搜索热词：
当前位置： &
“2014首届中国与阿拉伯国家商品展”将于宁夏吴忠盛大举行日 16:33 | 来源：百度乐居
&&为进一步加强与中东阿拉伯国家、世界穆斯林地区经贸交流与合作，提升宁夏在全国及阿拉伯国家、世界穆斯林国家和地区的影响力，给全球穆斯林国家企业家搭建一个交流与合作的平台，让回族之乡的美誉走向全国、走向世界，由自治区民委、财政厅、商务厅、文化厅、博览局、吴忠市人民政府主办，中阿国际商贸城承办的&2014首届中国与阿拉伯国家商品展&将于6月21日在宁夏吴忠市两馆一中心盛大开幕。中国伊协、自治区、吴忠市相关领导及土耳其经济匹配中心主席、阿拉伯国家企业代表、义乌商城集团及参展代表、周边毗邻省市企业代表及区内企业代表等1000多人共同出席开幕仪式。
&&习近平总书记在中国-阿拉伯国家合作论坛第六届部长会议上指出：未来十年，对中阿双方都是发展的关键时期，经贸合作是中阿合作重要内容之一，通过经济与贸易合作，实现发展共赢，有利于夯实中阿整体关系发展的根基。
&&如有购房问题请拨打热线：400-606-6969
&&在这样的背景下，自治区、吴忠市两级人民政府积极引项目、拉资金，使中阿国际商贸城建设项目顺利落户吴忠。该项目总面积29万平方米，总投资10亿元人民币，分别由小商品交易中心、全球穆斯林商品展销中心两大核心部分组成，拥有商铺3600余个。涵盖8大行业，数百个品类，50余万种商品。投入使用后将成为西北地区规模最大、商品品类最全、信息最及时的现代化、国际化商贸中心。
&&此次展会，旨在推动深化中阿经贸交流、投资合作和友好往来。并将中阿国际商贸城打造成我国最为集中的全球穆斯林商品交易展销中心。
&&此次活动邀请来自马来西亚、土耳其、中东国家、浙江义乌及本区参展商120余家。同时，邀请国内外采购商300余家。参展商品有马来西亚清真食品及穆斯林用品，伊朗、埃及、土耳其等国的纺织品及工艺品，阿联酋特色小商品、黄金珠宝饰品，国内清真食品、穆斯林用品、民间手工艺品及国内特色商品等20多个品类、300多个品种的商品。
&&商品展时间及地点
&&时间：日&6月25日
&&地点：中国。吴忠市伊斯兰文化中心(吴忠两馆一中心)
&&商品展系列活动安排
&&●开幕式
&&Opening Ceremony
&&时间：日11：00
&&地点：吴忠市伊斯兰文化中心
&&●清真产业观摩
&&Halal Industry View and Emulate
&&时间：日8：30-11:30
&&地点：吴忠清真产业园
&&●中阿经贸交流合作论坛
&&China-Arab States Economic and Trade Communications Cooperation& Forum
&&时间：日14:30-17:30
&&地点：吴忠两馆一中心&文化馆会议厅
&&如有购房问题请拨打热线：400-606-6969
&&●中阿商品展
&&China-Arab Commodity Exhibition
&&时间：日&6月25日
&&地点：吴忠市伊斯兰文化中心 &
&&●黄金珠宝展
&&Gold & Jewelry Exhibition
&&时间：日&6月25日
&&地点：吴忠市伊斯兰文化中心
&&●中阿书画展
&&China-Arab Painting & Calligraphy
&&时间：日&6月25日
&&地点：吴忠市伊斯兰文化中心 &
&&●民间剪纸刺绣展
&&Folk Paper-cut & Embroidery Exhibition
&&时间：日&6月25日
&&地点：吴忠市伊斯兰文化中心 &
&&●穆斯林服饰展演
&&Muslim Dress Show
&&时间：日&6月25日
&&地点：吴忠市伊斯兰文化中心
&&●清真美食展
&&Muslim Food Show
&&时间：日&6月25日
&&地点：吴忠市伊斯兰文化中心
&&免费索票热线：& 400-118-1110 或亲临：
&&1、中阿国际商贸城接待中心：中国。吴忠利通区利通北街左营大寺一楼；
&&2、中阿国际商贸城创业孵化培训中心：中国。吴忠利通区迎宾大街289号，现场领取。
百度乐居频道由中国房产信息集团与百度战略合作，中国房产信息集团独家运营
百度乐居房产、家居产品用户服务、产品咨询购买、技术支持客服服务热线：400-606-6969宁夏金帝置业有限公司与吴忠市建筑工程公司等建设工程施工合同纠纷上诉案
聚焦命中&& 转第条
显示法宝之窗
隐藏相关资料
宁夏金帝置业有限公司与吴忠市建筑工程公司等建设工程施工合同纠纷上诉案&&
【案由】  ―＞  ―＞  ―＞  ―＞ 
【案件字号】 (2014)吴民终字第195号【审理法官】 ，，
【文书性质】 【审结日期】
【审理法院】
【审理程序】
【代理律师/律所】 ，； ，； ，
【民事权责情节】 ，，，【终审结果】
【全文】【】 &&&&
宁夏金帝置业有限公司与吴忠市建筑工程公司等建设工程施工合同纠纷上诉案
宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院
民事判决书
(2014)吴民终字第195号
上诉人（原审原告）宁夏金帝置业有限公司。组织机构代码：。
法定代表人马少勇，系公司董事长。
委托代理人孙博，宁夏方和圆律师事务所律师。特别授权代理。
委托代理人于某。特别授权代理。
被上诉人（原审被告）吴忠市建筑工程公司。组织机构代码：-X。
