您的位置：&&&&&&&&& > 正文
同时履行抗辩权的行使条件
14:09&&来源： |
　　同时履行抗辩权的行使条件
　　1.双方互负债务且具有牵连性。
　　双务合同履行上的牵连性是同时履行抗辩权存在的法理基础，它是指一方当事人的给付与另一方对待给付互为前提。建设施工合同中，双方主要给付义务中并不都具有牵连性，仅在建设方的工程款和材料、设备给付义务与施工方按设计、质量要求和约定工期施工义务之间互为前提。建设方提供场地和技术资料的义务是施工的条件，属于先履行义务，而非同时履行义务。
　　违反主给付义务可行使同时履行抗辩，那么违反从给付义务和附随义务，是否也可适用同时履行抗辩？笔者认为，一般情况下，主给付义务对附随义务或从给付义务的履行不得作同时履行抗辩。但如果附随义务或从给付义务的履行与合同目的的实现以及对方利益密切相关，依照诚实信用原则，当事人可以援引同时履行抗辩。
　　一个中，建设方应履行诸多从给付义务或附随义务，但需注意其中许多义务属于先履行义务，不发生同时履行抗辩。发生施工方行使同时履行抗辩的主要指建设方违反协助义务的情形。施工方违反从给付义务或附随义务的，一般不发生建设方同时履行抗辩，原因是：建设方的主要义务是支付工程款；而施工方违反从属义务不与工程款的支付发生直接牵连性。
　　2.对待给付确定且已届清偿期。
　　同时履行抗辩权制度旨在使双方所负债务同时履行，双方享有的债权同时实现。因此，必须双方债务实际存在且同时届清偿期时，方适用同时履行抗辩。就工程进度款而言，援引同时履行抗辩权可能面临两个要件障碍：一是如何判断其存在。有观点认为，只有经最终结算后，才能确定工程量和工程款，因此，对于尚不确定之进度款不得适用同时履行抗辩。笔者认为，该观点忽视了建设工程特有的签证和索赔程序。施工方申报月工作量（要约），建设方审核确认（承诺），这一过程称之为签证，签证由于具备完整的要约和承诺要件，成立新的合同关系。建设方未支付经确认的进度款时，施工方可以援引同时履行抗辩。二是如何判断其已届清偿期。对于工程进度款的支付，合同中往往约定了一定的期限，如在确认计量结果后14天内。建设方未按期支付，双方又未达成延期付款协议的，施工方可行使同时履行抗辩权。
　　3.对方未为对待给付。
　　未对待给付包括：不能履行、拒绝履行、迟延履行和瑕疵履行。建设方未按约定的时间提供材料、设备、资金构成迟延履行的，施工方可以行使同时履行抗辩权顺延工期。但施工方迟延履行，建设方可否行使同时履行抗辩，尚存争议。答案应是否定的，因为建设方行使同时履行抗辩延期付款，势必造成已经延误的工期雪上加霜，对建设方不仅无利反增损害，建设方仅能主张违约责任。
　　4.对方对待给付存在可能。
　　同时履行以能够履行为前提。若一方的对待给付已不可能，债权人实行同时履行抗辩权也就失去了制度设计赋予的意义，应转由合同解除法律制度和违约损害赔偿法律制度予以解决。 责任编辑：米、小阳
特色通关班（含基础+法条+冲刺+论述题） 特色无忧班 当期考试不过，下期免费学
精品通关班 经典班次，科学搭配 精品无忧班 当期考试不通过，下期免费学
实验班实验通关班 智能交互课件，个性化辅导 实验无忧班 考试不过，下期免费学
定制通关班 大数据智能教学，省时省力 定制无忧班 考试不过，下期免费学
历年真题，应试指南。看书、做题、云笔记功能一应俱全
司法考试相关栏目推荐
··············
2017年司法考试移动班，支持以手机/平板电脑为载体学习网络课程，每15-20分钟一个讲座，化繁为简。权威名师倾情打造，授课幽默风趣，妙语连珠！
学员:kuangtian***学员:wppw***学员:laimeng***学员:liq***学员:szt520***学员:wangshen1***
咨询电话：010-
特色班精品班实验班定制班
权威师资阵容，经典班次科学搭配；高清视频课件，移动应用随学随练。紧扣大纲全面讲解，超值优惠套餐！
含全套基础学习班、法条串讲班、 冲刺串讲班、真题解析班、论述题精讲班。
权威师资阵容，经典班次科学搭配；高清视频课件，移动应用随学随练。
智能交互课件，阶段测试点评。
含全套基础学习班、法条串讲班、 冲刺串讲班、真题解析班、论述题精讲班。
