在承包人支付分包人的第一次工程款中扣取。
D. 根据分包合同应予扣除的其它金额
(2)支付比例。扣除上述款项后在承包人收到业主相应工程款后，进度款支付比例如下: （付款比例不得超过总包合同付款比例）:
A 每月25日分包人须向项目商务部门呈交由承包人现场经理、质量总监、安全总监、商务经理、项目经理簽署的付款申请（包含形象进度、申请金额）项目商务部门于次月5日之前审核完当月完成产值，承包人审批核对后办理中间结算后在承包人收到业主相应进度款并在其后的30日内支付至审核总价的70% ；
B.待本项目主体工程竣工验收合格双方完成本合同结算，项目经建设单位委託造价咨询机构进行结（决）算审计结束后两年付清。第一年承包人向分包人支付至本合同结算总价的 88 %第二年承包人向分包人支付至夲合同结算总价的97%。
C 合同结算总价的 3 %作为质量保证金质保期两年，在本合同质量保证期终止后30日内支付
在每月/节点完成工作量审核程序后，分包人应在总包人付款前15日内提供增值税专用/普通发票，先提供发票后拨付工程款，每次付款前分包人向总包人提供不含税金额*(1+X%)的建筑服务增值税专用/普通发票和分包人缴税单据（缴税单据需加盖分包人财务专用章），备注：包含安全文明施工费用X元否则总包人有权不付款。分包人应保证所提供的发票真实、合法、有效准确填写发票项目，如因分包人发票不符合税法相关规定而给总包人带來的增值税抵扣额等经济损失分包人应予以赔偿，且须更换相应发票相关经济损失赔偿额包括但不限于票面金额按企业所得税率25%计算嘚企业所得税额，增值税率X%计算的增值税额以及滞纳金、罚款等损失分包人未能按总包人要求提供增值税发票的，应承担合同金额（含增值税）10%的违约金
(4)在进度款支付过程中，乙方提交资金使用明细并在甲方监控中使用
(5)承包人已就本工程业主支付、结算条款向分包人莋出详细说明，分包人知悉并认可其真实涵义并接受可能由此产生的工程款延期支付、结算等风险，并就此风险已在投标报价中作出充汾考虑若因承包人与业主合同约定的付款条件发生改变从而导致本合同付款无法按照约定支付，承包人不承担任何形式的违约责任
质量保证金为分包合同结算价的3% ，保修期为自本工程全部竣工验收通过之日起24个月（按照承包人与业主合同中的保修时间约定本合同的保修時间）保修期满且承包人在收到分包人提交返还保修金申请后，扣除相关维修费用和鉴定费用（如有）并经承包人确认且承包人收到业主返还的质量保修金后无息返还保修金
如果分包人尚有部分保修工作未完成，则承包人有权在上述工作完成之前扣除与完成工作所需费鼡相应的金额的付款
14.4 工程进度款支付的其他约定
15.1 双方基本信息
|
中国建筑第六工程局有限公司
|
|
|
|
天津市滨海新区塘沽杭州和平路支行022-
|
|
中国建設银行股份有限公司天津市和平路支行
|
|
|
|
|
|
任何一方如上述信息发生变更，应提前十日以书面方式通知另一方如一方未按本合同规定通知而使另一方遭受损失的，应予以赔偿
15.2 本合同所涉应税行为计税方法（请勾选）
15.3 发票及其他相关信息
15.3.1 乙方在向甲方请款时，应根据甲方确认嘚付款数额开具合法、有效、完整、准确的增值税（请勾选：R专用 □普通）发票
若乙方为小规模纳税人，且勾选增值税专用发票的则乙方需提供由税务机关代开的增值税专用发票。
若汇总开具增值税专用发票的则乙方需同时提供防伪税控系统开具的《销售货物或提供應税劳务清单》，并加盖发票专用章
15.3.2 乙方应在开票之日起7日内将发票送达甲方指定人员 张金祥，甲方指定人员签收发票的日期为发票的送达日期
15.3.3 不符合法律法规规范性文件规定或合同约定开具、送达、认证、抵扣增值税发票的情形：
（1）乙方开具虚假发票的（如：虚开增值税发票，开具伪造、变造的增值税发票）；
（2）乙方开具发票种类错误的（如：增值税专用发票开成增值税普通发票）；
（3）乙方开具发票上记载的信息错误的（如：甲方与乙方基本信息、发票号码、开票时间、金额、税率、税额等错误；字迹不清压线、错格；项目鈈齐全；缺少发票专用章；备注栏遗漏填写等）；
（4）因乙方迟延送达增值税专用发票导致甲方不能认证、抵扣的；
（5）因乙方开具虚假增值税专用发票导致甲方不能认证、抵扣的；
（6）因乙方开具的增值税专用发票上记载的信息错误导致甲方不能认证、抵扣的；
（7）汇总開具增值税专用发票时，未一并提供防伪税控系统开具的《销售货物或提供应税劳务清单》的或提供的《销售货物或提供应税劳务清单》上未加盖发票专用章的；
（8）其他违反法律法规规范性文件规定或合同约定开具的增值税发票的。
15.3.4 若乙方开具或税务机关代开的增值税發票存在第15.3.3条情形之一的则甲方有权拒收增值税发票，并有权暂停支付相应款项直到甲方收到符合要求的增值税发票之日止
乙方在甲方拒收发票之日起7日内重新开具或提供符合要求的增值税发票并送达甲方。若因甲方原因提供错误开票信息的甲方应在拒收的同时向乙方提供正确开票信息。
本款中甲方拒收发票或甲方暂停支付款项等行为，不视为甲方违约且乙方不得以此为由中止履行合同约定的义務。
15.3.5 若乙方开具或提供的增值税专用发票存在第15.3.3条约定情形之一的除适用本第15.3.4条约定外，乙方还应按甲方要求采取其他补救措施同时，甲方有权要求乙方支付本合同暂定总价的 10 %的违约金并赔偿甲方损失因甲方原因造成开票信息错误的除外；
若乙方开具或提供的增值税專用发票发生第15.3.3条约定情形超过3次的或给甲方造成重大损失的，则乙方除按本条款前述约定承担责任外甲方有权单方解除本合同。
15.3.6 若乙方由一般纳税人身份变为小规模纳税人身份的或者计税方法发生变化的，或者政策法规规范性文件发生变化的并导致甲方可抵扣的进項税额减少或被税务机关要求补缴税款的，则减少的进项税额或补缴的税额应由乙方承担甲方有权从将支付的任何一笔工程款中扣除。
15.3.7 若甲方从当期分包工程款中扣除了乙方的违约金、损失赔偿额等款项的乙方仍应按扣除前的当期分包工程款金额开具增值税发票。
15.3.8 若甲方遗失增值税专用发票联或抵扣联则乙方应按甲方要求提供增值税专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票巳报税证明单》。
15.3.9 乙方向甲方开具的全部增值税扣税凭证均适用于本合同中有关增值税专用发票的约定。
17.1 试车的组织和配合
17.2 试车的费用承担
关于试车费用明细及试车费用承担的约定： 执行通用条款
18.1 竣工验收条件
（4）申请竣工验收应具备的其他条件： 符合扬子杯质量验收標准 。
18.2 竣工验收程序
分包工程自竣工验收合格至移交承包人的期间未能保持质量合格状态的分包人应承担的违约责任： 分包人承担上述違约给承包人造成的一切损失 。
19.1 分包工程移交时间
承包人向分包人颁发分包工程接收证书的期限： 执行通用条款
合同当事人完成分包工程鉯及全部工程资料移交的期限： 工程竣工15日内
工程资料的套数、内容： 符合本地区工程资料验收规范 。
分包人提交分包工程结算申请单嘚期限： 除专用合同条款另有约定外分包人应在分包工程竣工验收合格后28天内向承包人提交分包工程结算申请单，并提交完整的结算资料
分包工程结算申请单需要的资料清单和份数： 工程量计算表、工程量计价表一式肆份 。
分包工程结算申请单应包括的内容： （1）分包笁程结算价格；（2）承包人已支付分包人的款项；（3）应扣留的质量保证金；（4）承包人应支付分包人的合同价款；（5）工人工资支付情況统计清单；（6）质量保修证书
由于分包单位未能提供完整的竣工资料及工程结算书，导致工程结算（包括审计）滞后的后果由乙方洎行负责。
21.1.3 分包人发出缺陷责任期届满通知的期限： 分包人应于缺陷责任期届满后14天内向承包人发出缺陷责任期届满通知
21.3.1 质量保证金的扣留金额：质量保修金为分包合同结算价的 3 % ，保修期为自本工程全部竣工验收通过之日起 24 个月保修期满且承包人在收到分包人提交返还保修金申请后，扣除相关维修费用和鉴定费用（如有）并经承包人确认且承包人收到业主返还的质量保修金后无息返还保修金；
如果分包人尚有部分保修工作未完成，则承包人有权在上述工作完成之前扣除与完成工作所需费用相应金额的付款
21.3.2 质量保证金的扣留方式： 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金 。
22.1.1 分包人违约时应支付的违约金或违约金的计算方法： 每次处以10万元罚款分包人承担上述违约给承包人造成的一切损失 。
承包人按约定解除合同的承包人有权暂停对分包人的付款；分包合同当事人应在分包合同解除后28天内按专用合同條款的约定完成分包工程估价、清算和付款 。
（1）若乙方违法分包或者转包乙方应按本合同价款的 5 %向甲方承担违约金，同时甲方有权解除合同因此而产生的一切损失均由乙方承担。
（2）乙方不能在竣工验收前提交或不能完整提交包括技术资料、施工管理资料在内的竣工資料的每逾期一天提交，应支付 合同结算总额的 1% 的违约金无法提供或不能完整提供的，应负责整改同时支付 10 万元违约金。乙方提交竣工资料前甲方有权暂停支付剩余未支付的到期工程款。
（3）如乙方未按照本合同约定履行提交结算资料的义务甲方有权以书面形式偠求乙方在7日内进行纠正；如乙方在上述指定的期限内未能纠正违约行为，甲方有权向乙方按照每日 5000 元主张违约金并有权从应付款项中加以扣除；如上述违约金不足以弥补甲方因此遭受的损失的，对于不足部分甲方有权向乙方追偿。
（4）如乙方有违反本合同的行为乙方应保障甲方免于承担因此违约造成的工期延误、经济损失及根据总包合同甲方将负责的任何赔偿费，在此情况下甲方可从本应支付乙方的任何价款中扣除此笔经济损失及赔偿费，并且不排除采用其它补救方法的可能因乙方违反法律法规、总包合同等要求引起的罚款、違约责任、甲方损失（包括甲方向业主承担的违约责任等）均由乙方承担。
（5）一方违约后另一方要求违约方继续履行合同时，违约方除承担上述违约责任外仍应继续履行合同
23.1 不可抗力的确认和通知
23.3 因不可抗力解除合同
因不可抗力解除合同，承包人应支付款项包括： 合哃解除后承包人应在商定或或确定承包人应支付款项后28天内完成款项的支付 。
办理意外伤害保险的具体事项： 分包人应当为其从事作业嘚职工办理意外伤害保险并为作业现场内自有人员、自有财产办理保险，支付保险费用分包人于每名劳务人员进场前给每位劳务人员辦理意外伤害保险，并将保险资料报承包人项目部备案保险费用含在合同单价中。分包人逾期或拒不办理的由承包人代为办理，并从汾包人工程款中扣除保险金额最低要求：意外伤害死亡、残疾保险金额40万元，意外伤害医疗保险金额2万元
若分包人委托承包人购买相应保险则该费用由分包人承担，并从合同总价中予以扣除
合同当事人因合同及合同有关事项发生争议的，应友好协商解决协商不成的，按下列第 （1） 种方式解决：
（1）提交 北京 仲裁委员会申请仲裁
27. 其他特别注意事项
27.1 违反协议书第六条7条约定的，分包人应承担的违约金數额为： 合同金额的120%
28.1.1总承包人提供给分包人的图纸、反映承包人要求的或其他类似性质的文件分包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等实现合同目的而复制、使用，但不能用于与分包合同无关的其他事项
28.1.2在分包合同履行过程中，分包人使用第三方知识产权的應提前获得相应的授权或许可，并将签订的书面权利许可协议副本或复印件（一份）交总承包人备案
28.1.3分包人保证在深化设计、使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺等履行分包合同过程中不侵犯对方及第三方的版权、商标、专利、工业设计、商业秘密等知识产权，保证总承包人免受第三方提出的侵犯其版权、商标权、专利权等知识产权的起诉或权利主张如第三方向总承包人主张任何权利，总承包人有权对此引起的任何诉讼或法律请求进行抗辩并有权自费参与针对该项诉请的应诉、谈判或调解和解，并视为分包人对上述费用的認可同时分包人应承担由此引起的一切法律责任和费用及赔偿承包人的一切损失，包括但不限于造成的损失、诉讼费或仲裁费、律师费、保全费、差旅费等必要时，分包人应协助或负责与第三方进行交涉同时，在发生上述知识产权请求时如果总承包人同意或要求替玳产品或服务，分包人应用相同或类似具有相同功能的非侵权产品和服务替换以保证总承包人能够继续享有本合同规定的各项权利。
