由于业主原因，下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商可索赔（）。
　　A.工期、成本、利润
　　B.工期和成本、不能索赔利润
　　C.工期、不能索赔成本和利润
　　D.成本、不能索赔工期和利润
　　【答案】B
　　【解析】本题考查的是常见的索赔内容。由于业主原因，监理工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商可索赔工期和成本。 责任编辑：youyou
收藏分享：
举一反三：
与由于业主原因，监理工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商可索赔（）。类似的试题有
推荐试卷：
建筑模拟试题章节练习
　　1、凡本网注明“来源：建设工程教育网”的所有作品，版权均属建设工程教育网所有，未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用；已经本网授权的，应在授权范围内使用，且必须注明“来源：建设工程教育网”。违反上述声明者，本网将追究其法律责任。
　　2、本网部分资料为网上搜集转载，均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的，请作者与本网站联系，本网站核实确认后会尽快予以处理。
　　本网转载之作品，并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用，请与著作权人联系，并自负法律责任。
　　3、本网站欢迎积极投稿。& 一级建造师经济考点考题：施工索赔
一级建造师经济考点考题：施工索赔
汇通会计培训
知识点：施工索赔
【考频指数】★★★★
【考点精讲】
1.索赔及其成立条件
索赔是指合同一方因为非自身原因遭受损失，并向对方提出赔偿的行为。
索赔事件成立，必须满足以下三个要素：正当的索赔理由；有效的索赔证据；在合同约定的时间内提出。
2.索赔的程序（“28天”原则）
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向发包人提交索赔意向通知书，说明发生索赔事件的事由。承包人逾期未发出索赔意向通知书的，丧失索赔的权利。
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向发包人正式提交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由和要求，并应附必要的记录和证明材料。
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应继续提交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录。
（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向发包人提交最终索赔通知书，说明最终索赔要求，并应附必要的记录和证明材料。
3.索赔费用的组成
可以给予承包人索赔的费用，一定同时满足非承包人原因，且有费用损失的条件。
（1）分部分项工程量清单费用
①人工费。增加工作内容的人工费应按照计日工费计算，而停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算，窝工费的标准双方应在合同中约定。
②设备费。因窝工引起的设备费索赔，当施工机械属于施工企业自有时，按照机械折旧费计算索赔费用；当施工机械是施工企业从外部租赁时，索赔费用的标准按照设备租赁费计算。
③材料费。包括索赔事件引起的材料用量增加、材料价格大幅度上涨、非承包人原因造成的工期延误而引起的材料价格上涨和材料超期存储费用。
④利润。对工程范围、工作内容变更等引起的索赔，承包人可按原报价单中的利润百分率计算利润。
⑤迟延付款利息。发包人未按约定时间进行付款的，应按约定利率支付迟延付款的利息。
（2）措施项目费用
因工程量清单漏项或工程变更造成措施项目费发生变化时：已有的措施项目，执行原组价方法；没有的措施项目，由承包人提出、发包人确认。