权威师资阵容，经典班次科学搭配；高清视频课件，移动应用随学随练。
个性化辅导方案，一对一跟踪教学。
含全套基础学习班、法条串讲班、 冲刺串讲班、真题解析班、论述题精讲班。
权威师资阵容，经典班次科学搭配；高清视频课件，移动应用随学随练。
大数据智能教学，私人订制服务。
含全套基础学习班、法条串讲班、 冲刺串讲班、真题解析班、论述题精讲班。
1、凡本网注明“来源：法律教育网”的所有作品，版权均属法律教育网所有，未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用；已经本网授权的，应在授权范围内使用，且必须注明“来源：法律教育网”。违反上述声明者，本网将追究其法律责任。
2、本网部分资料为网上搜集转载，均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的，请作者与本网站联系，本网站核实确认后会尽快予以处理。
本网转载之作品，并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用，请与著作权人联系，并自负法律责任。
3、本网站欢迎积极投稿
Copyright & 2003 - 2016
Rights Reserved.　北京东大正保科技有限公司 版权所有
－－－－－－－－－－－－－－
咨询电话：010-6500111 咨询时间：全天24小时服务（周六、周日及节假日不休息）　客服邮箱：
传真：010- 投诉电话：010- 建议邮箱：&办公地址：北京市海淀区知春路1号-学院国际大厦18层()
　　/　　　京公网安备53　> 问题详情
下列有关双务合同抗辩权的陈述，正确的是 ( )。A．双务合同抗辩权包括同时履行抗辩权、先履行抗辩权
悬赏：0&答案豆
提问人：匿名网友
发布时间：
下列有关双务合同抗辩权的陈述，正确的是 ( )。A．双务合同抗辩权包括同时履行抗辩权、先履行抗辩权和不安抗辩权B．双务合同抗辩权的行使，将导致合同的消灭C．不安抗辩权可以适用于借用合同D．同时履行抗辩权可以适用于连带之债E．双务合同抗辩权是一时的抗辩权、延缓的抗辩权此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
论文写作技巧
您可能感兴趣的试题
1张三、李四签订一西瓜买卖合同，双方约定：张三卖给李四1000公斤西瓜，单价为0.6元/公斤。双方未就履行顺序作约定，(　　)。A．如果张三没有履行合同，则李四有权拒绝支付货款B．如果李四只支付了一半价款，则张三有权只交付一半的西瓜C．如果张三只交付了部分西瓜，则李四可以就全部价款主张同时履行抗辩D．如果张三只给付了部分西瓜，则李四可以以张三履行不完全为由解除合同E．张三在履行其义务同时，可以要求李四给付货款2合同约定：甲公司于7月5日前将200台彩电交付给乙公司，乙公司于收货后一周内将全部货款40万元交给甲公司，则下列说法中错误的是(　　)。A．甲公司在履行其义务同时，可以要求乙公司给付货款B．双方均享有同时履行抗辩权C．若甲公司仅交付100台电视，乙公司有权拒付一半贷款D．甲公司逾期未支付，乙公司以此为由拒绝给付货款，则构成双方违约，各自承担自己的责仟E．甲公司逾期未交货，乙公司可以直接解除合同
我有更好的答案
相关考试课程
请先输入下方的验证码查看最佳答案
图形验证：
验证码提交中……　　本期选送：北京市海淀区人民法院民四庭法官：方斌
　　本期嘉宾：中国人民大学法学院教授叶林　　
　　推荐理由：
　　《合同法》第67条规定：当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。这涉及到当事人行使的先履行抗辩权是否正确、适当的问题，这也是本案受到关注的重要原因。
　　案情回放：
　　日，工贸公司与汽车公司签订一份订购合约书，主要内容约定：工贸公司向汽车公司供应亚洲牌全自动隧道式电脑洗车机二台，单价每台35万元，货款总计70万元。该订购合约书还对双方当事人的义务及其他事项做了约定。工贸公司于日，向汽车公司供应了一台亚洲牌全自动隧道式电脑洗车机，并于日将上述设备安装调试完毕，现该设备处于正常运行中。汽车公司于日给付工贸公司定金14万元。以后又于日、11月8日分两次给付了第一台电脑洗车机货款14万元，现尚欠第一台电脑洗车机货款14万元至今未付。