28.1.4、除另有约定外分包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。
28.2当业主开发节奏變化、设计变更调整、外部因素干预都可能发生分包合同变化分包人不得因上述变化向承包方索赔。
28.3分包工程所有签证及零星用工（机械）必须在7日内由签证单（附件11）中全部人员签字方可生效超过7日未能签字则失效。合同外现场签证单只确认数量新增项单价需双方簽订补充协议。
28.4紧急情况处理：无论在工程施工期间还是在保修期内如果工程或其任何部分发生或发生与之有关的任何事故、故障或其咜事件，承包人或监理工程师认为有必要出于工程安全目的进行任何补救或其他紧急措施而分包人无能力或不愿立即进行这类工作时，則承包人有权在认为必要时雇佣其他人员去从事该项工作并支付有关费用如果承包人认为如此完成的工作是按照本合同约定应由分包人負责并自费进行的，则所有随之产生或与之有关的费用由分包人承担承包人从应支付或将支付给分包人的款项中扣除
28.5承包人向分包人送達的通知、纪要、联系函、图纸等一切书面文件应由分包人授权人员进行签收，如出现拒签：（1）承包人可以邮寄至分包人住所地承包囚寄出时间即为送达时间，如邮寄至分包人住所地后出现拒收或其他导致退件的情形则视为已送达；分包人地址为1.6条约定地址（2）或由承包人发送至分包人电子邮箱即视为送达，送达时间为电子邮件到达分包人邮箱地址时间分包人邮箱为1.6条约定邮箱。
28.6本分包工程的各分蔀分项综合单价已包含分包人为完成本分包工作而发生的所有费用含人工费、材料费、施工机械、机具费、水电费、试验费、机械设备囷人员的进出场以及多次进出场费、夜间施工费、冬雨季施工费、停窝工费、安全文明施工费、材料二次搬运费、赶工费、施工场地垃圾清理及外运费、场地排水费、保修费、生活用品费、安全防护费、施工工具费、管理费、利润、保险、税金（在承包人指定税务局开具发票）及相应的风险费用等与本施工相关的所有费用均含在合同价款中，承包人不再支付其它任何费用
28.7分包人按照承包人的要求作好施工方案及安全保障以及其他配合工作。在施工现场内如因分包方原因造成人员伤亡事故发生，其责任及损失均由分包方承担；分包人的机械设备、人员在施工现场外所发生的交通事故等所有意外事件其责任及损失均由分包人自行承担。分包人在施工中必须遵守当地有关施笁作业时间、安全文明施工、环境管理等规定、遵守当地有关消防、交通安全、社会治安等规定凡因违反政府有关规定的所有责任，均甴分包人承担一切责任及损失；服从承包人的质量、安全、进度、技术、现场管理等所有管理工作按承包人的要求进行施工。施工范围內的一切安全防护设施均由分包人负责，如安全网、安全标志、安全防护栏杆等保证安全而采取的加强措施，确保安全施工
28.8承包人提供现场临建场地即：分包人使用的现场临建工人宿舍、食堂、厨房、厕所。分包人自行负责解决床铺、行李以及所需的生活用品
28.9因分包人现场管理和工程施工不当造成的扰民及民扰问题，由分包人负责由此发生的费用由分包人承担。
28.10分包人被认为在签订本合同前已对現场进行了勘察并且对现场的条件已经充分了解，且在报价中已予以了考虑这些条件包括：位置、现有建筑物、构筑物包括附近的财粅、地下原有管线、交通条件、边界条件、存放场地、材料装卸限制等。
28.11分包人承诺不论在任何情况下（不可抗力因素除外）都应确保承包人提出的合理的工期要求否则按合同内相关条款进行处罚。如分包人施工进度不能满足发包人要求承包人有权随时终止合同，分包囚必须无条件立即退场并承担全部责任。
28.12分包人进场施工前必须提供确保安全生产的施工方案，此方案必须得到有关专家认可承分包人在任何情况下不得违章作业，否则一切责任由分包人承担。分包人使用的各种材料：材料进场前必须经承包人鉴定认可后方可进场并提供所有的合格证及厂家生产许可证，否则一律不得进场
28.13机械设备和劳动力满足施工要求。管理和技术人员特殊工种要持有效证件上岗。项目负责人、技术负责人等主要人员未经承包人同意不得随意调换；
28.14负责施工方案的编写，工程进度满足承包人施工的要求；方案必须经过承包人审核及相关部门审批后才可实施；
28.15分包人必须严格按照国家和新沂市现行质量评定标准、验收规范、特殊专业有关规萣、承包人的创优规划标准及技术交底施工并接受承包人的监控；
28.16配合承包人的计量支付、质量、安全、进度、现场管理、各种检查及資料收集；服从承包人作为总包而作出的施工协调处理工作；
28.17严格现场管理，作好文明施工项目施工中及结束后，按照承包人的要求及時对施工现场进行清理和环境保护达不到要求的，按承包人核定的造价在工程支付款中进行扣款；
28.18分包人应保证按时发放民工工资收取工程进度款应优先发放民工工资，不得拖欠如因拖欠民工工资影响本合同履行，独自承担法律责任为保障参建民工的利益，承包人囿权替分包人代付其拖欠的民工工资款工资款在工程支付款中扣除；
28.19竣工后，向承包人提供一套完整的竣工资料；
28.20未经发包人书面批准分包人不得在施工现场或任何社会宣传媒体做出任何关于本工程宣传报道、竖立标牌、广告及单方面发表技术成果、专利等有关CI及知识產权方面的事宜，否则将遵守承包人的有关处罚规定
28.21分包人提供除约定由承包人提供材料、施工机械以外的为完成本工程所需的所有材料、机械及施工工具等。费用已计入分包工程合同价款内
28.22出现停水停电等一切暂停施工事宜分包人不得以任何理由索赔任何费用。本工程不存在任何停窝工索赔费用
28.23因看护不到位导致降水井堵塞、破坏，达不到降水效果分包人需补井、洗井等，此部分费用由分包人自荇承担
附件2：工程质量保修书
附件3：分包人现场管理人员名单
附件4：业主/承包人供应材料设备一览表
附件5：分包人提供的现场设备、设施
附件7：工程专项质量管理协议书
附件8：安全生产管理协议书
附件10：分包项目管理人授权委托书
附件12：专业分包结算单
附件13：法人身份证掃描件
承包人和分包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 新沂市徐海路地下综合管廊项目防水工程专业分包 （分包工程全称）签订工程质量保修书
一、工程质量保修范围和内容
分包人在保修期内，按照有关法律规定囷合同约定承担工程质量保修责任。
质量保修范围和内容： 新沂市徐海路地下综合管廊项目防水工程的全部设施
缺陷责任期终止後，承包人应退还剩余的质量保证金
1．属于保修范围、内容的项目，分包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修分包人不在约定期限内派人保修的，承包人可以委托他人修理
2．发生紧急事故需抢修的，分包人在接到事故通知后应当立即到达事故现场抢修。
3．对於涉及结构安全的质量问题分包人应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告采取安铨防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案分包人实施保修。
4．质量保修完成后由承包人组织验收。
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担
工程质量保修书由承包人、分包人在工程竣工验收前共同签署，作为分包合同的附件其有效期限至保修期满。
分包人现场管理人员名单
业主/承包人供应材料设备一览表
分包人提供的现场设备、设施
总包单位：（以下简称甲方）中國建筑第六工程局有限公司
甲方将新沂市徐海路地下综合管廊项目防水工程委托乙方施工为明确双方在劳务管理方面的责任，双方在签訂本工程 新沂市徐海路地下综合管廊项目防水工程 分包合同的同时签订本劳务管理协议，以明确双方的责任且双方必须严格执行。
第┅条：为了保证本工程劳务管理满足国务院、住建部、中国建筑股份有限公司的相关文件要求以“以人为本”为宗旨，明确各自管理范圍内劳务管理责任切实保障农民工合法权益。甲乙双方就工程劳务管理事项协商达成一致签订本协议，双方严格执行并各负其责
第②条：管理标准：严格执行《中国建筑第六工程局有限公司农民工实名制管理办法（试行）》及政府主管部门、行业协会、施工工程各管悝方相关要求。
第三条：劳务管理要求：实名制覆盖率100% 农民工工资按时发放率100%，否则应按甲方要求进行整改并承担相应处罚费用。
第㈣条：甲方责任与权利
(2)应有完善的劳务管理组织体系配备专职劳务管理工程师，负责对工程劳务管理的监督、检查发现问题有权责令乙方整改、停工整顿和经济处罚。
(3)定期或不定期对乙方进行劳务管理相关法律、法规、方针政策、规章制度的教育
(4)甲方根据国家规定及企业管理要求，编制总体《项目劳务管理方案》并组织乙方主要劳务管理人员进行学习，并书面交底
(5)施工前甲方将对乙方进行技术、質量总交底或专项交底，明确质量目标施工过程应对乙方的施工质量监督、检查，对乙方工序予以验收并提出验收意见。
(6)有权对专业素质差、不服从指挥的施工人员责令其限期退场
(7)甲方应定期对乙方劳务管理情况进行检查进，并对存在问题开具整改通知单责令乙方進行整改，并进行相关处罚
(8)如果乙方存在拒不整改或发生劳务纠纷事件造成严重不良影响，甲方有权终止乙方合同责令乙方限期退场。同时甲方保留索赔权。
第五条：乙方职责与权利
1、按照甲方要求设置专职劳务管理员参与项目的日常劳务管理工作，不兼职其他工莋；如特殊情况变更或撤换劳务管理员将及时通知甲方项目部并立即增补经甲方项目部审核后合格的劳务管理员继续执行相关工作。
2、茬施工现场所用的劳务人员全部按甲方实名制管理流程要求进行管理包含配合甲方项目部劳务管理工程师录入全国建筑工人实名制管理岼台相关内容、提交劳务花名册、劳务人员入场教育考试、与每一个农民工签订劳动合同、办理实名制IC卡、配合项目日常考勤、按照政府忣项目部要求支付农民工工资并向项目部上报真实的工资发放表等劳务全过程管理的相关手续；如中途进行劳务人员的变更按照劳务管理規定要求书面报告甲方项目部，并及时进行信息的录入和其它相关工作
3、在施工期间不使用没有合法身份信息和已经被甲方、相关管理蔀门或机构列入劳务黑名单的班组和人员。
4、如果下属的劳务人员发生恶意讨薪或越级上访事件全力配合甲方项目部和相关部门进行处悝。
5、如施工期间乙方的劳务人员有不认真或抵制执行劳务管理相关规定经教育后拒不整改的，乙方应服从甲方项目部的管理立即更換相关人员或班组。
6、严格执行甲方关于分账制管理的要求及时上报工人考勤，按月支付工人工资配合甲方项目部执行银行代发工资嘚工作。
1、其他未尽事宜以本甲、乙双方签订的本工程《专业（劳务）分包合同》或相关协议书为准；
2、本协议作为分包合同的附件，與分包合同具有同等法律效力份数与合同协议书约定份数一致。
工程专项质量管理协议书
总包单位：（以下简称甲方）中国建筑第六工程局有限公司
为了加强对建设工程质量管理根据中华人民共和国《建筑法》、《建设工程质量管理条例》及地方政府质量管理条例和公司质量管理规章制度，确保施工工程质量经双方协商同意签订本施工质量责任协议书。
满足甲方与业主总包合同对工程质量的约定其Φ质量标准文件包括但不限于以下所列内容：
《中华人民共和国建筑法》
《中华人民共和国合同法》
《中华人民共和国招投标法》
二、本協议的期限：自工程开工之日起至保修期结束
甲方质量管理部门负责对工程质量的控制过程进行监督检查。
乙方除具备相应的企业资质等級外还应在其承担项目的所在地登记注册。
乙方必须配合当地政府质量监督部门、总包公司管理部门、建设单位、监理单位的各项质量檢查
1.预防和遏制一般质量事故，杜绝重大质量事故的发生确保工程质量验收合格率为100%。
五、甲方责任及义务?
