钱江三苑弱电提升改造工程变更公告 - 千里马招标网
热搜关键词:
位置>&&钱江三苑弱电提升改造工程变更公告
钱江三苑弱电提升改造工程变更公告
状态：变更
免费注册会员 即可查看免费招标信息
每天更新15000条招标信息涵盖超过1000000家招标单位
更多优势服务：全国免费服务热线：400-688-2000
钱江三苑弱电提升改造工程招标答疑及补充修改文件
招标编号：***
招标人：杭州市江干区人民政府四季青街道办事处
招标代理机构：
浙江建安工程管理有限公司
提：***、招标文件工程量清单编制说明中视频监控系统推荐品牌中，沃特森未能找到相关厂家，请提供厂家联系方式。英飞拓和三星都属于一线品牌，是否考虑换成海康大华等国产一线品牌？
答：厂家联系人：韦经理***
不考虑换品牌
提：***、分部分项——机房***项UPS不间断电源及附属设备安装，小工具清单与附件***-推荐品牌表内项目特征不一致，以哪个为准？请明确。
答：以小工具清单为准
提：***、投标标价文件需要造价工程师和造价员盖章签字，还是两者都需要盖章签字？请明确
答：两者都需要盖章签字
***：因公共资源交易中心搬迁，开标地址改为凤起东路***号江干区公共资源交易中心第***开标室
开标时间：***年***月***日***时***分。
***：增加专用合同条款（下附）
第三部分 专用合同条款
***. 一般约定
***.*** 词语定义
***.***.***合同
***.***.***.***其他合同文件包括：
施工组织设计：施工组织是用来指导全过程各项活动的技术、经济和组织的综合性文件。
***.***.*** 合同当事人及其他相关方
***.***.***.***监理人：
资质类别和等级：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
***.***.***.*** 设计人：
资质类别和等级：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
***.***.*** 工程和设备
***.***.***.*** 作为施工现场组成部分的其他场所包括：
***.***.***.*** 永久占地包括：
***.***.***.*** 临时占地包括：
***.***法律
适用于合同的其他规范性文件：
（***）《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》
（***）《关于进一步加强建筑施工领域企业安全生产工作的实施意见》的通知 （杭建工发〔***〕***号）
（***）《关于进一步加强建设工程安全质量物联网管理应用平台建设的通知》（杭建工发【***】***号）
（***）《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市建设工程推广应用预拌砂浆管理办法的通知》（杭政办函（***）***号）
（***）《关于落实建筑工棚安装空调事宜的通知》（杭建工发【***】***号）
（***）《关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理的指导意见》（杭建市【***】***号）
（***）《关于进一步明确杭州市建设工程优质工程增加费计取规定的通知》（杭建市【***】***号）
（***）新工艺、新技术的约定：
（***）其他：
①《杭州市建筑市场管理若干规定》（杭州市人民政府令第***号）
②《杭州市建设工程文明施工管理规定》
③《关于杭州市建设工程施工现场安装在线监测系统的通知》杭建工〔***〕***号
④《杭州市建设施工企业项目经理管理办法》的通知（***年***月***日）
***.*** 标准和规范
***.***.***适用于工程的标准规范包括：按通用条款约定；
***.***.*** 发包人提供国外标准、规范的名称：
发包人提供国外标准、规范的份数：
发包人提供国外标准、规范的名称：
***.***.***发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 详见设计文件和招标技术要求 。
***.*** 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（***）合同协议书；
（***）中标通知书（或项目发承包基本情况表）；
（***）投标函及其附录（如果有）；
（***）专用合同条款及其附件；
（***）通用合同条款；
（***）技术标准和要求；
（***）图纸；
（***）已标价工程量清单或预算书；
（***）其他合同文件：
①施工组织设计；
②其他：本合同书面（补充）协议、询标纪要（如有）
***.*** 图纸和承包人文件
***.***.*** 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订的***个工作日内，并组织有关人员对图纸进行技术交底；
发包人向承包人提供图纸的数量：*** 套（包含用于竣工图三套)；
发包人向承包人提供图纸的内容：
***.***.*** 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：承包人向发包人提交工程进度计划，以及为完成该计划而实际采用的施工组织设计；
承包人提供的文件的期限为：合同签订五个工作日内；
承包人提供的文件的数量为：一式五份；
承包人提供的文件的形式为：纸质及电子版；
发包人审批承包人文件的期限：
***.***.*** 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
***.*** 联络
***.***.***发包人和承包人应当在***天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
***.***.*** 发包人接收文件的地点：
发包人指定的接收人为：
承包人接收文件的地点：承包人现场办公室；
承包人指定的接收人为：
监理人接收文件的地点：监理人现场办公室；
监理人指定的接收人为：
***.*** 交通运输
***.***.*** 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：按合同《通用条款》执行。
***.***.*** 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/
***.***.***超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
本工程的超大件：见设计图纸
本工程的超重件：见设计图纸
***.*** 知识产权
***.***.***关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按《通用合同条款》条执行。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：
按《通用合同条款》条执行。
***.***.*** 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按《通用合同条款》条执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按《通用合同条款》条执行。
***.***.*** 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：（除发包人指明外）承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费包含在合同价款内
***.***工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：按合同条款***.***.***执行；
调整合同价格的修正时间：除本合同专用条款另有约定外，合同单价不调整，工程量清单在工程结算审核时调整。