（3）其他项目费
人工费、材料费等，按合同约定计算。
（4）规费与税金
工程内容的变更或增加，承包人可以索赔相应的规费与税金。
根据《标准施工招标文件》中通用条款的规定，可以合理补偿承包人的条款包括工期、费用和利润。但是，在具体执行时，发包人不情愿、必须控制给予承包人索赔。例如，只有非承包人的原因，导致关键线路上的关键工作超过时差，才能批准工期延长；只有纯属发包人原因，才可能给予利润补偿（对于工程暂停，由于利润已经包含在综合单价中，工作没有取消，不予利润补偿）。
【速记点评】施工索赔程序以“28天”原则记忆，索赔费用的计算是重点考查内容，必须掌握各种费用的如何计算。
【经典例题】
1.某工程在施工过程中，因不可抗力造成在建工程损失16万元。承包方受伤人员医药费4万元，施工机具损失6万元，施工人员窝工费2万元，工程清理修复费4万元。承包人及时向项目监理机构索赔申请，并附有相关证明材料。则发包人应批准的补偿金额为（）万元。
【解析】本题考查的是不可抗力。不可抗力造成损失的处理原则是“各自损失，各自承担”。于是，承包人可以索赔的费用=16＋4=20万元。
2.承包人可以索赔的分部分项工程量清单费用中的人工费，包括（）。
A.特殊恶劣气候导致的人员窝工费
B.功效降低的窝工费
C.设计变更导致的停工损失
D.承包人自有设备的折旧费
E.完成额外工作增加的人工费
【答案】BCE
【解析】本题考查的是施工索赔。承包人可以索赔的分部分项工程量清单费用（包括人工费、材料费、机械费），一定是非承包人责任＋额外或超支部分。在选项中，A（特殊恶劣气候导致的人员窝工费）只索赔工期；D属于机械设备赔偿的范畴，不予考虑。
课程免费体验》》》》
&介绍　　一级价格歧视，又称完全价格歧视，就是每一单位产品都有不同的价格，一级价格歧视即假定垄断者知道每一个消费者对任何数量的产品所要支付的最大货币量，并以此决定其价格，所确定的价正好等于对产品的需求价格，因而获得每个消费者的全部消费剩余。由于企业通常不可能知道每一个顾客的保留价格，所以在实践中不可能实行完全的一级价格歧视。垄断厂商按不同的价格出售不同单位的产量，并且这些价格是因人而异的。这是一种极...&2017年一级建造师专业对照表，快来对照一下吧，看你的专业在不在下行列!本表按教育部现行《普通高等学校本科专业目录新旧专业对照表》编制，共涉及“土建类、测绘类、水利类、交通运输类、能源动力类、地矿类、材料类、电气信息类、机械类、管理科学与工程类、生物工程类、化工与制药类、工程力学类”等18类45个专业，其中本专业36个，相近专业9个。2017年一级建造师报考专业对照表分类98年－现在专业名称93－...&挂靠价格低的原因到底是什么？">　　在建筑行业中，我们看到的一级建造师挂靠价格都是综合统计出的结果，最近很多一级建造师朋友们就会纠结一个问题：为什么我的一级建造师挂靠只有2.5万一年，而其他人的一级建造师挂靠价格都是3万左右呢?其实了解的人都是明白的，这就是市场行情，时高时低的，那么一起了解一下一级建造师挂靠价格低的原因到底是什么?　　一级建造师挂靠价格低的原因到底是什么?　　首先，就是专业因素的...&3月5日，李克强总理在《政府工作报告》中提到，“去年又取消165项国务院部门及其指定地方实施的审批事项，清理规范192项审批中介服务事项、220项职业资格许可认定事项”。大量技能人才评价将不再采取职业资格评价方式。那么未来有哪些行业的含金量较高呢？未来这10大资格证书可能含金量最高，其中就包括一级建造师证书，由此可见一建证书含金量未来仍会继续增高。1、法律职业资格考试（国家司法考试）2017年是国...&　　考点名称：财政政策【必考重点，难点】　　1、财政政策：指政府运用税收、财政补贴等来调节总需求，促使宏观经济总量变化。　　2、财政政策的手段国家预算主要通过预算收支规模及平衡状态的确定、收支结构的安排和调整来实现财政政策目标。税收税率的提高会抑制投资需求，调节经济过热财政投资投资扩大可以刺激消费需求财政补贴财政转移的形式直接或间接对农民、企业、职工和城镇居民实行财政补助财政信用主要指政府债券　　...&