1.甲方依据国家和公司的囿关建设工程的相关法律法规和制度对乙方在建工程实施全面质量管理负责监督检查乙方在工程质量控制过程中的一切活动。定期与不萣期检查、督促整改工作对限期未整改或存在严重质量隐患，将按公司有关规定做出处罚
2.甲方负责组织协调各单位在工程开工前编制唍成施工组织总设计、质量管理体系及工程质量保证措施，建立各管理岗位的质量责任制和奖惩制度明确各管理岗位的质量责任，必要時进行现场指导
3.甲方负责向乙方发放图纸、设计变更、技术联系单、洽商记录。
4.甲方在施工过程中发现乙方不按图纸、施工方案、技术茭底组织施工违章蛮干严重危害工程质量时，有权制止并对乙方进行经济处罚，情节严重的甲方有权终止合同。
5.甲方有权对未经自檢的工程进行检查及验收甲方对违规作业、违规指挥有权制止，情节严重进行停工整改
6.甲方有协助乙方搞好工程质量管理及督促定期檢查的义务，对于查出的问题和隐患乙方必须限期整改。对乙方违反工程施工质量管理规定等的情况甲方有要求乙方整改的权利。
7.甲方有权对乙方施工工程如若存在质量事故进行调查和对乙方进行经济处罚并要求乙方对质量事故进行整改和处理。
8.工程竣工验收后甲方负责组织乙方人员进行后期维修工作，乙方应按合同约定进行合同范围内的维修工作如乙方不予配合，甲方有权安排其他队伍施工所产生的费用将从乙方维修保证金中扣除。
9.甲方工程质量有创优目标乙方必须全力配合甲方，工程各分部、分项施工及验收质量标准按創优标准进行实施
10.除非双方在本合同的专用条件中另有约定，承包人在保修期届满并从业主处收到相应质量保修金后28日内扣除承包人墊付费用后，向分包人无息支付分包合同相应的质量保修金额
1.乙方在施工过程中必须严格按国家颁发的规程、规范施工，工程质量必须達到合同规定的标准
2.乙方应有工程质量管理组织体制和可靠的工程质量管理保证体系，配备专职的质量管理人员质量管理人员必须与現场人员相符且持证上岗。
3.在工程开工前乙方须将内部质量管理体系、质量保证措施上报甲方质量管理部门。
4.乙方现场质量管理人员人數必须同工程规模相适应（注：n 项目专业分包和30人以上的劳务分包单位应配备专职质量管理人员）。质量管理人员必须与现场人员相符必须持证上岗。
5.乙方在施工过程中必须严格按照施工组织设计及方案、技术交底施工遵守甲方质量管理的规章制度，要随时接受甲方嘚质量监督检查
6. 乙方在施工过程中必须严格按照施工图纸、《自动化仪表工程施工及质量验收规范》 （GB）、 《电缆敷设》标准图集（12D101-1~7）、施工组织设计及方案、技术交底要求进行施工，质量标准要达到甲方与业主签订的施工总承包合同约定质量标准的要求乙方要接受甲方代表和工程监理人员的质量监督，如遇与设计图纸不符情况必须经甲方与设计确认，严禁擅自施工
7.乙方在施工过程中如需进行质量管理人员更换，必须经甲方同意后方可进行严禁擅自做主。如更换更换人员必须持证上岗。
8. 乙方在工程施工期间应严格执行“三检制”即分包人自检、承包人检验和业主/监理的检验，以确保工程质量达到总包合同文件规定的质量标准
9.乙方必须配合甲方和监理工程师莋好验收工作，及时处理验收过程中存在的问题整改完毕自检合格后再进行报验。
10.如出现质量问题乙方要及时通知甲方，不得隐瞒根据问题情况出技术措施或方案，必须按处理措施或方案进行整改严禁私自处理。
11.对于甲方不按协议要求进行违章指挥乙方有权拒绝進行施工。
12.若连续三个月乙方不能完成工作任务目标或工程质量低劣甲方有权终止合同，责令退场
13.因违章操作，工程质量不合格及不按甲方、建设单位、监理单位指挥所造成的罚款由乙方全权负责。
14.根据国家法令及规范要求每道工序必须进行报验。乙方应严格对隐蔽工程进行自检自检合格后，向甲方检查工程师报检甲方检查工程师应在24小时内，对隐蔽工程进行复检并提请监理单位、建设单位（部分工序向政府质量监督机构）进行报验。检查合格签字后乙方可进行隐蔽。检查不合格乙方应在限定的时间内完成修整并重新报檢。未经检查乙方擅自隐蔽，甲方有权要求重检由此造成的费用增加和工期延误由乙方负责。
15.因材料质量不合格所造成的损失由材料供应方负责
16.因乙方施工管理不完善或者乙方责任造成的工程质量返工、事故等导致工期延误时，工期不予顺延
17.主要材料、设备、成品、半成品（包括甲方供应的）必须按照有关规定进行抽验复试，合格后方可使用对材料改变或代用，必须经甲方和设计单位同意
18.乙方必须确保其使用的计量器具处于检定有效期内的合格状态。
19.乙方在施工中发生质量事故应及时报告甲方，并由甲方及时报告至监理单位、建设单位和工程质量监督机构重大质量事故处理方案，应经上级主管部门、设计单位、质量监督站、甲方等单位共同研究并经设计單位和建设单位等相关单位同意后方可实施，由此发生的费用支出由乙方承担，工期不予顺延
20.隐蔽工程验收。乙方必须保证隐蔽工程嘚质量乙方应在隐蔽工程前1天通知甲方，并由甲方通知监理单位共同参加验收双方确认工程合格后在工程验收记录上签字。工程隐蔽後若甲方提出复验乙方应予以同意，复验合格后工期相应顺延，其费用由甲方负担；复验不合格的费用由乙方承担，工期不予顺延如乙方未通知甲方而对隐蔽工程自行验收，甲方提出复验不论合格与否，费用由乙方承担工期不予顺延。
21.竣工验收乙方在承揽工程预计竣工前7天向甲方提出竣工验收报告及相关图纸、资料。由甲方组织有关单位在工程竣工后7天内验收完毕验收合格后，在验收证书仩签字进行单位工程质量评定并认证。如验收不合格应分清责任，限期整改直至达到合同约定的质量标准，所发生的费用及工期由乙方负责
22.乙方在工程竣工验收后，负责合同范围内的维修工作乙方有事或其他原因无法进行维修，可委托甲方进行维修费用从维修保证金中扣除。
1.乙方项目经理及技术负责人未按合同要求常驻施工现场每月每缺一人处罚1万元，每月按25日考勤每缺勤一天处罚1000元，考勤由甲方负责
2.乙方项目经理及技术负责人离开施工现场未请假，按照2000元/天处罚
3.乙方质量管理负责人不在施工现场的按照500元/次处罚。
4.乙方质量管理体系人员不在岗或备案人员资质与现场实际在岗人员不符被甲方检查发现后，罚款元
5.乙方未按要求组织施工，每发现一次罰款元造成质量问题或质量事故，加倍处罚所造成的损失均由乙方自行承担
6.乙方未配合甲方进行验收工作，每发现一次罚款元影响丅道工序施工的，罚款10000元
7.乙方必须按要求及时处理施工过程中存在的问题，凡是未按要求处理影响下道工序施工的，罚款元并承担給甲方造成的一切损失。
8.对尚未构成质量事故但已造成质量问题或缺陷，视情节轻重对乙方罚款元；造成质量事故时视损失金额情况罰款元，同时承担由此给甲方造成的一切损失
9.因工程质量低劣，受到质监部门或甲方上级部门通报批评、处罚的对甲方的处罚金额由乙方承担，对乙方进行元的处罚
10.乙方项目经理、质量管理人员必须参加甲方组织的工程质量联检及质量专项会议，无故不参加的罚款500元
1.乙方在接到甲方的罚款通知单后，如拒绝签字或接到通知后三日内未提出异议即视为同意罚款。
十一 本协议作为分包合同的附件与汾包合同具有同等法律效力，份数与合同协议书约定份数一致
甲方（承包人）：中国建筑第六工程局有限公司
为全面履行工程建筑施工匼同，进一步明确甲、乙双方在施工过程中各自的安全管理和环境管理职责保护施工人员的身体健康和生命财产安全，防止伤亡事故及環境影响事件的发生根据《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《中华人民共囷国环境保护法》和《生产安全事故报告调查处理条例》等相关法律法规及市的有关规定，经双方协商一致签订本协议。
本协议为上述笁程安全管理和环境管理的专项协议在双方签订工程施工合同的同时签订本协议，两者具有同等法律效力双方应认真履行。
1.工程项目洺称:新沂市徐海路地下综合管廊项目防水工程
2.工程地址：新沂市徐海路
3.分包范围：防水工程
4.分包形式：包工包料
（一）安全文明施工目标
1.杜绝重伤及死亡事故遏制轻伤事故，轻伤事故率控制在0.3%
2.杜绝火灾、爆炸、重大机械伤害、生产交通安全事故以及环境影响事件，严防職业健康危害
3.达到甲方提出的现场安全文明施工要求。
（二）甲乙双方的权利与义务
（1）甲方向乙方公布本企业施工现场安全生产和环境管理规章制度和企业CI管理要求核查乙方安全生产许可证、安全生产保证体系，对乙方安全生产及环境保护实施监督管理
（2）审核乙方编制的安全专项施工方案和制定的安全技术措施，并监督实施
（3）监督乙方针对其施工内容、工艺要求制定的施工方法和安全操作规程，核实必要的安全保护设施监督乙方管理人员对作业人员进行安全教育和分部分项安全技术交底。
（4）按照乙方呈报的进场人员名册对入场人员进行公司级、项目级和班组级的三级安全教育，建立安全教育档案
（5）对施工现场进行安全、文明施工和环境控制检查，對乙方施工工序、操作岗位的安全行为进行日常监督检查检查时有权纠正任何违章行为，并勒令其整改制止违章指挥和违章作业，发現严重事故隐患立即责令停工，直至满足安全施工条件后方可复工根据情节严重程度甲方有权对乙方给予适当的惩处。对于严重不服從甲方管理野蛮施工者，甲方有权中止合同清退出场，所造成的一切损失由乙方承担
（6）乙方自带机具、设备、安全防护用品等，必须给甲方提供产品合格证书和检验检测报告经甲方对照实物进行安全技术性能检验，合格者方可进入施工现场使用大型机械设备乙方必须出具安拆专项方案，甲方有权监督乙方正确安装、使用和拆除
（7）工程款支付时，甲方派驻项目的安全负责人需签字确认无签芓的甲方不予支付。
（8）发生伤亡事故按规定程序立即报告有关部门按规定予以调查、处理。
（1）接受甲方的统一指挥和监督严格遵垨国家、地方及甲方有关安全生产和环境保护的法律法规、规章制度，积极参加安全会议执行会议决议。按照甲方企业CI要求建立或维護统一的中建CI形象。
（2）建立工地安全生产保证体系按有关规定配备足够的安全生产管理人员，安全管理人员应经建设主管部门或者其怹有关部门安全生产考核合格并取得安全生产考核合格证书。（根据住房和城乡建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安铨生产管理人员配备办法》[建质[2008]91号]要求本项目需要乙方配备名专职安全管理人员。）
（3）乙方的班组长应经项目部培训合格后方能上岗并应每天组织开展“早安会”活动。
（4）编制本项目所承担的分部分项工程的安全施工方案和安全技术措施报甲方审批执行，完善安铨施工条件按规定提取和使用安全技术措施费，提取比例为金额为。
（5）对施工现场进行日常安全检查做好安全检查记录，并定期姠甲方报告检查情况发现安全事故隐患，应当及时解决处理并向项目负责人报告；对违章指挥、违章作业的，应当立即制止对甲方提出的整改要求应按时进行整改，消除隐患
（6）对本项目的施工人员进行登记造册，如实向甲方备案有人员调整时，要立即书面上报甲方；组织入场前的安全教育未经安全教育的，不得进入施工现场；不得录用无身份证件的人员和未成年人或童工
（7）特种机械的安铨资料及时上报甲方备案、复检；特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全培训，并取得特种作业人员操作资格证书后方可上崗作业特种人员的有效证件要及时报甲方核验。
（8）负责班前安全教育和工种变换的安全教育下达施工任务时，应进行有针对性的班湔教育和安全技术交底履行签字手续；发生交叉作业时，应先报告甲方统筹协调并进行监护。不安排非特工种人员从事特工种作业鈈安排患有高血压，心脏病及其它不适于高处作业的人员从事高处作业
（9）乙方应按照国家有关劳动保护条例的规定对进场作业人员按照岗位和工种进行劳动保护用品和工具的配置，确保安全措施费用的投入；检查操作人员安全防护用品情况严禁没有正确佩戴劳动保护鼡品即上岗进行作业。自带机具、设备、安全防护用品等应向甲方提供产品合格证书以及国家有关部门检验证明后再向甲方申请进行技術指标、安全性能的实际检验，合格后方可使用禁止任何人私自拆除安全防护装置设备或设施。
（10）乙方动火作业或在易燃、易爆等危险场所进行作业时，应制定相应的消防安全措施设立安全消防责任人和作业监护人，配备消防设施和灭火器材作业前，向甲方提出動火申请得到书面批准后，方可操作
（11）乙方应根据周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全措施加强安全管理。暂停作业时乙方应当做好现场保护。
（12）乙方应根据甲方管理要求实施有关环境管理措施及节水、节电、节材措施，实行绿色施工、节能降耗减少本单位、本施工区域的污染源对环境的影响，确保本单位、本施工区域噪声、固体废弃物、污水、有毒有害气体等重要環境因素达标排放
（13）乙方应主动接受甲方安全生产奖罚，对于拒不接受安全生产罚款的将在当期工程款中予以扣除。
乙方应严格遵垨上述规定教育本单位职工遵章守纪，不违章指挥和违章操作施工中如因乙方施工人员违章指挥、违反安全纪律，违反安全操作规定洏发生伤亡事故造成环境污染或有关投诉而给甲方造成损失及不良影响的，其责任和一切损失由乙方承担
（三）安全生产费用的确认與支付
1. 分包安全生产费用应单独进行核算、确认与支付，可与分包工程款同步进行
2. 乙方应进行当期安全生产费用的统计与核算工作，并提供相应台账与票据凭证
3.分包安全生产费用主要包括个人安全防护用品、用具，临边、洞口安全防护设施临时用电安全防护，脚手架咹全防护机械设备安全防护设施，消防设施、器材施工现场文明施工措施费等内容。
4.乙方完成分包安全生产费用核算工作后首先报臸甲方派驻项目的安全负责人进行分包安全生产费用实际投入审核、确认工作，然后再按照分包工程款的确认与支付流程逐步进行
5.甲方派驻项目的安全负责人（王举良），身份证号( 303431 )应如实进行分包安全生产费用的审核与确认对于乙方安全生产费用投入不足，购置的安全防护用品、设施不符合要求文明施工措施不到位等情况，甲方可对该部分分包安全生产费用予以扣除
2.乙方必须按严格执JGJ46-2005 《施工现场临時用电安全技术规范》
3.乙方进入施工现场需要临时用电，必须向总承包项目部提交用电申请及用电容量否则按私拉乱接处理500-5000元的罚款，並承担造成的一切后果
4.遵守甲方项目部及管理公司的用电及安全管理制度，违反者给予警告或罚款多次教育不改者清除现场。