***. 发包人
发包人应根据工程所需配备发包人代表，同时配备***-***名相关人员到岗履职。
***.*** 发包人代表
发包人代表：
身份证号：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
发包人对发包人代表的授权范围如下：
⑴代表发包人对工程质量、进度、成本、安全及文明施工进行监督，工程存在质量问题或安全问题或施工进度不符合要求的，现场代表有权要求施工单位采取整改措施；
⑵发包人代表可委派有关具体管理人员，承担自己部分权力和职责，并可在任何时候撤回并重新委派，委派和撤回均应提前 *** 个工作日通知承包人；
⑶发包人代表的指令、通知及签证须由其本人签字并盖公章（仅有本人签字未盖章的，经发包人追认，则对发包人有效；发包人不予追认的，对发包人不具有效力），以书面形式由监理工程师签发交给承包人现场代表（或合同约定签收人），承包人代表（或合同约定签收人）在回执（签发登记表）上签署姓名和收到时间。当承包人代表不在施工现场时，发包人、监理工程师可要求属于承包人其它管理人员代签，签字后即可视为承包人代表已签收。
***.*** 施工现场、施工条件和基础资料的提供
***.***.*** 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用条款执行。
***.***.*** 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
***.*** 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求： 招标核准登记时已提供。
发包人是否提供支付担保：
发包人提供支付担保的形式：
***. 承包人
***.*** 承包人的一般义务
（***）承包人提交的竣工资料的内容：符合城建档案馆及其他有关部门要求的竣工图纸（竣工图纸包括经CAD修改并打印的竣工蓝图七套及修改后的电子光盘）和竣工资料（包括声像资料）及光盘。
承包人需要提交的竣工资料套数： ***套
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后***日内。
承包人提交的竣工资料形式要求：竣工图纸包括经CAD修改并打印的竣工蓝图七套及修改后的电子光盘四张和竣工资料（包括声像资料）及光盘七套。
（***）承包人应履行的其他义务：
①、在施工、完成工程及保修过程中，承包人所必需的一切行为均不应对公众的便利及公用道路，以及使用或占有，应严格遵照总承包人的现场布置要求堆放施工用材料、设施等。未经总承包人同意，不得擅自占用其他场地。
②、承包人在施工过程中，应遵从发包人、业主或施工总承包人有关现场的各种管理制度，认真落实安全防护、文明施工等措施，遵从发包人、业主关于进度协调、质量以及工程资料等方面的要求。
③、承包人应按照施工总承包人提供的水电接入点，自行装表引线，水电费用按表计量，由施工总承包人负责统一收缴。
④、承包人应全权负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付、房屋、膳食及运输的安排。承包人在任何时候有责任和义务采取一切合理的预防措施，以防止其职员发生任何违法的、妨害治安的行为，并维护治安和保护工程附近的个人或财产免遭上述行为的破坏。
⑤、承包人应按安全施工管理有关规定，配备安全管理机构，配备合格的安全管理人员，负责处理全体工作人员和劳务人员的安全保护和防止事故等问题。
⑥、承包人应及时将所采购的材料运至工地现场，并承担提供全部试验、试样、及检测的费用；当承包人必须开展的与本合同有关的各种试验、试样、检测工作不符合现行有关规定（包括不及时开展相关工作）时，发包人、业主有权直接指定符合有关规定的试验检测机构进行相关试验、试样、检测工作，由此发生的所有费用均由承包人承担，并从工程款中直接扣除。
⑦、承包人在施工过程中，各项工作的开展不得影响施工场地内其他承包人的施工工作，确需其他承包人配合时，应事前会同发包人、业主、其他承包人商定；
⑧、本合同项的施工安全、文明施工、施工进度、工程资料等均纳入本工程施工总承包人的统一管理，承包人应积极配合施工总承包人的管理工作；
***.*** 项目经理
***.***.*** 项目经理：
身份证号：
建造师执业资格等级：
建造师注册证书号： ；
建造师执业印章号： ；
安全生产考核合格证书号： ；
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
承包人对项目经理的授权范围如下：项目开工前承包人应以公司名义将项目公章及项目主要人员的任命书面形式上报发包人。项目经理为承包人法定代表人在该项目上的代表人全面负责本工程的质量、安全、工期及成本控制。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理施工期间到位率不得少于日历天数的***％，即每月***日历天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求更换项目经理，并通报有关建设行政主管部门进行处罚。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人中标的项目经理施工期间离岗三天以上必须经发包人同意，否则缺岗每次另行扣罚履约保证金***元，工程损失费用由承包人承担。
***.***.*** 承包人擅自更换项目经理的违约责任：
（***）承包人确需更换项目经理的，继任项目经理注册执业资格、管理经验的约定：不得低于投标时的资质和管理经验，并且须经发包人考核合格方能上岗，更换前应书面通知发包人并经发包人审批同意。替换需提供以下资料：
①书面请示报告；
②替换人的技术职称证书、岗位证书、身份证、社保证明（验证原件，提供复印件）及其工作经历与业绩等有关证明材料。
③当替换人的职称、资质和工作经历满足招标文件要求或委托人认为可以接受时，委托人可以给予批准。
（***）承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人通报有关建设行政主管部门进行处罚，同时扣罚全部承包人员到位履约保证金，并有权单方中止合同，工程损失由承包人承担 。
***.***.***承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人通报有关建设行政主管部门进行处罚，同时扣罚全部承包人员到位履约保证金，工程损失由承包人承担。情节严重的发包人有权单方解除合同。
***.*** 承包人人员
***.***.*** 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：签订合同后 *** 天内提交，并对相应人员的到位率作出承诺。
***.***.*** 承包人需更换主要施工管理人员的，继任人员的数量、注册执业资格、管理经验的约定：不得低于原主要施工管理人员的数量、注册执业资格、管理经验，且更换前应书面通知发包人并经发包人审批同意。
***.***.***承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的工程技术、施工管理人员，承包人应在***小时内作出更换，直至发包人满意为止，不得拒绝和拖延，由此发生的一切费用由承包人承担。承包人拒绝更换的，承包人应向发包人支付违约金***元/人次，当该项违约金金额达到***万元的，发包人有权单方解除本合同，由此造成发包人的损失由承包人予以赔偿。
***.***.*** 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 按通用条款执行 。
***.***.***承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人通报有关建设行政主管部门进行处罚，同时扣罚全部承包人员到位履约保证金，并有权单方中止合同，工程损失由承包人承担 。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场按未到岗处理，承包人主要施工管理人员到岗率不到***%的，发包人没收项目经理及项目班子到岗率保证金。
***.*** 分包
***.***.*** 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：按《通用合同条款》***.***.***条。
主体结构、关键性工作的范围：