　　对于第二台电脑洗车机，工贸公司称因汽车公司至今并未具备交货条件故未交货。汽车公司则称其当时已具备了交货条件，而工贸公司却并未按订购合约书的规定供应第二台电脑洗车机，故其未按约定给付第一台电脑洗车机的余款14万元，但汽车公司并未提举其在工贸公司向其供应第一台电脑洗车机的同时，已具备了第二台电脑洗车机的交货条件并已通知了工贸公司交货的证据。
　　原告工贸公司在多次向汽车公司主张货款未果的情形下，诉至法院，请求判令汽车公司给付拖欠的货款14万元，并支付逾期给付上述货款违约金。
　　诉争焦点：
　　汽车公司能否以工贸公司未供应第二台电脑洗车机为由拒付已供的第一台电脑洗车机的余款14万元。
　　判决要旨：
　　1、工贸公司与汽车公司签订的订购合约书，从其主要内容看，实质应为买卖合同。因系双方当事人真实意思表示，且未违反国家法律强制性规定，故应属有效。
　　2、合同对工贸公司及汽车公司均有拘束力。双方均应严格遵守履行。在本案中，汽车公司作为其中一方当事人(买方)，在其自身所负义务并未完全履行的情形下，不能行使先履行抗辩权，要求工贸公司先履行供货义务。故其拒付剩余货款的辩称，法院不予支持。工贸公司要求汽车公司给付余款的诉讼请求，应予支持。
　　法官释法：
　　本案胜负的关键主要取决于以下两个方面：首先，要看汽车公司行使上述抗辩权是否适当？而是否适当又主要取决于双方当事人中谁负有先履行义务。结合本案，在双方签订的买卖合同生效的情形下，工贸公司负有先交货的义务，汽车公司在收货后再按买卖合同约定的付款条件分期付款。
　　买卖合同虽然约定了工贸公司应供应两台电脑洗车机，但由于交货条件的限制，并不能必然推出该两台电脑洗车机应同时交付的结论。进一步而言，从目前证据看，工贸公司未同时供应两台电脑洗车机，并未构成违约。而且因汽车公司在诉讼中，并未提举证据证明其在工贸公司供应第一台电脑洗车机同时，已具备了第二台电脑洗车机的交货条件并已通知了工贸公司交货，而工贸公司仍未交货，已违反了先履行义务，构成了违约。故在上述两种情形下，汽车公司行使先履行抗辩权并不适当。
　　其次，要看第一台电脑洗车机的余款14万元是否达到付款条件。按买卖合同关于付款方式的约定，可以得知，对于上述第一台电脑洗车机的余款14万元，汽车公司应自装机调试合格后机器正式运转开始，分连续四个月给付。因第一台电脑洗车机已于日调试合格并正式运转开始计算保修期，故汽车公司给付上述货款的付款条件已具备，其应自日起分4个月给付上述货款14万元，但至工贸公司起诉已逾4个月，其仍未付款，显已违约。综合上述两个方面考虑，汽车公司以工贸公司未供应第二台电脑洗车机为由拒付已供的第一台电脑洗车机的余款14万元的辩称理由，缺乏事实与法律依据，法院不予采信。
　　嘉宾点评：
　　涉案合同约定工贸公司向汽车公司交付两台洗车机，在合同履行中，汽车公司接收了工贸公司先交付的一台洗车机并支付了部分货款，没有对工贸公司未同时交付第二台洗车机及时提出异议。如果没有相反的证据，可推定汽车公司认可了工贸公司分次交付洗车机的事实。因此，汽车公司不应以未收到第二台洗车机为由，拒绝支付第一台洗车机的款项。如果汽车公司认为工贸公司构成违约，可提起反诉，也可另案起诉工贸公司违约。合同当事人行使抗辩权的，应当注意区分抗辩与诉之间的差别。在既无合同依据又无法律依据的情形下，当事人行使先履行抗辩权，有时难以得到法院支持。合同义务和同时履行抗辩权_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员，立省24元！
合同义务和同时履行抗辩权
上传于||暂无简介
阅读已结束，如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档？
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑，查找使用更方便
还剩10页未读，继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