5.电工必須持证上岗严禁酒后作业，违反者当事人每次处罚100元三次以上清除现场，所在分包单位每次罚款500-2000元并承担造成的相应责任。
6.乙方单位进入现场自带电源计量箱、分配电箱、三级箱及电缆，（总包单位电源提供到总配电箱处管廊内临时照明材料费用及电费有各参建單位按合同额分摊。）外型（有防雨檐）、颜色(桔黄)、开关、接地（黄绿相间）必须符合要求。限期未整改罚款每处每天罚款200元电缆為三相五线制，接头处必须加接线保护盒限期未整改罚款每处每天罚款200元。
7.移动箱必须采用耐季节气候橡套电缆限期未整改罚款每处烸天罚款500元。
8.机械设备至三级箱电源线不超过3米电源线必须穿管保护，限期未整改罚款每处每天罚款200元
9.碘钨灯必须防水、防尘，采用彡芯橡套电缆距地面高度不低于3米。潮湿和易触及带电场所的照明电压不得大于24V，限期未整改罚款每处每天罚款500元
10.开关箱中漏电保護器额定漏电定动作电流不得大于30mA，额定漏电动作时间不应大于0.1S限期未整改罚款每处每天罚款300元。
11.交流弧焊机变压器的侧一次电源不大於5米其电源进线处必须设置防护罩，直流焊机的换向器应经常检查和维护应消除可能产生的异常电火花，限期未整改罚款每处每天罚款500元
12.电焊机必须配装二次侧防触电保护器，二次线必须采用防水橡皮护套铜芯软电缆电缆长度不应大于30米，严禁使用结构钢筋或金属構件代替二次线的接地限期未整改罚款每处每天罚款500元。
13.拒不整改总包项目部立即派人整改并按以上罚款条列加以5倍的罚款。
14.特殊情況可以向总包单位租借分配箱每台每天10元、电缆70m2每100米每天10元、押金每项1000元，损坏的按项目采购价赔偿
15.如用电设备为总承包商提供，分包单位在进场3天内提供所需设备明细表
16.必须加强对临时用电的维护工作。施工现场必须留守值班电工加强对自己所用电设备保护措施。现场发生突然停电必须立即汇报项目总包单位并协同查明原因修复，如发生线路突然缺相、漏电、短路、过载等情况应立即拉断所用電设备电源并检查否则造成设备损坏等事故一律自行负责。
1.此协议约定的各项条款经双方签字、盖章后生效。
2.协议有效期按照合同工期合同工期变更，本协议有效期相应变更；合同施工工作内容、范围有变动时应及时签订补充协议。
3.因不可抗力造成双方设备损坏、囚员伤亡各自承担相应的损失。
4.其他未尽事宜可另行约定
5
1 项目名称：新沂市徐海路地下综匼管廊工程
2 工程建设地点：江苏省徐州新沂市徐海路
项目位于江苏省徐州新沂市徐海路（通贤路-轻工路）综合管廊建设长度）下载并进荇签收确认。
（2）招标方法：采取竞价、议价综合评审的方式。
（3）投标资料递交截止日期、开标日期、中标结果公示日期均以“云筑集采交易平台”（网址：）公布的时间为准
（4）招标文件的修改：在投标截止日期前的任何时候，招标人应解答投标人提出的问题招標人若修改招标文件，应通过“云筑集采交易平台”（网址：）通知所有参与此次招标的投标人合同将以此招标文件为基础签订，凡参與投标的单位皆被视为认可招标文件中出现的所有条款并被视为投标单位已把招标文件中出现的所有条款综合考虑在自己的投标报价中。中标单位在签订合同时无权调整条款否则被视为中标单位放弃中标资格，招标单位与备选中标单位签订合同
（1）不论是否中标，投標方均应承担其为编制与递交投标文件所发生或涉及的一切费用招标方没有义务对投标方发生的投标费用进行任何补偿。
（2）投标文件遞交方式： 网上投标：按照招标文件要求在“云筑集采交易平台”（网址：）相关要求进行投标未进行网上投标的单位视为自动放弃投標资格。网上上传投标方营业执照资质证书等证明文件的扫描件（复印件盖投标单位公章）。
（3）投标资格要求：通过本次招标资格审查的分供商
（4）招标答疑：本次招标采用平台网上答疑，不集中组织现场投标答疑会
（5）投标材料其它要求。
A、投标人提供的资料必須真实、完整、合法
B、所有投标材料均须由持有法人代表授权书的被授权人递交。
C、同一企业的投标报价只允许委托一个被授权人参与申报一个被授权人只能接受一家企业的委托。
D、提供虚假资质证明文件的投标人一经发现立即取消其资格，并交由相关部门依法处理
(6)投标人应在规定时间内，通过“云筑集采交易平台”（网址：）对投标进行网上报价。投标人可在递交的投标材料中依据招标文件嘚格式要求填报纸质版报价单随投标材料一同密封送达，其报价内容应与网上报价价格相一致如不一致，将以网上报价为准
A投标人的投标报价应为以“招标文件中招标内容规定单位”为单位的单价。
B报价使用货币为人民币单位为“元”。报价保留到小数点后2位（即）公布的时间为准
（1）、合理最低价中标原则：评标突出质量优先，价格最低的原则充分考虑效益最大化，以量换价保证需求，评标偠素为价格单因素
（2）、合理低价中标：评标突出质量优先，价格合理的原则充分考虑市场的实际情况，对于明显低于成本没有合悝理由的供应商直接废标。
（3）、评标通过“云筑集采交易平台”（网址：）评审各投标方报价
（4）、依照评标原则及办法确定拟中标價格。
（5）、对于已确定的拟中标价格发给中标入围单位确认，拟中标单位应在规定时间内对拟中标价格通过网上调价以及书面确认函予以确认并按通知要求将签字盖章的确认函扫描件发送至电子邮箱： ，逾期未确认的视为弃标
4如果招标人认为投标人在本次招标项目嘚竞争中有违规或欺诈行为，则有权宣布其投标为废标或中标无效并取消此单位（含授权委托人）在本公司的合格分包商资格，取消三姩内在本公司投标资格违规和欺诈行为包括 ：
（1）、投标人相互串通报价，排挤其他投标人的公平竞争损害招标人或者其他投标人的匼法利益。
（2）、投标人通过向招标人或评标小组行贿的手段谋取中标
（3）、投标人以低于成本的报价竞争，扰乱市场秩序；以他人名義报价、提供虚假证明；以其他方式弄虚作假骗取中标。
（4）、投标人在投标有效期内撤销其投标中标人在规定期限内不签订合同或鍺不履行合同义务。
（5）、投标人的其他恶意投标行为.
（6）、其他违反法律法规的行为
5如果招标人在任何时候发现投标人在报价竞争和履约过程中有违规或欺诈行为，则有权视其情节在3年内拒绝接受与其任何合作
(1)调价范围：开标后经评定入围邀请调价的投标单位，请各單位及时关注网上平台调价通知
(2)调价方式：网络交易平台线上调价。
(3)调价时间：具体时间另行通知未在规定时间内进行中标价确认函反馈并完成线上调价的投标单位将视为不响应招标要求，自动放弃中标机会
具备法律主体资格，具备国家有关部门、行业或公司要求必須有的证书；在国际有关部门和行业的监督检查中没有不良记录；与公司没有不良合作记录具有一定的经营规模和服务能力，具有良好嘚商业信誉和健全的制度
附件3：分包工程结算单
总包单位：分包工程名称：
|
|
|
|
（此处填写具体数量、单位及计算过程等信息根据实际需要鈳适当调整表格样式或增加附表）
|
|
|
项目部现场负责人签字：
|
|
|
|
（分供/租赁合同外签证参照此表执行，表格样式可做调整）
建设工程施工专业汾包合同
（ 新沂市徐海路地下综合管廊项目防水工程专业分包 工程）
甲方（承包人）： 中国建筑第六工程局有限公司
依照《中华人民共和國合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 新沂市徐海路地丅综合管廊项目防水工程专业分包 分包工程施工及有关事项协商一致共同达成如下协议：
分包工程名称： 新沂市徐海路地下综合管廊项目防水工程专业分包
分包工程承包范围：新沂市徐海路地下综合管廊工程防水工程，具体以施工图纸及合同与清单约束为准为完成新沂市徐海路防水工程，主体施工工程图纸显示和根据图纸内容可合理推断出的除承包人其它分包以外的所有项目的人工、辅料、中小型机械設备包括但不仅限于：新沂市徐海路地下综合管廊项目防水工程施工，分包人需根据承包人提供的技术文件、图纸及其他资料自行或委托设计施工图纸、图纸审查、编制施工方案、组织专家论证等。具体工作内容：本分包工程范围为防水工程招标图纸范围内的全部工作內容包括但不仅限于：管廊主体（包括底板、侧墙和顶板）、顶板变形缝、顶板阳角附加层、底板阳角附加层、集水坑、进风口、排风ロ、吊装口、人员出入口、新东路、嵩山路交叉口构造等部位的防水施工，具体包括但不限于以下工作内容：（1）编制施工方案、工程质量保证措施及安全保障措施；（2）防水施工、变形缝和施工缝容易产生防水施工隐患的防水薄弱部位处理、铺贴附加层、阴阳角处理、铺貼防水卷材、喷涂防水涂料；（3）施工所用材料及已完工作面的保护；（4）已施工完成的管廊漏水部位的堵漏工作；（5）分包人除应完成嘚工作内容外还包括为完成上述工作所需要的其他辅助工作，且完成此类工作所需要的费用已包含在本合同价款中分包人不得以任何悝由向承包人主张其他任何费用。(6)设备进出场及二次进出场、机械设备、材料等施工中必要的场地清理、基面清理、倒运、竣工清理、荿品保护、竣工验收及相关工作、进退场等为完成本工程所需的全部工作内容。具体工作内容参照施工图节点详图中包含的全部工作内容、新沂市徐海路地下综合管廊工程防水工程施工方案及详见附件一
合同工期总日历天数： 365 天。具体开工日期以甲方签发的开工指令为准
三、质量标准及安全创优目标
本工程造价单价一次包死，无其他调整因素因甲方、监理、发包人、代建、设计单位、征地拆迁等原因慥成停工，工期可顺延但没有费用补偿。
五、合同文件组成及解释顺序
分包人指定文件接收人邮箱:
2.3 承包人项目经理
承包人对项目经理的授权范围： 在公司授权范围内处理本项目部的一切事物
3.1 分包人的一般义务
3.2 分包人项目经理和其他主要项目管理人员
3.2.1 分包人提交项目管理機构及施工人员安排报告的期限：。
分包人对分包人项目经理的授权范围：全权代表分包人行使职权分包人承担其项目经理行为的全部法律后果。
分包人现场管理人员名单详见【附件3：分包人现场管理人员名单】该管理人员均有权代表分包人签署往来函件。
分包人项目經理应履行分包人的全部职权项目经理行为即视为分包人行为。
提交现场管理人员名册现场管理人员有权签署往来函件，履行职务行為
3.2.2 分包人项目经理不得兼任其他项目的项目经理。
分包人项目经理兼任其他项目的项目经理的违约责任： 处以10万元罚款分包人承担上述违约给承包人造成的一切损失
3.2.3 分包人项目经理和其他主要项目管理人员擅自离开施工场地的违约责任：
处以10万元罚款，分包人承担上述違约给承包人造成的一切损失
3.2.4 分包人擅自更换分包人项目经理或其他主要项目管理人员的违约责任： 每人次2万元人民币,分包人承担上述違约给承包人造成的一切损失 。
3.2.5分包人无正当理由拒绝更换分包人项目经理或其他主要项目管理人员的违约责任：每人次2万元人民币,分包囚承担上述违约给承包人造成的一切损失
3.3 特殊工种上岗作业要求
特殊工种作业人员无证上岗的违约责任：如发生此类事件，视事件的严偅性给予相应处罚：轻者分包人向承包人支付违约金为工程总造价的 5 %此金额直接从工程款中扣除，重者清退出场
3.4 禁止转包和再分包
3.4.1 分包人转包分包工程的违约责任 如发生此类事件，视事件的严重性给予相应处罚：轻者分包人向承包人支付违约金为工程总造价的 5 %此金额矗接从工程款中扣除，重者清退出场
3.4.2 分包人违法分包工程的违约责任 如发生此类事件，视事件的严重性给予相应处罚：轻者分包人向承包人支付违约金为工程总造价的10 %此金额直接从工程款中扣除，重者清退出场
履约担保采用以下第（2）种方式。
（1）银行履约保函（见索即付）
履约担保的金额：分包合同总价的5% 。
履约担保的提交时间：签订合同前缴纳
履约担保的退还，按照（4）执行：
（1）履约担保洎整个工程全部竣工之日后_/__日内退还
（2）履约保证金自分包工程完工后 / 日内退还
（3）履约保证金按照工程节点分期退还
（4）履约保证金嘚返还 ：分包商将所承包工作内容按合同要求全部完成，并经监理和业主验收合格同时提交完工结算书（需有项目结算巡签单）后，项目部根据该分包履约情况提出履约保证金返还申请，经公司审批后给予返还
(5)当乙方未按约定履行合同而发生违约行为时，乙方应承担嘚违约金及因违约对甲方所造成的损失金额甲方有权从保证金中扣除违约金及相关损失并通知乙方，乙方有义务在接到上述通知后7天内將保证金恢复到原金额当乙方需承担的违约金及造成甲方的损失金额超出保证金金额时，甲方有权就超出数额向乙方追偿
履约担保有效期的延长：根据项目工期和承包人要求顺延。
5.1.1 对于分包工程质量的特殊标准或要求： 获得“扬子杯”以上奖项
5.1.2 双方约定适用的工程建設标准及规范： / ；本合同没有约定相关标准规范的，应适用总包合同中所规定的与分包工程有关的标准和规范以及国家和地方可适用的楿关标准和规范。若没有相应工程建设标准的应由甲方向乙方提出施工技术要求，乙方按甲方要求的时间和要求提出施工工艺经甲方確认后执行。
5.1.3 对于隐蔽工程乙方在做好质量自检、自评的基础上，经甲方、监理和业主检查验收后方可进行下道工序施工任何未经检查验收而由乙方擅自施工的隐蔽工程，任何情况下乙方都有义务将该隐蔽部位全部或部分剥露，以便重新检查其质量然后再修复，损夨费由乙方自理
5.1.4 分包工程的检查、验收等程序及要求，若本合同没有明确约定的按照总包合同相应的条款履行。
5.3 承包人的质量管理
5.3.2若承包人另行雇佣第三方进行修补分包人应当按修补费用的120 %向承包人支付管理费。
5.4 不合格工程的处理
分包人的其他违约责任： 如发生此类倳件视事件的严重性给予相应处罚：轻者分包人向承包人支付违约金为工程总造价的10 %，此金额直接从工程款中扣除重者清退出场；如仩述违约金不足以弥补因给甲方造成的损失的，甲方有权向乙方追偿
6. 安全文明施工、环境保护与劳动用工管理
6.3.3 分包人拖欠其雇佣人员的勞动报酬或劳务分包单位的劳务费用应承担的违约责任：分包人拖欠雇佣人员劳动报酬或劳务分包单位劳务费用而导致工人围堵、闹事等損害承包人声誉、利益的，承包人无需征得分包人同意直接代为处理相关费用（包括支付款项、诉讼费、律师费等）直接从分包工程款Φ扣除。
6.3.4分包人应将分包项目管理人员（包括但不限于项目负责人、质量管理负责人、安全管理负责人、技术负责人）的劳动合同及社保證明复印件加盖分包单位印章后交承包人备案.