***.***.***分包的确定
允许分包的专业工程包括：
其他关于分包的约定：
***.***.*** 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：
***.*** 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款执行。
***.*** 履约担保
承包人是否提供履约担保：是。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限：履约担保的形式为现金或支票；与招标人签订建设工程施工合同的同时按中标价的***%提交履约担保；履约担保期限：如承包人已完全按合同履约，则竣工验收合格后***天内履约保证金全额退还，如承包人履约过程出现违约行为，则须决算审计后由发包人根据承包人的违约行为处理履约保证金，有剩余的退还。
（***）履约担保金额内容包括：
①质量履约担保金额占***%，发生质量事故视严重程度处罚。若一次性验收不合格，则按招标文件和合同中相关条款办理。若在工程施工过程中，在工程质量方面被上级主管部门通报批评或新闻媒体曝光的，视严重程度罚没全部或部分质量履约担保金。
②工期履约担保金额占***%，工期以合同工期为准，若不能按期竣工，则按合同中相关条款办理。
③项目经理及项目班子到位率履约担保金额占***%。项目经理及主要管理人员若不能到位，则按合同中相关条款办理。
④文明安全生产履约担保金额占***%。若发生人身安全事故，视严重程度罚没全部或部分履约担保金额；若在工程施工过程中，在文明施工、安全生产方面被上级主管部门通报批评或新闻媒体曝光的，视严重程度罚没全部或部分文明安全生产履约担保金额。
（***）履约保函中须明确的担保责任范围：
①因承包人违约，承包人依约应承担的违约金；
②因承包人违约给发包人造成的经济损失；
③因发包人向承包人主张权利发生的费用。合同附件中格式和内容仅供参考，以本 ***.*** 条中内容为准。
（***）合同履行过程中发生承包人违约情形的，承包人依约应承担的违约金，发包人有权从履约担保中获得赔偿。如承包人提交的履约担保因违约被扣除后担保余额不足***%的，承包人应当及时补足或重新提交履约保函，承包人不按要求补足或重新提交履约保函的，发包人有权在应付进度款中直接扣除并补齐合同签约价款的 ***%履约担保。
（***）履约保函中另须明确：
①在担保期间，发生承包人违约情形，担保单位在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的支付要求后 *** 天内无条件支付，无需发包人提出证据证明其要求。
②履约保函适用于《建设施工合同》及其他因合同项下工程而签订的补充协议。
（***）承包人应确保民工工资的及时支付，如不及时支付，视作违约，发包人可直接在工程进度款中扣除等额的民工工资履约保证金。
（***）当承包人未按合同约定履行义务，造成质量低下、进度迟缓、管理混乱或将中标项目转让（转包给他人），发包人有权单方解除合同，没收全部或部分履约担保金。如给发包人造成的损失超过履约担保金额的还应当对超过部份予以赔偿，并依法承担相应的法律责任。
***. 监理人
***.***监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：按监理合同约定实行 。
关于监理人的监理权限：详见监理合同，但涉及设计变更、工程量确认、工期顺延、材料（设备）价格、用材、追加工程款、停/复工令、工程索赔、经济补偿等可能影响工程价款或工期的签证，总监理工程师签署的任何付款凭证，以及对合同条款的实质性变更文件，需经发包人书面同意（须发包人派驻的工程师签字并经发包人按其公司内部审批流程加盖发包人公章）后，该签证才有效。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：
***.*** 监理人员
总监理工程师：
监理工程师执业资格证书号： ；
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
关于监理人的其他约定：
***.*** 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
***. 工程质量
***.*** 质量要求:工程质量必须达到合格。
***.***.*** 特殊质量标准和要求：/
关于工程奖项的约定：/
***.*** 隐蔽工程检查
***.***.***承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款约定。
监理人不能按时进行检查时，应提前***小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：***小时。
***. 安全文明施工与环境保护
***.***安全文明施工
***.***.*** 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：施工现场按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ***-***）评定达到“合格”标准。
***.***.***关于治安保卫的特别约定：按通用条款约定。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款约定。
***.***.*** 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：
（***）承包人应遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续承担所有费用。
（***）承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准。
（***）其他：
①承包人应在建设工地的主要出入口处设置醒目的施工标牌，标明工地总平面图、工程概况等。在施工区域或危险区域应设置醒目的警示标志。
②承包人因工程需要进行夜间施工时，除应按规定办理夜间施工许可外，要采取措施降低噪音，并做好周围居民的告示和解释工作，以取得谅解，避免产生矛盾和冲突。
③承包人对施工场地周边一定范围环境负有责任，如：施工中不得随意排放泥浆和其他浑浊废弃物，不得随意抛掷各类垃圾、建筑材料等杂物；运输建筑材料、垃圾和工程渣土的车辆应采取有效措施保证行驶途中不污染道路和环境等。各类垃圾、建筑材料和外运工程渣土的弃置场所必须得到环卫部门许可。