版权声明：本站内容全部来自于腾讯微信公众号，属第三方自助推荐平台。《一级建造师经济考点考题：施工索赔》的版权归原作者「汇通会计培训」所有，文章言论观点不代表慢钱头条的观点， 慢钱头条不承担任何法律责任。如需删除可联系QQ:
文章来源：
关注汇通会计培训微信公众号
汇通会计培训微信公众号：huitongkuaiji
手机扫描上方二维码即可关注汇通会计培训微信公众号
汇通会计培训最新文章
精品公众号随机推荐
违规或不良信息
广告、钓鱼诈骗
内容不完整造价师考试必看知识点（索赔）
我的图书馆
造价师考试必看知识点（索赔）
索赔的依据、前提条件及分类依据：1）工程施工合同文件；2）国家法律、法规；3）国家、部门和地方有关的标准、规范和定额；4）工程施工合同履行过程中与索赔事件有关的各种凭证。索赔成立的条件：1）索赔事件已造成了承包人直接经济损失或工期延误；2）造成费用增加或工期延误的索赔事件是非承包人的原因发生的；3）承包人已经按照工程施工合同规定的期限和程序提交了索赔意向通知、索赔报告及相关证明材料。索赔的分类：1）索赔的当事人分类：承包人与发包人之间的索赔、总承包人和分包人之间的索赔。2）索赔的目的和要求分类：工期索赔、费用索赔&。3）索赔事件的性质分类：工程延误索赔、加速施工索赔、工程变更索赔、合同终止的索赔、不可预见的不利条件索赔、不可抗力事件的索赔、其他索赔。索赔费用计算（案例）索赔费用的组成1）人工费包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等，其中增加工作内容的人工费应按计日工费计算，而停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算。2）当工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算。因窝工引起的设备费索赔，当施工机械属于施工企业自有时，按照机械折旧费计算索赔费用；当施工机械是施工企业从外部租赁时，索赔费用的标准按照设备租赁费计算。3）材料费包括索赔事件引起的材料用量增加、材料价格大幅度上涨、非承包人原因造成的工期延误而引起的材料价格上涨和材料超期存储费用。承包双方确认的索赔费用与工程进度款同期支付。不可抗力1）定义：事前不能预见、事中不可避免、事后无法克服的客观现象。2）认定：法定社会事件、法定意外事件、约定自然事件。考生注意：自然事件的约定细分为明约和隐约，明约就是背景告诉你合同约定等级以上的自然灾害，隐约则需要考生自己关注六个词汇：特别重大、异常恶劣、极为罕见、非季节性、非常不利、20年一遇。3）分担：因不可抗力事件发生的费用，承、发包双方应按以下原则承担：承包方：人伤、人窝，机损、机窝。发包方：承包方应承担费用之外的损失，包括工期损失。费用索赔与工期索赔A:费用索赔的纲领是以事件为单位独立计算，也就是说每一个事件独立完成其全部费用的计算后汇总即为索赔的费用，而每一个可索赔费用事件，要按三步曲进行：1）列明项：人工用工费、人工窝工费、材料损失费、机械用工费；2）找隐项：机械闲置费；3）再取税费：管理费、利润、规费、税金。考生可按背景资料优先原则答题：增加工作内容时，计算出可索赔的人工费、材料费和机械费之后，再取管理费、利润、规费、税金。非承包商原因的人员窝工费、机械闲置费、材料价格上涨和超期存储费，只取规费和税金，不取管理费和利润。工期索赔需结合网络计划，要有全局观念，不可仅以事件为单位独立计算。B:工期索赔：工期延期的判断：1)单项工作受影响时，工期延期时间为：工作受影响时间－工作的总时差2)多项工作受影响时，必须重新计算工期。&&&&& a.只考虑非承包商责任受影响的工作，计算新工期TC’，（TC/’-TC）为可顺延的工期；&&&&b.非承包商责任及承包商责任受影响的工作均考虑，计算实际工期为TC’’,(TC’’-TC’)为工期奖罚的依据。整理编辑：万题库峰
馆藏&10908
TA的最新馆藏
喜欢该文的人也喜欢您阅读本文耗时：我是招标业主
已享特权 会员到期时间：
我是供应商
我是招标业主
热门招标：
环城大道登瀛段工程施工（第二次）招标公告
环城大道登瀛段工程施工（第二次）招标公告
所属地区：
招标业主：
重庆***公司
信息类型：
加入时间：
招标代理：
重庆***公司
截止时间：
2016年**月**日