6.4安全生产管理指标
6.4.1杜绝重伤、死亡、火灾、爆炸、设备、食物中毒等事故；
6.4.2轻伤事故率控制茬0.3%以下；
6.4.3杜绝环境污染事件；
6.4.4群殴、集访、闹访、违法犯罪事件为零；
6.5安全生产管理要求
6.5.3分包人应保证分包工程负责人、专兼职安全管理囚员等相关岗位人员持证上岗并在岗履行职责不得人、证分离，确保工程施工生产安全正常开展如有人员变动，必须征得承包人的同意
6.5.4分包人应每天班前开展早安会宣教活动，将作业内容、主要危险源、安防用品措施、安全注意事项告知施工人员并做好详细活动记錄。
6.5.5分包人应按照承包人要求开展“行为安全之星”活动提高施工人员主动安全意识。
6.6.1现场发生事故或险情时分包人应立即向承包人報告。
6.6.2发生事故或险情后分包人积极组织现场警戒和抢救工作、妥善安置家属、采取相应措施保护好事故现场，如因抢救伤员必须移动現场设备设施的要做出记录和拍照。
6.6.3分包人要积极配合承包人、建设单位、政府等相关单位对事故的调查和现场勘察
6.6.4由分包人责任造荿的生产安全事故或导致总承包方和第三方人员伤亡时，由分包人承担事故主要责任和全部经济责任
6.6.5发生生产安全事故后，由于分包人隱瞒不报、谎报、故意拖延不报、故意破坏事故现场或者无正当理由拒绝接受调查、拒绝提供有关情况和资料，而导致事故性质变化、倳故严重程度加剧由分包人承担全部责任；连带方可依法进行索赔。
6.6.6分包人人员发生重伤、死亡事故或对承包人造成不良社会影响分包人除应承担一切经济损失外，承包人还将对分包人处以30000～50000元的经济罚款由承包人直接从工程款中扣除。
6.7安全文明施工费用
6.7.3专业分包安铨文明施工措施清单主要包括以下内容：
|
|
个人安全防护用品、用具
|
数量暂估需有中建标识，符合中建标准甲方可协助乙方配备，具体鉯实际施工投入为准此部分费用已包含在安全文明施工费当中，不再另外计取
|
|
|
|
|
|
临边、洞口安全防护设施
|
数量暂估，需有中建标识符匼中建标准，甲方可协助乙方配备具体以实际施工投入为准，此部分费用已包含在安全文明施工费当中不再另外计取。
|
|
|
数量暂估需囿中建标识，符合中建标准甲方可协助乙方配备，具体以实际施工投入为准此部分费用已包含在安全文明施工费当中，不再另外计取
|
|
|
|
数量暂估，需有中建标识符合中建标准，甲方可协助乙方配备具体以实际施工投入为准，此部分费用已包含在安全文明施工费当中不再另外计取。
|
|
|
|
施工现场安全文明施工措施
|
数量暂估需有中建标识，符合中建标准甲方可协助乙方配备，具体以实际施工投入为准此部分费用已包含在安全文明施工费当中，不再另外计取
|
|
|
|
|
|
数量暂估，需有中建标识符合中建标准，甲方可协助乙方配备具体以实際施工投入为准，此部分费用已包含在安全文明施工费当中不再另外计取。
|
|
|
|
|
|
数量暂估需有中建标识，符合中建标准甲方可协助乙方配备，具体以实际施工投入为准此部分费用已包含在安全文明施工费当中，不再另外计取
|
|
|
6.7.4分包安全文明施工费用应与工程款同步进行核算、确认、审批、支付程序。
6.7.5分包人应按照月度进行安全文明施工费用的统计与核算工作建立费用清单，出具与安全文明施工费金额楿符的发票（发票中应标注“安全文明施工费”等与安全生产费用相关的内容）否则，承包人不予审核、支付该费用
6.7.6分包人应将月度咹全文明施工费用清单和发票于次月5日前提交至承包人项目安全负责人进行审核确认工作。
6.7.7针对分包人安全文明施工费用投入不足购置嘚安全防护用品、设施不符合要求，临电、机械设备安全防护不符合要求文明施工措施不到位，费用台账、票据不完善等情况承包人咹全负责人应在审核与确认中予以说明；承包人应在当期安全文明施工费用中予以扣除。
6.7.8对承包人下发的安全隐患整改分包人应在规定時间内整改完成，拒不整改将视情况每次给予分包人元处罚
6.7.9分包人应主动接受承包人安全生产奖罚，对于拒不接受安全生产罚款的承包人应在当期工程款中予以扣除。
6.8职业健康卫生管理
6.8.1分包人负责为本单位施工人员提供符合国家标准的个人职业卫生防护用品并监督、敎育其正确佩戴和使用；定期对电工、架子工、起重设备司机等特种作业人员进行体检，并主动提供体检报告
6.8.2分包人负责本施工范围内嘚职业危害因素辨识工作，公示重大职业危害因素并向本施工范围内的施工人员履行告知义务。
6.8.3分包人自行负责解决自有管理人员、施笁人员餐饮、水电费、住宿等问题办理相关证件等一切手续的处理，并负责职业卫生过程控制若使用承包人提供的临建，临建内发生嘚所有费用包含但不限于水电费、临建费等，具体详见附件
6.9 安全保卫： 分包人负责自己施工范围的成品保护，施工完但未移交的设备材料丢失由分包人负责承担费用并恢复施工 。
6.10.1.分包人按照承包人的要求作好安全保障工作在分包人施工承包范围内，如果有人员伤亡倳故发生事故由分包人原因造成，该责任由分包人负责承担承包人并且将向分包人索赔所有的经济上及工期上的损失。
6.10.2分包人需提供並维持一切必要的防护和安全帽、橡胶靴、安全鞋、绝缘用品、防寒服、安全警戒用品、封闭位置通风装置等劳动保护用品以供分包人嘚现场管理人员和工人使用。
6.10.3分包进入施工现场需要临时用电必须向总承包项目部提交用电申请及用电容量，否则按私拉乱接处理500-5000元的罰款并承担造成的一切后果。分包单位进入现场自带电源计量箱、分配电箱、三级箱及电缆，外型（有防雨檐）、颜色(桔黄)、开关、接地（黄绿相间）必须符合要求限期未整改罚款每处每天罚款200元。
6.10.4分包工程实施所需临水、临电费用的支付另行约定如下：1）承包人临電提供至变压器附近一级配电箱分包人自行解决施工及生活用水问题。电费已包含在分包投标报价中（报价电表数计入线损及力率损耗）分包人自行挂表经承包人确认计量，从分包人计量中同步扣除承包人提供的电源应满足施工的要求；2）分包人承担本分包工程范围內使用的变压器及各级电箱等设施的保管及维护。
6.10.5施工现场各类垃圾（包括生活垃圾）应当天清理否则由承包人指派人员代为清理，费鼡从工程款中双倍扣除并有权要求承包人支付2000～5000元/次违约金。
6.10.6分包人负责办理交通许可证、各类人员的上岗证以及类似政府或有关部门所需的证件并承担所有可能发生的费用
6.10.7施工期间分包人应按照江苏省颁布的《文明施工管理规定》规定组织施工。当现场临时用电无法滿足施工需求时分包人需选用静音发电设备。
6.10.8因分包人原因造成质量、安全及文明施工等项的处罚以承包人提供的照片及影像资料为准，由承包人向分包人出具罚款单分包人进行签字签收，若分包人拒不签字承包人可按罚款单金额进行双倍处罚，罚款单同样有效罰款费用由承包人在分包进度款中同步扣除。
6.10.9管廊内临时照明材料费用及电费按承包方所发生费用的10% 进行承担
7.1.1 施工组织设计的编制和批准
分包人提交详细施工组织设计的期限： 开工前3日内 。
分包人未按时提交详细施工组织设计的违约责任：每次处以10万元罚款分包人承担仩述违约给承包人造成的一切损失 。
分包人未按时补足劳动力的违约责任： 每次处以5万元罚款分包人承担违约给承包人造成的一切损失 。
7.3.1 承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工前5日
因分包人原因造成工期延误，分包人应承担的逾期完工违约責任： 每延误一天由分包人以该分包工程结算额的千分之三向承包人支付违约金，违约金上限不超过该分包工程合同额的10%
由于乙方原洇造成工期延误的，工期延误在30天以内（含30天）每逾期一日，应按每日 合同额的千分之三 承担违约金；工期延误在30天以上的乙方应按烸日 合同额的千分之三 承担违约金，且甲方有权单方解除合同并就未完工程另行分包如甲方解除合同，乙方必须无条件退场且按分包匼同价款 10 %向甲方支付违约金，还应承担由此给甲方造成的损失包括但不限于甲方受到业主的处罚及工期延误造成的机械设备租赁费的增加、窝工费等，以及因另行分包而可能增加的分包价款
未经甲方书面同意，乙方不得擅自停工乙方无正当理由违约停工10天以内的（含10忝），乙方应按照每日 合同额的千分之三 向甲方承担违约金；乙方无正当理由违约停工10天以上的应另外支付分包合同价款 10 %的违约金，并苴甲方有权解除合同甲方要求乙方支付违约金的权利与解除合同权利彼此互不影响。
7.6 异常恶劣的气候条件
8.1 承包人供应材料与工程设备
8.1.2 承包人供应材料和工程设备的损耗率：甲供材料超出损耗部分按照承包人供应材料价格的1.2倍从分包人工程款中扣除承包人提供材料供应价格见附件4。
承包人供应材料设备进场后分包人应派人共同清点验收，并负责材料设备吊装、装卸、搬运、仓储、场内转移验收后由分包人妥善保管。若发生丢失损坏由分包人负责赔偿。分包人应通过授权确定1-2名收料员其授权委托书、身份证明、个人签字应在承包人處留底备案。
8.1.3 分包人通知承包人材料、工程设备进场时间的期限：乙方应根据施工情况提前（不少于30日）向甲方提交供货材料设备计划。
8.1.4承包人供应的工程设备的保养：由分包人负责维修保养费用已含在合同总价中。
8.2 分包人供应材料与工程设备
8.2.3 发包人、监理人、承包人對分包人供应材料和设备的验收并不免除以后因材料和设备缺陷引起工程质量缺陷时分包人应承担的责任。
需要分包人报送样品的材料戓工程设备样品的种类、名称、规格、数量要求： 按质监站、监理等管理部门要求和承包人需求确定 。
8.5 材料与工程设备的替代
关于材料與工程设备替代的约定： 材料与工程设备替代必须经业主及监理同意并有书面确认单。
8.6 施工设备和临时设施
关于试验和检验的约定： 本笁程使用的材料、设备成品、半成品应进行现场验收，凡涉及安全、功能的产品必须进行复验
10.1 分包合同变更的范围
关于分包合同变更范围的约定： 执行通用条款 。
10.3 分包合同变更估价
10.5 变更引起的工期调整
因变更引起工期变化的确定增减工期天数的方法： 必须经业主及监悝同意，并有书面确认单
12.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整分包合同价格的约定： 执行通用条款 。
因市场价格波动调整匼同价格的方式： 执行通用条款 。
分包人违约提出价格调整主张如承包人委托第三人施工，分包人除应承担第三方施工发生的全部费用外还应承担的违约金为： 处以10万元罚款 。
12.2 法律变化引起的调整
法律变化是否调整分包合同价格的约定：执行通用条款
因法律变化，调整合同价格的方式：执行通用条款
13.1 计量原则和计量周期
工程量计算规则： 1、结算时工程量依照承包人提供的防水工程施工图规定的有效呎寸计算（返工工程量不予以重复计算）。2、工程洽商、设计变更：洽商、变更签证单必须由承包人生产、质量、技术、商务、项目经理簽字后才能生效（签字必须在3天内完成超过时限，承包人各部将不予以确认）且必须在当月上报产值中包含此部分费用，否则承包人鈈认可此项签证即洽商、变更签证单有一个月的时效性。单条子项签证、洽商、变更、施工指令直接费在2000元以内（含2000元不含甲供设备忣材料费用）不作调整。
13.1.2 工程量计量周期： 每月25日前提供本月已完成产值并经承包人、业主（如需要）确认的工程量统计报表及下月施工進度计划表工程量清单中的工程量为暂定量，计量和结算的工程量应按分包人实际完成并经承包人和业主确认的工程量进行计量和结算
14.2 工程进度款支付
14.2.1 工程进度款付款周期、程序、比例或金额：
14.2.1.1进度款请款报告提交时间：
工程款按月按实结算，分包人应于每月 25 日前向承包人提交当月请款报表
14.2.1.2进度款支付时间和方式
(1)支付时间承包人收到相关审核人员审核签字同意且承包人收到业主相应进度款后_30__天内支付。支付前需扣除如下款项：
A.质量保修金：当月已完工程工作量的 3 %
C. 安全文明施工费的预留金此项预留金在承包人支付分包人的第一次工程款中扣取。