违反上述②、③两条给工程造成损失或延误，发包人、业主将提出警告要求整改并保留暂缓支付工程款的权利，直至部分或全部扣除履约保证金中的文明施工保证费用。
④承包人必须遵守发包人、业主的各项管理制度。
⑤当承包人与发包人、业主另行招标确定的专业分包人发生突时，应由总承包服务协调；
⑥因发包人、业主原因使承包人在安全生产、文明施工指标无法完成，且给承包人社会效应带来负面影响，经济效益遭受损失的，除由相关方承担责任外，赔偿承包人相应经济损失。
（***）上述手续办理费用约定如下：上述费用承包人已在投标报价中包干，如因承包人原因发生重大伤亡事故或其他事故，承包人应及时上报发包人，并承担全部赔偿责任。
***.***.*** 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定，按以下第（***）种方式约定：
（***）发包人应在开工后***天内预付安全文明施工费总额的***%，剩余部分支付按以下第
种方式约定 ：
视相关措施的落实情况与进度款同期支付
（***）其他：承包人需提供相关的票据及证明材料才允许支付。
***. 工期和进度
***.*** 施工组织设计
***.***.*** 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款约定。
***.***.*** 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后***天内提供详细施工组织设计（施工方案）和进度计划。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后*** 天内确认或提出修改意见。
***.*** 施工进度计划
***.***.*** 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到修订的施工进度计划后 ***天内确认或提出修改意见。
***.*** 开工
***.***.*** 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工日期前 *** 天。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期前 *** 天。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期前 *** 天。
***.***.***开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起***天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
***.*** 测量放线
***.***.***发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：在开工前十天，发包人将通过工程师提供基准点，双方代表应做好现场的交验工作并签字确认。移交后，承包人应予以良好保护，完工后将水准点完好交还给发包人。
***.*** 工期延误
***.***.*** 因发包人原因导致工期延误
（***）因发包人原因导致工期延误的其他情形：
①重大设计变更引起的工期延误
②其他：招标范围以外增加的工程量超过合同工程总量***%以上，并且经发包人、监理确认影响施工进度的；不可抗力；由发包人原因造成的工期延误；非承包人的过失造成的工期延误。以上原因产生的经发包人和监理同意工期可顺延，但费用不予补偿。
***.***.*** 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
施工过程中，监理及发包人按中标施工组织设计的网络进度计划节点进行施工进度考核，若未按进度计划节点时间完成相应的节点计划，每延误一天，扣除履约保证金***元；若在后续施工中，在保证施工质量、安全的前提下，承包人采取了有效的赶工措施，弥补了前期节点延误工期，发包人将返还节点延误所扣款项；若未弥补节点延误工期计划，并造成总工期发生延误，每延误一天，发包人扣除履约保证金***万元, 直至扣除全部履约保证金。履约保证金不足的，发包人有权另行向承包人索赔。逾期 *** 个月以上的，则发包人有权单方面解除承包合同，并要求承包人按合同金额的***%承担违约责任。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：扣除全部工期履约担保金额 。
***.***.***工程延期的审批:
***.***.***.*** 必须是非承包人自身的原因造成的工期延误，发包人才可以考虑是否受理承包人的延期申请。
***.***.***.*** 若只是局部工程受到影响，承包人应采取措施并合理安排施工方案予以弥补，而不能影响工程的总工期。
***.***.***.*** 双方约定本工程属于但不限于下列情况者，工期不予顺延：
（***）因承包人违反规范或因工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期；
（***）因承包人违反规范施工，以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级，或没有按投标时报送样品进行采购供货，或未按合同约定进行人员配置等，经发包人或监理工程师下达停工令的停工日期不得顺延；
（***）承包人没有组织和协调好各相关施工队伍进行施工而造成工期延误，由承包人承担责任；
（***）承包人未按设计要求施工，发包人要求返工的工期不得顺延；
（***）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题，需作整改，其整改费用和延误工期均由承包人自行承担，并负责经济赔偿；
（***）因承包人原因的待料工期不予顺延。
（***）延期工程项目如果不在工程施工进度网络计划的关键线路上，即使是重要工序发包人也不考虑延长工程总工期。
（***）承包人应严格组织交通，自行跟交通部门沟通协调， 因没有及时协调好交通组织而造成的工期延误，由承包人承担责任；
（***）夜间施工许可证未办理引起的工期延误，工期不予顺延。
（***）承包人对工期延误发生后***日内提出工期顺延签证，逾期提出，发包人有权不予认可；未提出顺延签证的，视为工期不需顺延。
***.***.***如承包人需要变更关键线路，应以发包人书面批复为准。
***.*** 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：
（***）施工场地周围地下管线
（***）地下障碍物和污染物
（***）邻近建筑物、构筑物的保护要求
（***）其他：/
***.***异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（***）日最高气温达到 *** 度及以上的天气；
（***）启动台风橙色及以上预警的天气；
（***）启动防汛预案一级响应的天气；
（***）启动防冻预案一级响应的天气。
***.*** 提前竣工的奖励
***.***.***提前竣工的奖励：无。
***. 材料与设备
***.***材料与工程设备的保管与使用
***.***.***发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担并自行考虑保管方式及费用。
***.*** 样品
***.***.*** 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按有关规定和监理人要求执行。
***.*** 施工设备和临时设施
***.***.*** 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担相应费用。
***. 试验与检验
***.***试验设备与试验人员
***.***.*** 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：由承包人负责配置符合相关规范要求的试验场所。
施工现场需要配备的试验设备：由承包人负责配置符合相关规范要求的试验设备。