*** 大道登瀛段工程施工
（第二次）
招　标　文　件
招&& 标&& 人： *** & （盖单位公章）
招标代理机构： *** （盖单位公章）
编制人：　 黄& 彬&&&&&&&& 资格（章）：　 ******** 　
审核人：　 王& 群&&&&&&&& 资格（章）：　 ******** &&
&二○一六 年 七 月
第一章& 招标公告 - 1 -
1．招标条件 - 1 -
2． *** 范围 - 1 -
3．投标人资格要求 - 1 -
4．招标文件的获取 - 1 -
5．投标文件的递交 - 1 -
6．发布公告的媒介 - 1 -
7．联系方式 - 1 -
第二章& 投标人须知 - 2 -
投标人须知前附表 - 2 -
2．招标文件 -
3．投标文件 -
7．合同授予 -
9．纪律和监督 -
*** ．需要补充的其他内容 -
第三章& 评标办法（综合评分法） -
评标办法前附表 -
1. 评标方法 -
2. 评审标准 -
3. 评标程序 -
附件A：废标条件 -
第四章& 合同条款及格式 -
第一节& 通用合同条款 -
第二节& 专用合同条款 -
第三节& 合同附件格式 -
第五章& 工程量清单
第六章& 图纸
第七章& 技术标准和要求
一、工程概况
二、工程技术要求
第八章 投标文件格式
一、 *** 分
（一） 投标函
（二） 投标函附录
（三） 法定代表人身份证明及授权委托书
（四） 投标保证金
（五）招标文件要求的其它资料
二、 *** 分
已标价工程量清单和需评审的 *** 项主要清单
三、资格审查资料
（一）法定代表人身份证明及授权委托书
（二）投标人基本情况表
（三）项目管理机构
（四）近年财务状况表
（五）近年完成的类似项目情况表
（六）近年发生的诉讼及仲裁情况（信誉要求）
（七）其他资料
第一章& 招标公告
*** 大道登瀛段工程施工（第二次）招标公告
1．招标条件
*** 大道登瀛段工程已由綦发改审批〔 *** 〕4号文批准建设，资金来源为土地出让金收益，项目业主（招标人）为 *** 。 *** 条件， *** 。
2． *** 范围
2.1& 建设地点： ***
2.2& 建设规模： *** 大道登瀛段工程全长4. *** 公里，路幅宽 *** 米（道路分幅为4米道路绿化+ *** 道+ *** . *** 道+4米中央隔离带+ *** . *** 道+ *** 道+4米道路绿化）。 *** 大道登瀛段工程概算总投资4.5亿元，其中建安工程费约3. *** 亿元。
2.3& 计划工期： *** 个月。
2.4& 招标范围： *** 文件、答疑、补遗书、 ***
*** 内容。 *** 大道登瀛段工程主要包括：道路路基、路面、涵洞、护坡、挡墙、 *** 、地面铺装、景观小品、灯饰、绿化等。
3．投标人资格要求
*** 门颁发的市政公用工程施工总承包一级及以上资质，具有类似工程业绩，并在人员、设备、资金等方面具有承担本工程相应的施工能力。
3.2& 本次招标不接受联合体投标。
3.3& 投标人须遵守《 *** 市市外建筑施工企业入渝信息报送管理办法》或《 *** 市市外建筑施工企业入渝登记备案管理办法》的相关规定。
4．招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者，请于 ***
*** （网址
如果您已经是会员请先
已经是采招网会员
服务热线：400-810-9688 没有账号？
扫描微信服务号
人工查询最新进展
发布招标采购信息
提示对手新动态
每日接收定制信息
供应商邀请参与招标
标书代写免费报价
热门城市招标
更多企业邀请，点击进入频道
帮帮我！请留下您的意见和建议 ×
错误信息类型
信息日期过期
信息不全面
附件下载打不开
内容与标题不符
信息无内容
附件上传错误的
信息类型错误
请输入内容
，即可查看免费招标信息
法人/总经理
招投标负责人（招投标办）
销售人员（业务部）
后勤人员（行政部）
我同意接受网站《用户服务条款》
服务热线：400-810-9688
，即可查看免费招标信息
服务热线：400-810-9688
，优先匹配项目，提高中标率！
电子邮箱：
填写您所关注的产品关键词分，以便我们将优质招标、项目及是发送至您的邮箱。