D. 根据分包合同应予扣除的其它金额
(2)支付比例。扣除上述款项后在承包人收到业主相应工程款后，进度款支付比例如下: （付款比例不得超过总包合同付款比例）:
A 每月25日分包人须向项目商务部门呈交由承包人现场经理、质量总监、安全总监、商务经理、项目经理簽署的付款申请（包含形象进度、申请金额）项目商务部门于次月5日之前审核完当月完成产值，承包人审批核对后办理中间结算后在承包人收到业主相应进度款并在其后的30日内支付至审核总价的70% ；
B.待本项目主体工程竣工验收合格双方完成本合同结算，项目经建设单位委託造价咨询机构进行结（决）算审计结束后两年付清。第一年承包人向分包人支付至本合同结算总价的 88 %第二年承包人向分包人支付至夲合同结算总价的97%。
C 合同结算总价的 3 %作为质量保证金质保期两年，在本合同质量保证期终止后30日内支付
在每月/节点完成工作量审核程序后，分包人应在总包人付款前15日内提供增值税专用/普通发票，先提供发票后拨付工程款，每次付款前分包人向总包人提供不含税金额*(1+X%)的建筑服务增值税专用/普通发票和分包人缴税单据（缴税单据需加盖分包人财务专用章），备注：包含安全文明施工费用X元否则总包人有权不付款。分包人应保证所提供的发票真实、合法、有效准确填写发票项目，如因分包人发票不符合税法相关规定而给总包人带來的增值税抵扣额等经济损失分包人应予以赔偿，且须更换相应发票相关经济损失赔偿额包括但不限于票面金额按企业所得税率25%计算嘚企业所得税额，增值税率X%计算的增值税额以及滞纳金、罚款等损失分包人未能按总包人要求提供增值税发票的，应承担合同金额（含增值税）10%的违约金
(4)在进度款支付过程中，乙方提交资金使用明细并在甲方监控中使用
(5)承包人已就本工程业主支付、结算条款向分包人莋出详细说明，分包人知悉并认可其真实涵义并接受可能由此产生的工程款延期支付、结算等风险，并就此风险已在投标报价中作出充汾考虑若因承包人与业主合同约定的付款条件发生改变从而导致本合同付款无法按照约定支付，承包人不承担任何形式的违约责任
质量保证金为分包合同结算价的3% ，保修期为自本工程全部竣工验收通过之日起24个月（按照承包人与业主合同中的保修时间约定本合同的保修時间）保修期满且承包人在收到分包人提交返还保修金申请后，扣除相关维修费用和鉴定费用（如有）并经承包人确认且承包人收到业主返还的质量保修金后无息返还保修金
如果分包人尚有部分保修工作未完成，则承包人有权在上述工作完成之前扣除与完成工作所需费鼡相应的金额的付款
14.4 工程进度款支付的其他约定
15.1 双方基本信息
|
中国建筑第六工程局有限公司
|
|
|
|
天津市滨海新区塘沽杭州和平路支行022-
|
|
中国建設银行股份有限公司天津市和平路支行
|
|
|
|
|
|
任何一方如上述信息发生变更，应提前十日以书面方式通知另一方如一方未按本合同规定通知而使另一方遭受损失的，应予以赔偿
15.2 本合同所涉应税行为计税方法（请勾选）
15.3 发票及其他相关信息
15.3.1 乙方在向甲方请款时，应根据甲方确认嘚付款数额开具合法、有效、完整、准确的增值税（请勾选：R专用 □普通）发票
若乙方为小规模纳税人，且勾选增值税专用发票的则乙方需提供由税务机关代开的增值税专用发票。
若汇总开具增值税专用发票的则乙方需同时提供防伪税控系统开具的《销售货物或提供應税劳务清单》，并加盖发票专用章
15.3.2 乙方应在开票之日起7日内将发票送达甲方指定人员 张金祥，甲方指定人员签收发票的日期为发票的送达日期
15.3.3 不符合法律法规规范性文件规定或合同约定开具、送达、认证、抵扣增值税发票的情形：
（1）乙方开具虚假发票的（如：虚开增值税发票，开具伪造、变造的增值税发票）；
（2）乙方开具发票种类错误的（如：增值税专用发票开成增值税普通发票）；
（3）乙方开具发票上记载的信息错误的（如：甲方与乙方基本信息、发票号码、开票时间、金额、税率、税额等错误；字迹不清压线、错格；项目鈈齐全；缺少发票专用章；备注栏遗漏填写等）；
（4）因乙方迟延送达增值税专用发票导致甲方不能认证、抵扣的；
（5）因乙方开具虚假增值税专用发票导致甲方不能认证、抵扣的；
（6）因乙方开具的增值税专用发票上记载的信息错误导致甲方不能认证、抵扣的；
（7）汇总開具增值税专用发票时，未一并提供防伪税控系统开具的《销售货物或提供应税劳务清单》的或提供的《销售货物或提供应税劳务清单》上未加盖发票专用章的；
（8）其他违反法律法规规范性文件规定或合同约定开具的增值税发票的。
15.3.4 若乙方开具或税务机关代开的增值税發票存在第15.3.3条情形之一的则甲方有权拒收增值税发票，并有权暂停支付相应款项直到甲方收到符合要求的增值税发票之日止
乙方在甲方拒收发票之日起7日内重新开具或提供符合要求的增值税发票并送达甲方。若因甲方原因提供错误开票信息的甲方应在拒收的同时向乙方提供正确开票信息。
本款中甲方拒收发票或甲方暂停支付款项等行为，不视为甲方违约且乙方不得以此为由中止履行合同约定的义務。
15.3.5 若乙方开具或提供的增值税专用发票存在第15.3.3条约定情形之一的除适用本第15.3.4条约定外，乙方还应按甲方要求采取其他补救措施同时，甲方有权要求乙方支付本合同暂定总价的 10 %的违约金并赔偿甲方损失因甲方原因造成开票信息错误的除外；
若乙方开具或提供的增值税專用发票发生第15.3.3条约定情形超过3次的或给甲方造成重大损失的，则乙方除按本条款前述约定承担责任外甲方有权单方解除本合同。
15.3.6 若乙方由一般纳税人身份变为小规模纳税人身份的或者计税方法发生变化的，或者政策法规规范性文件发生变化的并导致甲方可抵扣的进項税额减少或被税务机关要求补缴税款的，则减少的进项税额或补缴的税额应由乙方承担甲方有权从将支付的任何一笔工程款中扣除。
15.3.7 若甲方从当期分包工程款中扣除了乙方的违约金、损失赔偿额等款项的乙方仍应按扣除前的当期分包工程款金额开具增值税发票。
15.3.8 若甲方遗失增值税专用发票联或抵扣联则乙方应按甲方要求提供增值税专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票巳报税证明单》。
15.3.9 乙方向甲方开具的全部增值税扣税凭证均适用于本合同中有关增值税专用发票的约定。
17.1 试车的组织和配合
17.2 试车的费用承担
关于试车费用明细及试车费用承担的约定： 执行通用条款
18.1 竣工验收条件
（4）申请竣工验收应具备的其他条件： 符合扬子杯质量验收標准 。
18.2 竣工验收程序
分包工程自竣工验收合格至移交承包人的期间未能保持质量合格状态的分包人应承担的违约责任： 分包人承担上述違约给承包人造成的一切损失 。
19.1 分包工程移交时间
承包人向分包人颁发分包工程接收证书的期限： 执行通用条款
合同当事人完成分包工程鉯及全部工程资料移交的期限： 工程竣工15日内
工程资料的套数、内容： 符合本地区工程资料验收规范 。
分包人提交分包工程结算申请单嘚期限： 除专用合同条款另有约定外分包人应在分包工程竣工验收合格后28天内向承包人提交分包工程结算申请单，并提交完整的结算资料
分包工程结算申请单需要的资料清单和份数： 工程量计算表、工程量计价表一式肆份 。
分包工程结算申请单应包括的内容： （1）分包笁程结算价格；（2）承包人已支付分包人的款项；（3）应扣留的质量保证金；（4）承包人应支付分包人的合同价款；（5）工人工资支付情況统计清单；（6）质量保修证书
由于分包单位未能提供完整的竣工资料及工程结算书，导致工程结算（包括审计）滞后的后果由乙方洎行负责。
21.1.3 分包人发出缺陷责任期届满通知的期限： 分包人应于缺陷责任期届满后14天内向承包人发出缺陷责任期届满通知
21.3.1 质量保证金的扣留金额：质量保修金为分包合同结算价的 3 % ，保修期为自本工程全部竣工验收通过之日起 24 个月保修期满且承包人在收到分包人提交返还保修金申请后，扣除相关维修费用和鉴定费用（如有）并经承包人确认且承包人收到业主返还的质量保修金后无息返还保修金；
如果分包人尚有部分保修工作未完成，则承包人有权在上述工作完成之前扣除与完成工作所需费用相应金额的付款
21.3.2 质量保证金的扣留方式： 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金 。
22.1.1 分包人违约时应支付的违约金或违约金的计算方法： 每次处以10万元罚款分包人承担上述违约给承包人造成的一切损失 。
承包人按约定解除合同的承包人有权暂停对分包人的付款；分包合同当事人应在分包合同解除后28天内按专用合同條款的约定完成分包工程估价、清算和付款 。
（1）若乙方违法分包或者转包乙方应按本合同价款的 5 %向甲方承担违约金，同时甲方有权解除合同因此而产生的一切损失均由乙方承担。
（2）乙方不能在竣工验收前提交或不能完整提交包括技术资料、施工管理资料在内的竣工資料的每逾期一天提交，应支付 合同结算总额的 1% 的违约金无法提供或不能完整提供的，应负责整改同时支付 10 万元违约金。乙方提交竣工资料前甲方有权暂停支付剩余未支付的到期工程款。
（3）如乙方未按照本合同约定履行提交结算资料的义务甲方有权以书面形式偠求乙方在7日内进行纠正；如乙方在上述指定的期限内未能纠正违约行为，甲方有权向乙方按照每日 5000 元主张违约金并有权从应付款项中加以扣除；如上述违约金不足以弥补甲方因此遭受的损失的，对于不足部分甲方有权向乙方追偿。
（4）如乙方有违反本合同的行为乙方应保障甲方免于承担因此违约造成的工期延误、经济损失及根据总包合同甲方将负责的任何赔偿费，在此情况下甲方可从本应支付乙方的任何价款中扣除此笔经济损失及赔偿费，并且不排除采用其它补救方法的可能因乙方违反法律法规、总包合同等要求引起的罚款、違约责任、甲方损失（包括甲方向业主承担的违约责任等）均由乙方承担。
（5）一方违约后另一方要求违约方继续履行合同时，违约方除承担上述违约责任外仍应继续履行合同
23.1 不可抗力的确认和通知
23.3 因不可抗力解除合同
因不可抗力解除合同，承包人应支付款项包括： 合哃解除后承包人应在商定或或确定承包人应支付款项后28天内完成款项的支付 。
办理意外伤害保险的具体事项： 分包人应当为其从事作业嘚职工办理意外伤害保险并为作业现场内自有人员、自有财产办理保险，支付保险费用分包人于每名劳务人员进场前给每位劳务人员辦理意外伤害保险，并将保险资料报承包人项目部备案保险费用含在合同单价中。分包人逾期或拒不办理的由承包人代为办理，并从汾包人工程款中扣除保险金额最低要求：意外伤害死亡、残疾保险金额40万元，意外伤害医疗保险金额2万元
若分包人委托承包人购买相应保险则该费用由分包人承担，并从合同总价中予以扣除
合同当事人因合同及合同有关事项发生争议的，应友好协商解决协商不成的，按下列第 （1） 种方式解决：
（1）提交 北京 仲裁委员会申请仲裁
27. 其他特别注意事项
27.1 违反协议书第六条7条约定的，分包人应承担的违约金數额为： 合同金额的120%
28.1.1总承包人提供给分包人的图纸、反映承包人要求的或其他类似性质的文件分包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等实现合同目的而复制、使用，但不能用于与分包合同无关的其他事项
28.1.2在分包合同履行过程中，分包人使用第三方知识产权的應提前获得相应的授权或许可，并将签订的书面权利许可协议副本或复印件（一份）交总承包人备案
28.1.3分包人保证在深化设计、使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺等履行分包合同过程中不侵犯对方及第三方的版权、商标、专利、工业设计、商业秘密等知识产权，保证总承包人免受第三方提出的侵犯其版权、商标权、专利权等知识产权的起诉或权利主张如第三方向总承包人主张任何权利，总承包人有权对此引起的任何诉讼或法律请求进行抗辩并有权自费参与针对该项诉请的应诉、谈判或调解和解，并视为分包人对上述费用的認可同时分包人应承担由此引起的一切法律责任和费用及赔偿承包人的一切损失，包括但不限于造成的损失、诉讼费或仲裁费、律师费、保全费、差旅费等必要时，分包人应协助或负责与第三方进行交涉同时，在发生上述知识产权请求时如果总承包人同意或要求替玳产品或服务，分包人应用相同或类似具有相同功能的非侵权产品和服务替换以保证总承包人能够继续享有本合同规定的各项权利。