施工现场需要具备的其他试验条件：由承包人负责按有关规定和监理人要求执行 。
***.***材料、工程设备和工程的试验和检验
试验、检测单位资质条件约定：须经发包人认可；
试验、检测单位选择约定：须经发包人认可；
试验、检测费用约定：由承包人承担。
***.*** 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：
按有关规定和监理人要求执行
***.***变更的范围
关于变更的范围的约定：按通用合同条款约定。
***.*** 变更估价
***.***.*** 变更估价原则
关于变更估价的约定:
（***）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价确定。
（***）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价确定。
（***）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，其单价的确定，按以下约定：
发包人提供的工程量清单项目漏项，或设计变更引起新的工程量清单项目，且合同中没有类似清单项目综合单价的，由承包人根据投标报价所采取的“计价依据”按投标同口径为标准提出适当综合单价，按审计部门审定价格执行。（如分部分项取费不一致，按最低取费标准）
（***）工程量清单错误和（或）设计变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过以下情况的，其单价允许调整：凡合价金额占合同总价***%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量***%及以上时，或者合价金额占合同总价不到***%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量***%以上时。工程量偏差超过上述变化幅度之外变动部分的相应单价调整方法按以下方式约定：
当承包人报价明显高于同期市场价格水平，发包人将保留重新估价的权力：分部分项清单项目工程量增加超过本项目工程数量***%及以上时，其增加部分工程量相应单价的计算方法按前述“③合同中没有适用或类似工程项目单价的约定条款”执行。
（***）其他：
①合同中没有适用或类似工程项目单价的”约定条款执行。
②如工程量清单中相同工作内容及项目特征的子目出现多个不同报价的，变更时参照相同或相似项目中最有利于发包人的综合单价；如同一人工、材料、机械在投标时有多个不同报价的，变更时参照最有利于发包人的报价确定相应价格；若无投标材料价格的，则由发包人、承包人、监理单位共同进行市场调查询价后确定，价格最终以审计部门审核为准。
③属人力不可抗力事件造成承包人的直接损失费用，发包人将根据实际情况给予一定的补偿，但属应该预见而承包人没有及时预防或预防不力造成的损失，发包人不负责工期顺延及费用补偿，属施工技术组织措施失误造成的费用、工期损失由承包人承担
④组织措施费用中安全文明施工费为不可竞争的合价包干费用，因工程规模及方案变化引起的总工程变更费用超过合同价***%（含）时，调整变更引起的安全防护、文明施工费，按结算的工程量清单费用执行投标费率同口径调整，该费用仅在竣工结算时执行。
⑤承包人一旦选定品牌后，在工程施工过程中不得以产品品质无法达到设计要求、产品生产能力无法跟上工期进度、该品牌无此类产品等理由要求换品牌；当出现不得不更换产品品牌时，该品牌应在招标文件选定的品牌、规格范围内，且发包人需对其进行考察确认，单价不得突破原材料投标报价。
⑥因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。
⑦承包人提出的合理化建议涉及到的工程变更，须经发包人同意并办理相关变更审查手续。未经同意擅自更改的，承包人承担由此产生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。
⑧施工中发包人需对原工程设计变更，应提前***天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照招标人发出的变更通知及有关要求进行变更。
⑨发包人有可能根据工程需要修改施工图或发出指令增加或减少工程量，工程量不论增减多少，承包人均应无条件服从，对因变更增加或减少的工程量，其结算口径按本合同相应条款执行。对变更单项材料累计金额达到规定标准时，招标人有权通过招标或进行政府采购确定材料价格及供货单位。
******.***承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：收到承包人报送后 *** 天内审查完毕并报发包人。
发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的合理化建议后 *** 天内审批完毕。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。
******.*** 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件***：《暂估价一览表》。
******.***.*** 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第
种方式确定。
***.***.*** 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第
种方式确定。
第***种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：
***.*** 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额作为不可预见费，实际发生时按实结算，不发生时不予支付。
***. 价格调整
***.*** 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：是。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第***种方式对合同价格进行调整：
第***种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：
第***种方式：采用造价信息进行价格调整。
（***）关于基准价格的约定：
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过
%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过
%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过
%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过
%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±
%时，其超过部分据实调整。
第***种方式：采用政策性文件进行价格调整。
政府投资工程因市场价格波动引起的调整按以下第（二）种方式约定执行：
（一）按《关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理的指导意见》（杭建市[***]***号）执行。
（二）其他：
***、风险范围及幅度的约定：
（***）人工费的风险幅度（***%）
（***）材料价格的风险幅度（***%）
***、材料、人工、机械价款动态调整结算方式采用以下第（***）种方式约定：
（***）按时间进度分段结算：
（***）按工程形象部位(目标)分段结算：
（***）竣工后一次性结算，本工程结算造价以审计部门审核为准。施工单位办理工程结算时必须向审核部门提供预算软件导出的带有计价软件格式的电子结算文件。
***. 合同价格、计量与支付
***.*** 合同价格形式
***、单价合同。
综合单价包含的风险范围：
（***）应由承包人承担的工、料、机在投标编制期或预算书编制期与合同实施期间所发生的市场价格的正常波动。
（***）其他：
①定额、标准、费率及相关政策规范（非强制性文件）调整；
②国家政策变化以及一个有经验的承包人可以或应该能预见的风险；
③承包人对工程现场环境以及发包人提供的招标文件、图纸等资料作出错误的推论、理解而导致报价失误，属于承包商风险，结算时合同价款将不予调整；
④现行预算定额或计价规范未描述到，但又是完成分项工程必须有的工作内容，均应包括在报价内；
⑤施工期间非连续***小时停水、停电引起的费用增加 。
⑥施工组织措施费、施工技术措施费在招标范围未发生变化情况下，按投标报价包干。
风险费用的计算方法：
以上风险费用已在投标报价时考虑，不再另行计取。
风险范围以外合同价格的调整方法：
（***）市场价格波动引起的调整按本合同***.***第***种方式的约定计算
（***）其他：
①对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费、人工费用发生变化，并由市级、行业建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构根据上述变化发布的政策性调整，承包人不承担此类风险，可按照调整规定执行；
②本招标文件《专用合同条款》第***.***款所述工程变更，应根据发包人变更及联系单管理办法执行，费用按本招标文件专用合同条款第***.***.***款规定，对合同价款予以调整（招标文件明确要求一次性包干的报价项目除外）；
③重大设计变更引起的技术措施变更，如发包人批准其相应费用调整，竣工结算原则上可参照本合同***.***.***条款精神执行。
***、总价合同。
总价包含的风险范围：
风险费用的计算方法：
风险范围以外合同价格的调整方法：
***、其他价格方式：
***.*** 预付款
***.***.*** 预付款的支付
预付款支付比例或金额：
预付款支付期限：（***）/
满足上述条件后***日历天内。
预付款扣回的方式：
***.***.*** 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：
预付款担保的形式为：/
***.*** 计量
***.***.*** 计量原则
工程量计算规则：
（***） 实行工程量清单计价的工程项目，其工程量的计算规则应按国家标准工程量计算规范及省级行业主管部门颁布的补充规定执行。
（***）不实行工程量清单计价的工程项目，工程量的计算规则应按省、市行业主管部门颁布的各专业工程定额的工程量计算规则执行。
***.***.*** 计量周期
关于计量周期的约定：按通用条款执行 。
***.***.*** 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：按通用条款执行 。
***.***.*** 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：
***.***.***总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第***.***.*** 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：
***.***.*** 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：
***.*** 工程进度款支付
***.***.*** 付款周期
关于付款周期的约定：
（***）工程款（进度款）支付的方式和时间：签订合同***日后付合同价的***%；待工程竣工验收合格并按要求提供所有资料及竣工图***套后支付至合同价的***%，同时退还履约保证金。余款待结算书送审计单位造价审核后，最终结算以审计单位的结果为准，付至审计后决算总价的***%。留取***%质量保修金两年后一次性退还。
（***）农民工工资保障按有关规定执行。
（***）措施项目费按工程进度款同比例支付。
（***）本工程土建施工单位为总包方，凡本工程的所有施工单位均列入总包管理配合范围。总包方负责全工程、全过程的安全文明施工、安全保证，施工计划管理，工作面安排，资料汇总及其它协调工作。
（***）对于合同工程量发生变化（包括工程量清单漏项项目、设计变更、补充设计、现场签证等），会导致工程价款的变化，变更金额按如下方法进行支付：当工程量清单内项目工程量发生变化，按实计算工程量，直接套用相应项目的综合单价，并在当期进度款中支付。
***.***.*** 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。
***.***.*** 进度付款申请单的提交
（***）单价合同进度付款申请单提交的约定：每月***日前将已完工程量上报总监理工程师和发包人、业主审核。对承包人超出施工设计图纸（含设计变更）范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人、业主不予计算
（***）总价合同进度付款申请单提交的约定：
（***）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：
***.***.*** 进度款审核和支付
（***）监理人审查并报送发包人的期限：发包人、业主接到承包人报告后***天内审查确认。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到后***天内完成审批并签发进度款支付证书。
（***）发包人支付进度款的期限：最终审批完成后*** 天内。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：
***.***.*** 支付分解表的编制
***、总价合同支付分解表的编制与审批：
***、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：
***. 验收和工程试车
***.*** 分部分项工程验收
***.***.***监理人不能按时进行验收时，应提前***小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：***小时。
***.*** 竣工验收
***.***.***竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按《通用合同条款》执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：
***.***.***移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：在具备移交条件的前提下，竣工验收后***个月内。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按承包人原因造成工期延误违约处理。
***.*** 工程试车
***.***.*** 试车程序
工程试车内容：按通用条款执行。