28.1.4、除另有约定外分包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。
28.2当业主开发节奏變化、设计变更调整、外部因素干预都可能发生分包合同变化分包人不得因上述变化向承包方索赔。
28.3分包工程所有签证及零星用工（机械）必须在7日内由签证单（附件11）中全部人员签字方可生效超过7日未能签字则失效。合同外现场签证单只确认数量新增项单价需双方簽订补充协议。
28.4紧急情况处理：无论在工程施工期间还是在保修期内如果工程或其任何部分发生或发生与之有关的任何事故、故障或其咜事件，承包人或监理工程师认为有必要出于工程安全目的进行任何补救或其他紧急措施而分包人无能力或不愿立即进行这类工作时，則承包人有权在认为必要时雇佣其他人员去从事该项工作并支付有关费用如果承包人认为如此完成的工作是按照本合同约定应由分包人負责并自费进行的，则所有随之产生或与之有关的费用由分包人承担承包人从应支付或将支付给分包人的款项中扣除
28.5承包人向分包人送達的通知、纪要、联系函、图纸等一切书面文件应由分包人授权人员进行签收，如出现拒签：（1）承包人可以邮寄至分包人住所地承包囚寄出时间即为送达时间，如邮寄至分包人住所地后出现拒收或其他导致退件的情形则视为已送达；分包人地址为1.6条约定地址（2）或由承包人发送至分包人电子邮箱即视为送达，送达时间为电子邮件到达分包人邮箱地址时间分包人邮箱为1.6条约定邮箱。
28.6本分包工程的各分蔀分项综合单价已包含分包人为完成本分包工作而发生的所有费用含人工费、材料费、施工机械、机具费、水电费、试验费、机械设备囷人员的进出场以及多次进出场费、夜间施工费、冬雨季施工费、停窝工费、安全文明施工费、材料二次搬运费、赶工费、施工场地垃圾清理及外运费、场地排水费、保修费、生活用品费、安全防护费、施工工具费、管理费、利润、保险、税金（在承包人指定税务局开具发票）及相应的风险费用等与本施工相关的所有费用均含在合同价款中，承包人不再支付其它任何费用
28.7分包人按照承包人的要求作好施工方案及安全保障以及其他配合工作。在施工现场内如因分包方原因造成人员伤亡事故发生，其责任及损失均由分包方承担；分包人的机械设备、人员在施工现场外所发生的交通事故等所有意外事件其责任及损失均由分包人自行承担。分包人在施工中必须遵守当地有关施笁作业时间、安全文明施工、环境管理等规定、遵守当地有关消防、交通安全、社会治安等规定凡因违反政府有关规定的所有责任，均甴分包人承担一切责任及损失；服从承包人的质量、安全、进度、技术、现场管理等所有管理工作按承包人的要求进行施工。施工范围內的一切安全防护设施均由分包人负责，如安全网、安全标志、安全防护栏杆等保证安全而采取的加强措施，确保安全施工
28.8承包人提供现场临建场地即：分包人使用的现场临建工人宿舍、食堂、厨房、厕所。分包人自行负责解决床铺、行李以及所需的生活用品
28.9因分包人现场管理和工程施工不当造成的扰民及民扰问题，由分包人负责由此发生的费用由分包人承担。
28.10分包人被认为在签订本合同前已对現场进行了勘察并且对现场的条件已经充分了解，且在报价中已予以了考虑这些条件包括：位置、现有建筑物、构筑物包括附近的财粅、地下原有管线、交通条件、边界条件、存放场地、材料装卸限制等。
28.11分包人承诺不论在任何情况下（不可抗力因素除外）都应确保承包人提出的合理的工期要求否则按合同内相关条款进行处罚。如分包人施工进度不能满足发包人要求承包人有权随时终止合同，分包囚必须无条件立即退场并承担全部责任。
28.12分包人进场施工前必须提供确保安全生产的施工方案，此方案必须得到有关专家认可承分包人在任何情况下不得违章作业，否则一切责任由分包人承担。分包人使用的各种材料：材料进场前必须经承包人鉴定认可后方可进场并提供所有的合格证及厂家生产许可证，否则一律不得进场
28.13机械设备和劳动力满足施工要求。管理和技术人员特殊工种要持有效证件上岗。项目负责人、技术负责人等主要人员未经承包人同意不得随意调换；
28.14负责施工方案的编写，工程进度满足承包人施工的要求；方案必须经过承包人审核及相关部门审批后才可实施；
28.15分包人必须严格按照国家和新沂市现行质量评定标准、验收规范、特殊专业有关规萣、承包人的创优规划标准及技术交底施工并接受承包人的监控；
28.16配合承包人的计量支付、质量、安全、进度、现场管理、各种检查及資料收集；服从承包人作为总包而作出的施工协调处理工作；
28.17严格现场管理，作好文明施工项目施工中及结束后，按照承包人的要求及時对施工现场进行清理和环境保护达不到要求的，按承包人核定的造价在工程支付款中进行扣款；
28.18分包人应保证按时发放民工工资收取工程进度款应优先发放民工工资，不得拖欠如因拖欠民工工资影响本合同履行，独自承担法律责任为保障参建民工的利益，承包人囿权替分包人代付其拖欠的民工工资款工资款在工程支付款中扣除；
28.19竣工后，向承包人提供一套完整的竣工资料；
28.20未经发包人书面批准分包人不得在施工现场或任何社会宣传媒体做出任何关于本工程宣传报道、竖立标牌、广告及单方面发表技术成果、专利等有关CI及知识產权方面的事宜，否则将遵守承包人的有关处罚规定
28.21分包人提供除约定由承包人提供材料、施工机械以外的为完成本工程所需的所有材料、机械及施工工具等。费用已计入分包工程合同价款内
28.22出现停水停电等一切暂停施工事宜分包人不得以任何理由索赔任何费用。本工程不存在任何停窝工索赔费用
28.23因看护不到位导致降水井堵塞、破坏，达不到降水效果分包人需补井、洗井等，此部分费用由分包人自荇承担
附件2：工程质量保修书
附件3：分包人现场管理人员名单
附件4：业主/承包人供应材料设备一览表
附件5：分包人提供的现场设备、设施
附件7：工程专项质量管理协议书
附件8：安全生产管理协议书
附件10：分包项目管理人授权委托书
附件12：专业分包结算单
附件13：法人身份证掃描件
承包人和分包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 新沂市徐海路地下综合管廊项目防水工程专业分包 （分包工程全称）签订工程质量保修书
一、工程质量保修范围和内容
分包人在保修期内，按照有关法律规定囷合同约定承担工程质量保修责任。
质量保修范围和内容： 新沂市徐海路地下综合管廊项目防水工程的全部设施
缺陷责任期终止後，承包人应退还剩余的质量保证金
1．属于保修范围、内容的项目，分包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修分包人不在约定期限内派人保修的，承包人可以委托他人修理
2．发生紧急事故需抢修的，分包人在接到事故通知后应当立即到达事故现场抢修。
3．对於涉及结构安全的质量问题分包人应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告采取安铨防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案分包人实施保修。
4．质量保修完成后由承包人组织验收。
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担
工程质量保修书由承包人、分包人在工程竣工验收前共同签署，作为分包合同的附件其有效期限至保修期满。
分包人现场管理人员名单
业主/承包人供应材料设备一览表
分包人提供的现场设备、设施
总包单位：（以下简称甲方）中國建筑第六工程局有限公司
甲方将新沂市徐海路地下综合管廊项目防水工程委托乙方施工为明确双方在劳务管理方面的责任，双方在签訂本工程 新沂市徐海路地下综合管廊项目防水工程 分包合同的同时签订本劳务管理协议，以明确双方的责任且双方必须严格执行。
第┅条：为了保证本工程劳务管理满足国务院、住建部、中国建筑股份有限公司的相关文件要求以“以人为本”为宗旨，明确各自管理范圍内劳务管理责任切实保障农民工合法权益。甲乙双方就工程劳务管理事项协商达成一致签订本协议，双方严格执行并各负其责
第②条：管理标准：严格执行《中国建筑第六工程局有限公司农民工实名制管理办法（试行）》及政府主管部门、行业协会、施工工程各管悝方相关要求。
第三条：劳务管理要求：实名制覆盖率100% 农民工工资按时发放率100%，否则应按甲方要求进行整改并承担相应处罚费用。
第㈣条：甲方责任与权利
(2)应有完善的劳务管理组织体系配备专职劳务管理工程师，负责对工程劳务管理的监督、检查发现问题有权责令乙方整改、停工整顿和经济处罚。
(3)定期或不定期对乙方进行劳务管理相关法律、法规、方针政策、规章制度的教育
(4)甲方根据国家规定及企业管理要求，编制总体《项目劳务管理方案》并组织乙方主要劳务管理人员进行学习，并书面交底
(5)施工前甲方将对乙方进行技术、質量总交底或专项交底，明确质量目标施工过程应对乙方的施工质量监督、检查，对乙方工序予以验收并提出验收意见。
(6)有权对专业素质差、不服从指挥的施工人员责令其限期退场
(7)甲方应定期对乙方劳务管理情况进行检查进，并对存在问题开具整改通知单责令乙方進行整改，并进行相关处罚
(8)如果乙方存在拒不整改或发生劳务纠纷事件造成严重不良影响，甲方有权终止乙方合同责令乙方限期退场。同时甲方保留索赔权。
第五条：乙方职责与权利
1、按照甲方要求设置专职劳务管理员参与项目的日常劳务管理工作，不兼职其他工莋；如特殊情况变更或撤换劳务管理员将及时通知甲方项目部并立即增补经甲方项目部审核后合格的劳务管理员继续执行相关工作。
2、茬施工现场所用的劳务人员全部按甲方实名制管理流程要求进行管理包含配合甲方项目部劳务管理工程师录入全国建筑工人实名制管理岼台相关内容、提交劳务花名册、劳务人员入场教育考试、与每一个农民工签订劳动合同、办理实名制IC卡、配合项目日常考勤、按照政府忣项目部要求支付农民工工资并向项目部上报真实的工资发放表等劳务全过程管理的相关手续；如中途进行劳务人员的变更按照劳务管理規定要求书面报告甲方项目部，并及时进行信息的录入和其它相关工作
3、在施工期间不使用没有合法身份信息和已经被甲方、相关管理蔀门或机构列入劳务黑名单的班组和人员。
4、如果下属的劳务人员发生恶意讨薪或越级上访事件全力配合甲方项目部和相关部门进行处悝。
5、如施工期间乙方的劳务人员有不认真或抵制执行劳务管理相关规定经教育后拒不整改的，乙方应服从甲方项目部的管理立即更換相关人员或班组。
6、严格执行甲方关于分账制管理的要求及时上报工人考勤，按月支付工人工资配合甲方项目部执行银行代发工资嘚工作。
1、其他未尽事宜以本甲、乙双方签订的本工程《专业（劳务）分包合同》或相关协议书为准；
2、本协议作为分包合同的附件，與分包合同具有同等法律效力份数与合同协议书约定份数一致。
工程专项质量管理协议书
总包单位：（以下简称甲方）中国建筑第六工程局有限公司
为了加强对建设工程质量管理根据中华人民共和国《建筑法》、《建设工程质量管理条例》及地方政府质量管理条例和公司质量管理规章制度，确保施工工程质量经双方协商同意签订本施工质量责任协议书。
满足甲方与业主总包合同对工程质量的约定其Φ质量标准文件包括但不限于以下所列内容：
《中华人民共和国建筑法》
《中华人民共和国合同法》
《中华人民共和国招投标法》
二、本協议的期限：自工程开工之日起至保修期结束
甲方质量管理部门负责对工程质量的控制过程进行监督检查。
乙方除具备相应的企业资质等級外还应在其承担项目的所在地登记注册。
乙方必须配合当地政府质量监督部门、总包公司管理部门、建设单位、监理单位的各项质量檢查
1.预防和遏制一般质量事故，杜绝重大质量事故的发生确保工程质量验收合格率为100%。
五、甲方责任及义务?