（***）单机无负荷试车费用由
（***）无负荷联动试车费用由
***.***.*** 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：按通用条款执行
***.*** 竣工退场
***.***.*** 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后***天。
***. 竣工结算
***.*** 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：
（***）本工程竣工验收合格后，承包人应在***天内提供工程结算书、竣工图和工程资料一式四份及CAD光盘一份给发包人、业主，提供材料每拖延一天罚***元。发包人、业主收到承包人工程结算资料后，应在***天内进行审核并报有关部门核准（或委托具有造价审核资质的造价咨询中介机构进行审核）。。
竣工付款申请单应包括的内容：按通用条款执行。
***.*** 竣工结算审核
***.***.***本工程结算造价以审计部门审核为准。
***.***.***全工程的竣工验收由总承包人承担。本标段承包人做好本标段相关的竣工资料，交总承包人。并协助总承包人做好全工程的竣工验收工作。
***.***.***
发包人完成竣工付款的期限：
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按《通用合同条款》***.***条执行。
***.*** 最终结清
***.***.*** 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：
承包人提交最终结算申请单的期限：
按通用条款执行。
***.***.*** 最终结清证书和支付
（***）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人在收到完整结算资料后，委托具有相应资质的审计单位，提出审核意见，双方在审计完成出具双方签字认可的审计报告后***天内根据合同第***条结清工程款。
（***）发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书后***天内完成支付。
（***）其他约定：
承包人应如实呈报本工程的结算造价，结算造价将由发包人委托有资质的中介机构审核；工程结算审查追加费由承包人直接向发包人委托的审核单位支付,追加费收费标准为【核增额×***%＋（核减额－送审工程造价×***%）×***%】。如承包人不支付的，由发包人在工程款中直接扣除后代付。
***. 缺陷责任期与保修
***.***缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：本工程质保期详见《工程质量保修书》，以竣工验收合格之日起计算。
***.*** 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：
***.***.*** 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 （***） 种方式：
（***）质量保证金保函，保证金额为：
（***） *** %的工程款；
（***）其他方式:
***.***.*** 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第（***）种方式：
（***）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（***）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（***）其他扣留方式:
关于质量保证金的补充约定：
质保期满质量回访合格（以接收单位签订的质量回访表为准）后，结清质量保证金(具体以质量保修书为准)。
***.***保修
***.***.*** 保修责任
工程保修期为：按本工程质量保修书规定执行。
***.***.*** 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：***小时内。
***.*** 发包人违约
***.***.***发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：
***.***.*** 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（***）因发包人原因未能在计划开工日期前***天内下达开工通知的违约责任：
（***）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：
（***）发包人违反第***.***款〔变更的范围〕第（***）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：
（***）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：
（***）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：
（***）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：
（***）其他：
***.***.*** 因发包人违约解除合同
承包人按***.***.***项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满
天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
***.*** 承包人违约
***.***.*** 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：（***）承包人必须严格按照施工图及工程施工验收规范等精心组织施工，严格把好每道工序的质量关，确保工程质量一次验收合格。经验收，如为不合格工程，承包人应无条件返工、整改、采取相应的补救、修复措施，直至验收合格，由此追加的费用和延误的工期等均由承包人负责，同时扣除其全额质量履约保证金。
（***）安全施工、文明施工不能达到目标管理要求的，承担违约责任，发包人有权扣除部分直至全部安全、文明施工履约保证金。
（***）竣工时必须做到工完场清、料清、障清，如未在发包人指定时间内做到工完场清，发包人有权指定其他单位清理，其费用在工程款中扣除。
（***）承包人未按投标承诺投入施工所需的机械设备、材料和人员，影响工程正常进度和工程施工质量的违约责任，发包人有权扣除部分履约保证金。
（***）现场施工作业工序或施工方法不符合设计图纸、国家施工规范及施工组织设计要求的，根据监理记录或监理整改通知，若不整改的或整改不力而导致该问题监理签发第二次整改通知的，每发生一次扣除履约保证金***万元，累计三次以上或出现重大质量、安全事故，发包人有权扣除全部履约保证金直至解除合同，并保留向承包人追究由此造成的全部损失。
（***）承包人未按投标承诺投入施工所需的机械装备，影响工程正常进度和工程施工质量，承担违约责任，发包人有权扣除部分直至全部履约保证金。
（***）承包人不得以变更造价签证存在争议或未达成一致而暂缓施工或停止施工，如发生造成损失由承包人全额承担。
（***）如承包人因违约而致使安全、文明施工履约保证金、工期保证金或质量保证金等任何类型保证金不足扣罚时，发包人仍有权就不足部分追究承包人违约责任。
（***）无论何种原因导致本合同提前解除或终止的，对于承包人实际施工工程量，双方约定于本项目整体竣工验收合格，并在符合本合同第***条之约定的情形下，方可进行工程款的结算。
（***）本工程应按《杭州市建设工程施工安全管理条例》、《杭州市安全生产监督管理条例》的要求组织施工，并按要求配备专职安全生产管理人员，人员数量根据建质（***）***号，且建筑施工企业安全管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法按规定设置。
***.***.***承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（***）承包人工期方面违约承担的违约责任:按照本合同专用条款***.***.***执行。由于承包人原因，没有按照本合同专用条款***.***执行，迟迟不能或疏于提交工程开工报审表及相关文件的，监理人有权单方面下发开工通知并明确开工时间，承包人必须无条件执行。若不按照监理指令执行，晚于开工通知中约定时间开工的，监理人有权扣除承包人工期违约保证金***万元/天。
（***）承包人工程质量方面违约应承担的违约责任:
①承包人必须严格按照施工图及工程施工验收规范等精心组织施工，严格把好每道工序的质量关，确保工程竣工验收达到本项目规定的质量等级标准。按国家现行有关验收规范和标准，确保一次性验收合格。如一次性验收不合格，发包人扣除承包人全部质量履约保证金，同时承包人无条件返修，并承担返修的费用，承包人赔偿由此造成的经济损失。如承包人返修不合格，发包人对承包人另行处以中标价 ***%的违约金，承包方赔偿由此造成的损失 。
（***）承包人安全文明施工方面违约应承担的违约责任:发包人、监理单位现场管理人员不定期进行安全文明施工检查，对发现的问题承包人应及时整改，被一次警告后不作处罚，限期整改，被二次警告后扣罚安全文明施工履约保证金***万元/次。甲方对安全文明施工检查考评，采取日常检查和事故双控制，即通过对安全文明施工每月现场检查综合评价，以及视乙方在施工过程中是否发生工程建设重大事故，作为对乙方安全文明施工管理的评价依据，分为优良、合格、不合格三个档次，具体详见《建设工程安全文明施工责任书》。
（***）确保民工工资方面：承包人应确保民工工资按时兑现，绝不拖欠，否则视为违约，发包人可直接在工程进度款中扣除等额的民工工资履约保证金。
（***）竣工资料方面：竣工验收合格后 *** 天内承包人未移交资料和办理备案的，将视为违约，对承包人处罚 人民币*** 万元/日的违约金。
***.***.*** 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：按《通用合同条款》执行。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担相应费用。
***. 不可抗力
***.*** 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：
（***）战争、敌对行动（不论宣战与否）、入侵、外敌行动；（***）叛乱、革命、暴动，或军事政变或篡夺政权，或内战；（***）由于任何核燃料或核燃料烧后的核废物、放射性毒气爆炸，或任何爆炸性核装置或核成分的其它危险性所能引起的离子辐射或放射性污染；（***）音速或超音速飞行的飞机或其它飞行装置产生的压力波；（***）暴乱、骚乱或混乱，但此类事件完全局限在承包人或其分包商所雇人员中间，并且是由于从事本工程而引起的除外；（***）经国家或地方有关部门认定的***级以上地震，***级以上大风，持续***天的特大暴雨，***年一遇持续***天的高温天气或严寒天气、洪水等自然灾害。
得到有关部门的预报，为预防可能带来的损害而采取的加固等预防措施和不可抗力发生后为尽量减少损失而采取的抢险等措施，所需费用由发包人承担。因未采取经工程师确认的预防措施和必要的抢险措施，造成损害的，将免除发包人承担损害的责任，由承包人承担。不可抗力产生的直接损失按合同通用条款的约定处理。
***.*** 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后***天内完成款项的支付。
***.*** 工程保险
关于工程保险的特别约定：发包人委托承包人投保投保建筑（安装）工程一切险，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。
***.*** 其他保险
关于其他保险的约定：承包人为建设工程和施工场地内的自有人员设备办理保险并支付保险费用，费用已包含在总价内，保险期限开工之日至工程实际交付之日止。施工期间所发生的一切与本工程有关的承包人的人员、财产等意外伤害、损失，由承包人承担全部责任和费用。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。
***.*** 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。
***. 争议解决
***.*** 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。
***.***.*** 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：
选定争议评审员的期限：
争议评审小组成员的报酬承担方式：
其他事项的约定：
***.***.*** 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：
***.***仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，双方当事人一致同意提交请
上级主管部门
调解；但双方当事人特别约定下列解决方式中第***种方式解决争议的除外：
（***）提交
仲裁委员会申请仲裁；
（***）依法向 工程所在地 人民法院起诉。
***．其他补充事项的约定
***.***本合同中的“承包人”应履行招标文件中所指的“投标人”的义务。
***.***投标人的投标文件必须完全响应招标文件的要求，投标书中一切有悖于招标文件的条款均视作无效条款；投标人在投标文件中单方面设置限制发包人的条款和内容均将被视作无效内容。投标文件中所有在招标文件约定内容之外的与费用、进度、质量、索赔等有关的制约性内容，在经发包人作出书面确认之前，均视作无效。
***.***关于劳动力安排计划表，对于承包人在施工进度表中，必须注明每天配备的施工人员数量。发包人将在实际施工中对中标单位的正式配备的人员及人员到岗率进行核对，如发现少一个计划用工的，以每人工每天五百元在总工程结算造价中扣除。
***.***合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和承包人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同履行过程中，经双方协商一致变更、补充本合同内容的，不受本条款限制，补充合同或工程联系单等内容与本合同内容不一致的，以补充合同内容为准。
您目前状态：非注册用户(**部分为隐藏内容，仅对会员开放)
查看详细内容请先登录或注册成为会员服务热线：400-688-2000
已有账号？
&nbsp&nbsp&nbsp
公司名称：
联&系&人：
关&键&词：
填写您所关注的产品关键词，以便我们将优质招标、项目及时发送至您的邮箱。