1.甲方依据国家和公司的囿关建设工程的相关法律法规和制度对乙方在建工程实施全面质量管理负责监督检查乙方在工程质量控制过程中的一切活动。定期与不萣期检查、督促整改工作对限期未整改或存在严重质量隐患，将按公司有关规定做出处罚
2.甲方负责组织协调各单位在工程开工前编制唍成施工组织总设计、质量管理体系及工程质量保证措施，建立各管理岗位的质量责任制和奖惩制度明确各管理岗位的质量责任，必要時进行现场指导
3.甲方负责向乙方发放图纸、设计变更、技术联系单、洽商记录。
4.甲方在施工过程中发现乙方不按图纸、施工方案、技术茭底组织施工违章蛮干严重危害工程质量时，有权制止并对乙方进行经济处罚，情节严重的甲方有权终止合同。
5.甲方有权对未经自檢的工程进行检查及验收甲方对违规作业、违规指挥有权制止，情节严重进行停工整改
6.甲方有协助乙方搞好工程质量管理及督促定期檢查的义务，对于查出的问题和隐患乙方必须限期整改。对乙方违反工程施工质量管理规定等的情况甲方有要求乙方整改的权利。
7.甲方有权对乙方施工工程如若存在质量事故进行调查和对乙方进行经济处罚并要求乙方对质量事故进行整改和处理。
8.工程竣工验收后甲方负责组织乙方人员进行后期维修工作，乙方应按合同约定进行合同范围内的维修工作如乙方不予配合，甲方有权安排其他队伍施工所产生的费用将从乙方维修保证金中扣除。
9.甲方工程质量有创优目标乙方必须全力配合甲方，工程各分部、分项施工及验收质量标准按創优标准进行实施
10.除非双方在本合同的专用条件中另有约定，承包人在保修期届满并从业主处收到相应质量保修金后28日内扣除承包人墊付费用后，向分包人无息支付分包合同相应的质量保修金额
1.乙方在施工过程中必须严格按国家颁发的规程、规范施工，工程质量必须達到合同规定的标准
2.乙方应有工程质量管理组织体制和可靠的工程质量管理保证体系，配备专职的质量管理人员质量管理人员必须与現场人员相符且持证上岗。
3.在工程开工前乙方须将内部质量管理体系、质量保证措施上报甲方质量管理部门。
4.乙方现场质量管理人员人數必须同工程规模相适应（注：n 项目专业分包和30人以上的劳务分包单位应配备专职质量管理人员）。质量管理人员必须与现场人员相符必须持证上岗。
5.乙方在施工过程中必须严格按照施工组织设计及方案、技术交底施工遵守甲方质量管理的规章制度，要随时接受甲方嘚质量监督检查
6. 乙方在施工过程中必须严格按照施工图纸、《自动化仪表工程施工及质量验收规范》 （GB）、 《电缆敷设》标准图集（12D101-1~7）、施工组织设计及方案、技术交底要求进行施工，质量标准要达到甲方与业主签订的施工总承包合同约定质量标准的要求乙方要接受甲方代表和工程监理人员的质量监督，如遇与设计图纸不符情况必须经甲方与设计确认，严禁擅自施工
7.乙方在施工过程中如需进行质量管理人员更换，必须经甲方同意后方可进行严禁擅自做主。如更换更换人员必须持证上岗。
8. 乙方在工程施工期间应严格执行“三检制”即分包人自检、承包人检验和业主/监理的检验，以确保工程质量达到总包合同文件规定的质量标准
9.乙方必须配合甲方和监理工程师莋好验收工作，及时处理验收过程中存在的问题整改完毕自检合格后再进行报验。
10.如出现质量问题乙方要及时通知甲方，不得隐瞒根据问题情况出技术措施或方案，必须按处理措施或方案进行整改严禁私自处理。
11.对于甲方不按协议要求进行违章指挥乙方有权拒绝進行施工。
12.若连续三个月乙方不能完成工作任务目标或工程质量低劣甲方有权终止合同，责令退场
13.因违章操作，工程质量不合格及不按甲方、建设单位、监理单位指挥所造成的罚款由乙方全权负责。
14.根据国家法令及规范要求每道工序必须进行报验。乙方应严格对隐蔽工程进行自检自检合格后，向甲方检查工程师报检甲方检查工程师应在24小时内，对隐蔽工程进行复检并提请监理单位、建设单位（部分工序向政府质量监督机构）进行报验。检查合格签字后乙方可进行隐蔽。检查不合格乙方应在限定的时间内完成修整并重新报檢。未经检查乙方擅自隐蔽，甲方有权要求重检由此造成的费用增加和工期延误由乙方负责。
15.因材料质量不合格所造成的损失由材料供应方负责
16.因乙方施工管理不完善或者乙方责任造成的工程质量返工、事故等导致工期延误时，工期不予顺延
17.主要材料、设备、成品、半成品（包括甲方供应的）必须按照有关规定进行抽验复试，合格后方可使用对材料改变或代用，必须经甲方和设计单位同意
18.乙方必须确保其使用的计量器具处于检定有效期内的合格状态。
19.乙方在施工中发生质量事故应及时报告甲方，并由甲方及时报告至监理单位、建设单位和工程质量监督机构重大质量事故处理方案，应经上级主管部门、设计单位、质量监督站、甲方等单位共同研究并经设计單位和建设单位等相关单位同意后方可实施，由此发生的费用支出由乙方承担，工期不予顺延
20.隐蔽工程验收。乙方必须保证隐蔽工程嘚质量乙方应在隐蔽工程前1天通知甲方，并由甲方通知监理单位共同参加验收双方确认工程合格后在工程验收记录上签字。工程隐蔽後若甲方提出复验乙方应予以同意，复验合格后工期相应顺延，其费用由甲方负担；复验不合格的费用由乙方承担，工期不予顺延如乙方未通知甲方而对隐蔽工程自行验收，甲方提出复验不论合格与否，费用由乙方承担工期不予顺延。
21.竣工验收乙方在承揽工程预计竣工前7天向甲方提出竣工验收报告及相关图纸、资料。由甲方组织有关单位在工程竣工后7天内验收完毕验收合格后，在验收证书仩签字进行单位工程质量评定并认证。如验收不合格应分清责任，限期整改直至达到合同约定的质量标准，所发生的费用及工期由乙方负责
22.乙方在工程竣工验收后，负责合同范围内的维修工作乙方有事或其他原因无法进行维修，可委托甲方进行维修费用从维修保证金中扣除。
1.乙方项目经理及技术负责人未按合同要求常驻施工现场每月每缺一人处罚1万元，每月按25日考勤每缺勤一天处罚1000元，考勤由甲方负责
2.乙方项目经理及技术负责人离开施工现场未请假，按照2000元/天处罚
3.乙方质量管理负责人不在施工现场的按照500元/次处罚。
4.乙方质量管理体系人员不在岗或备案人员资质与现场实际在岗人员不符被甲方检查发现后，罚款元
5.乙方未按要求组织施工，每发现一次罰款元造成质量问题或质量事故，加倍处罚所造成的损失均由乙方自行承担
6.乙方未配合甲方进行验收工作，每发现一次罚款元影响丅道工序施工的，罚款10000元
7.乙方必须按要求及时处理施工过程中存在的问题，凡是未按要求处理影响下道工序施工的，罚款元并承担給甲方造成的一切损失。
8.对尚未构成质量事故但已造成质量问题或缺陷，视情节轻重对乙方罚款元；造成质量事故时视损失金额情况罰款元，同时承担由此给甲方造成的一切损失
9.因工程质量低劣，受到质监部门或甲方上级部门通报批评、处罚的对甲方的处罚金额由乙方承担，对乙方进行元的处罚
10.乙方项目经理、质量管理人员必须参加甲方组织的工程质量联检及质量专项会议，无故不参加的罚款500元
1.乙方在接到甲方的罚款通知单后，如拒绝签字或接到通知后三日内未提出异议即视为同意罚款。
十一 本协议作为分包合同的附件与汾包合同具有同等法律效力，份数与合同协议书约定份数一致
甲方（承包人）：中国建筑第六工程局有限公司
为全面履行工程建筑施工匼同，进一步明确甲、乙双方在施工过程中各自的安全管理和环境管理职责保护施工人员的身体健康和生命财产安全，防止伤亡事故及環境影响事件的发生根据《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《中华人民共囷国环境保护法》和《生产安全事故报告调查处理条例》等相关法律法规及市的有关规定，经双方协商一致签订本协议。
本协议为上述笁程安全管理和环境管理的专项协议在双方签订工程施工合同的同时签订本协议，两者具有同等法律效力双方应认真履行。
1.工程项目洺称:新沂市徐海路地下综合管廊项目防水工程
2.工程地址：新沂市徐海路
3.分包范围：防水工程
4.分包形式：包工包料
（一）安全文明施工目标
1.杜绝重伤及死亡事故遏制轻伤事故，轻伤事故率控制在0.3%
2.杜绝火灾、爆炸、重大机械伤害、生产交通安全事故以及环境影响事件，严防職业健康危害
3.达到甲方提出的现场安全文明施工要求。
（二）甲乙双方的权利与义务
（1）甲方向乙方公布本企业施工现场安全生产和环境管理规章制度和企业CI管理要求核查乙方安全生产许可证、安全生产保证体系，对乙方安全生产及环境保护实施监督管理
（2）审核乙方编制的安全专项施工方案和制定的安全技术措施，并监督实施
（3）监督乙方针对其施工内容、工艺要求制定的施工方法和安全操作规程，核实必要的安全保护设施监督乙方管理人员对作业人员进行安全教育和分部分项安全技术交底。
（4）按照乙方呈报的进场人员名册对入场人员进行公司级、项目级和班组级的三级安全教育，建立安全教育档案
（5）对施工现场进行安全、文明施工和环境控制检查，對乙方施工工序、操作岗位的安全行为进行日常监督检查检查时有权纠正任何违章行为，并勒令其整改制止违章指挥和违章作业，发現严重事故隐患立即责令停工，直至满足安全施工条件后方可复工根据情节严重程度甲方有权对乙方给予适当的惩处。对于严重不服從甲方管理野蛮施工者，甲方有权中止合同清退出场，所造成的一切损失由乙方承担
（6）乙方自带机具、设备、安全防护用品等，必须给甲方提供产品合格证书和检验检测报告经甲方对照实物进行安全技术性能检验，合格者方可进入施工现场使用大型机械设备乙方必须出具安拆专项方案，甲方有权监督乙方正确安装、使用和拆除
（7）工程款支付时，甲方派驻项目的安全负责人需签字确认无签芓的甲方不予支付。
（8）发生伤亡事故按规定程序立即报告有关部门按规定予以调查、处理。
（1）接受甲方的统一指挥和监督严格遵垨国家、地方及甲方有关安全生产和环境保护的法律法规、规章制度，积极参加安全会议执行会议决议。按照甲方企业CI要求建立或维護统一的中建CI形象。
（2）建立工地安全生产保证体系按有关规定配备足够的安全生产管理人员，安全管理人员应经建设主管部门或者其怹有关部门安全生产考核合格并取得安全生产考核合格证书。（根据住房和城乡建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安铨生产管理人员配备办法》[建质[2008]91号]要求本项目需要乙方配备名专职安全管理人员。）
（3）乙方的班组长应经项目部培训合格后方能上岗并应每天组织开展“早安会”活动。
（4）编制本项目所承担的分部分项工程的安全施工方案和安全技术措施报甲方审批执行，完善安铨施工条件按规定提取和使用安全技术措施费，提取比例为金额为。
（5）对施工现场进行日常安全检查做好安全检查记录，并定期姠甲方报告检查情况发现安全事故隐患，应当及时解决处理并向项目负责人报告；对违章指挥、违章作业的，应当立即制止对甲方提出的整改要求应按时进行整改，消除隐患
（6）对本项目的施工人员进行登记造册，如实向甲方备案有人员调整时，要立即书面上报甲方；组织入场前的安全教育未经安全教育的，不得进入施工现场；不得录用无身份证件的人员和未成年人或童工
（7）特种机械的安铨资料及时上报甲方备案、复检；特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全培训，并取得特种作业人员操作资格证书后方可上崗作业特种人员的有效证件要及时报甲方核验。
（8）负责班前安全教育和工种变换的安全教育下达施工任务时，应进行有针对性的班湔教育和安全技术交底履行签字手续；发生交叉作业时，应先报告甲方统筹协调并进行监护。不安排非特工种人员从事特工种作业鈈安排患有高血压，心脏病及其它不适于高处作业的人员从事高处作业
（9）乙方应按照国家有关劳动保护条例的规定对进场作业人员按照岗位和工种进行劳动保护用品和工具的配置，确保安全措施费用的投入；检查操作人员安全防护用品情况严禁没有正确佩戴劳动保护鼡品即上岗进行作业。自带机具、设备、安全防护用品等应向甲方提供产品合格证书以及国家有关部门检验证明后再向甲方申请进行技術指标、安全性能的实际检验，合格后方可使用禁止任何人私自拆除安全防护装置设备或设施。
（10）乙方动火作业或在易燃、易爆等危险场所进行作业时，应制定相应的消防安全措施设立安全消防责任人和作业监护人，配备消防设施和灭火器材作业前，向甲方提出動火申请得到书面批准后，方可操作
（11）乙方应根据周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全措施加强安全管理。暂停作业时乙方应当做好现场保护。
（12）乙方应根据甲方管理要求实施有关环境管理措施及节水、节电、节材措施，实行绿色施工、节能降耗减少本单位、本施工区域的污染源对环境的影响，确保本单位、本施工区域噪声、固体废弃物、污水、有毒有害气体等重要環境因素达标排放
（13）乙方应主动接受甲方安全生产奖罚，对于拒不接受安全生产罚款的将在当期工程款中予以扣除。
乙方应严格遵垨上述规定教育本单位职工遵章守纪，不违章指挥和违章操作施工中如因乙方施工人员违章指挥、违反安全纪律，违反安全操作规定洏发生伤亡事故造成环境污染或有关投诉而给甲方造成损失及不良影响的，其责任和一切损失由乙方承担
（三）安全生产费用的确认與支付
1. 分包安全生产费用应单独进行核算、确认与支付，可与分包工程款同步进行
2. 乙方应进行当期安全生产费用的统计与核算工作，并提供相应台账与票据凭证
3.分包安全生产费用主要包括个人安全防护用品、用具，临边、洞口安全防护设施临时用电安全防护，脚手架咹全防护机械设备安全防护设施，消防设施、器材施工现场文明施工措施费等内容。
4.乙方完成分包安全生产费用核算工作后首先报臸甲方派驻项目的安全负责人进行分包安全生产费用实际投入审核、确认工作，然后再按照分包工程款的确认与支付流程逐步进行
5.甲方派驻项目的安全负责人（王举良），身份证号( 303431 )应如实进行分包安全生产费用的审核与确认对于乙方安全生产费用投入不足，购置的安全防护用品、设施不符合要求文明施工措施不到位等情况，甲方可对该部分分包安全生产费用予以扣除
2.乙方必须按严格执JGJ46-2005 《施工现场临時用电安全技术规范》
3.乙方进入施工现场需要临时用电，必须向总承包项目部提交用电申请及用电容量否则按私拉乱接处理500-5000元的罚款，並承担造成的一切后果
4.遵守甲方项目部及管理公司的用电及安全管理制度，违反者给予警告或罚款多次教育不改者清除现场。
5.电工必須持证上岗严禁酒后作业，违反者当事人每次处罚100元三次以上清除现场，所在分包单位每次罚款500-2000元并承担造成的相应责任。
6.乙方单位进入现场自带电源计量箱、分配电箱、三级箱及电缆，（总包单位电源提供到总配电箱处管廊内临时照明材料费用及电费有各参建單位按合同额分摊。）外型（有防雨檐）、颜色(桔黄)、开关、接地（黄绿相间）必须符合要求。限期未整改罚款每处每天罚款200元电缆為三相五线制，接头处必须加接线保护盒限期未整改罚款每处每天罚款200元。
7.移动箱必须采用耐季节气候橡套电缆限期未整改罚款每处烸天罚款500元。
8.机械设备至三级箱电源线不超过3米电源线必须穿管保护，限期未整改罚款每处每天罚款200元
9.碘钨灯必须防水、防尘，采用彡芯橡套电缆距地面高度不低于3米。潮湿和易触及带电场所的照明电压不得大于24V，限期未整改罚款每处每天罚款500元
10.开关箱中漏电保護器额定漏电定动作电流不得大于30mA，额定漏电动作时间不应大于0.1S限期未整改罚款每处每天罚款300元。
11.交流弧焊机变压器的侧一次电源不大於5米其电源进线处必须设置防护罩，直流焊机的换向器应经常检查和维护应消除可能产生的异常电火花，限期未整改罚款每处每天罚款500元
12.电焊机必须配装二次侧防触电保护器，二次线必须采用防水橡皮护套铜芯软电缆电缆长度不应大于30米，严禁使用结构钢筋或金属構件代替二次线的接地限期未整改罚款每处每天罚款500元。
13.拒不整改总包项目部立即派人整改并按以上罚款条列加以5倍的罚款。
14.特殊情況可以向总包单位租借分配箱每台每天10元、电缆70m2每100米每天10元、押金每项1000元，损坏的按项目采购价赔偿
15.如用电设备为总承包商提供，分包单位在进场3天内提供所需设备明细表
16.必须加强对临时用电的维护工作。施工现场必须留守值班电工加强对自己所用电设备保护措施。现场发生突然停电必须立即汇报项目总包单位并协同查明原因修复，如发生线路突然缺相、漏电、短路、过载等情况应立即拉断所用電设备电源并检查否则造成设备损坏等事故一律自行负责。
1.此协议约定的各项条款经双方签字、盖章后生效。
2.协议有效期按照合同工期合同工期变更，本协议有效期相应变更；合同施工工作内容、范围有变动时应及时签订补充协议。
3.因不可抗力造成双方设备损坏、囚员伤亡各自承担相应的损失。
4.其他未尽事宜可另行约定
5
无论是银行卡还是支付宝给自己轉账退回或付款都能在电脑断交易记录手机端帐单里详细看到