法定代表人薛新安，系公司经理。
委托代理人金某某。特别授权代理。
被上诉人（原审被告）张玉堂。
委托代理人马海麒，宁夏昊德律师事务所律师。特别授权代理。
委托代理人杨仁忠，宁夏昊德律师事务所律师。特别授权代理。
上诉人宁夏金帝置业有限公司（以下简称金帝公司）因与被上诉人吴忠市建筑工程公司、张玉堂建设工程施工合同纠纷一案，不服宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院（2013）吴利民初字第1943号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭于日公开开庭进行了审理。上诉人金帝公司的委托代理人孙博、于某，被上诉人吴忠市建筑工程公司委托代理人金某某，被上诉人张玉堂及其委托代理人马海麒、杨仁忠均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原审经审理查明，日，原告金帝公司与被告吴忠市建筑工程公司签订一份《施工协议》，约定由被告吴忠市建筑工程公司承建原告开发建设的宁夏金帝国际五金商贸城项目一期A区8号、9号、23号楼，总建筑面积为17234平方米，合同暂定价元，施工工期为日至日。合同同时对工程的承包方式、付款方式、工程验收、违约责任等进行了约定。该《施工协议》签订后，被告吴忠市建筑工程公司将承建的整体建筑工程交由被告张玉堂实际施工。在合同履行过程中，原告与被告吴忠市建筑工程公司于日又签订了一份《工程施工补充协议》，对原告以房抵顶被告工程款及工程款支付比例调整等事宜进行了约定。日，被告吴忠市建筑工程公司与张玉堂向原告出具一份承诺书，载明：如原告按照承包总额的3%以内解决资金，被告吴忠市建筑工程公司保证一期项目9号、23号楼工程在日前全部竣工交付验收，同时提供吴忠质监站的验收资料和工程竣工决算相关资料。若不能如期交工，不论什么原因，公司自愿承担每日5000元罚款和延期开业给业主造成的损失。日，原、被告又签订了一份《工程施工补充协议》，该协议就工程款支付、工程交工验收，以及原告以房抵顶被告工程款等事宜再次达成协议，双方约定二被告在日前对其所承建的工程完成竣工验收并交付使用，如不能按时交付，无论何种原因二被告均自愿承担每日5000元的违约金，同时约定原告在日前，完成二被告所承建的门窗安装工程，如原告无法按期完成致使被告工期延误的，每延误一天，原告承担每日5000元的违约金。该协议第九条约定：本协议所涉事项，与双方之前签订的施工协议及补充协议、谅解、信函、承诺等有冲突的部分，以本协议内容为准。对本协议未涉及事项，仍按双方之前签订的施工协议和补充协议内容执行。日原告与二被告共同签订了一份《工程款抵房协议》，该协议对双方抵顶房产的抵顶方式、范围、面积、价格、房屋交付等事项进行了约定。日双方通过抽签方式将抵顶房屋进行了确认，并由被告张玉堂在《工程款抵房确认明细表》上签字确认。日二被告向原告提交了《建设工程竣工验收报告》，并由原、被告与工程设计方、工程监理公司对涉案工程宁夏金帝五金机电商贸物流中心9号楼、23号楼进行了竣工验收，日由勘验单位、设计单位、监理单位、建设单位共同签署意见，同意上述工程验收备案，原告签署意见为“评定合格，同意竣工”。日二被告向原告提交了《建设工程竣工验收报告》，并由原、被告与工程设计方、工程监理公司对涉案工程宁夏金帝五金机电商贸物流中心8号楼进行了竣工验收。现原告以原、被告之间签订的《施工合同》及《补充协议》系双方的真实意思表示，也未违反国家的法律法规，合法有效。被告违背《施工合同》及《补充协议》的约定给原告造成损失为由起诉，要求二被告支付逾期交工违约金。
原审法院认为，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。原、被告之间签订的《施工合同》及《补充协议》，双方均认为合法有效，其约定对双方均具有法律约束力。双方签订的工程施工《补充协议》所确定的交竣工日期为日之前。日二被告向原告提交了《建设工程竣工验收报告》，并由原、被告与工程设计方、工程监理公司对涉案工程宁夏金帝五金机电商贸物流中心9号楼、23号楼进行了竣工验收。《建设工程竣工验收报告》中的竣工验收意见记载：“该工程经参建四方共同验收，工程质量合格，观感质量好，质量控制资料齐全，同意验收”；在23号楼的“单位工程竣工图验收证明书”中记载：该楼的竣工日期为2012年的9月3日；在9号楼的“建
??????尊敬的用户，您好：请后查看全部内容；如果您还不是用户，请申请免费试用或致电400-810-8266成为法宝用户。谢谢！您也可通过进行单篇购买，支付成功后即可立即查看本篇内容。
&北大法宝：()专业提供法律信息、法学知识和法律软件领域各类解决方案，是全国目前数据最丰富、内容最权威、功能最强、更新最快、用户最多的综合法律信息平台。北大法宝为您提供丰富的参考资料，。欢迎。法宝快讯：&&&&
本篇【】 &&&&&&关注法宝动态：&
法宝联想【本案法律依据及相关资料】 【相关审判参考】 【相关实务专题】 【相关论文】 股票/基金&
首届中国与阿拉伯国家商品展21日宁夏吴忠启幕
6月18日，从“2014首届中国与阿拉伯国家商品展”组委会了解到，为进一步加强与中东阿拉伯国家、世界穆斯林地区经贸交流与合作，提升在全国及阿拉伯国家、世界穆斯林国家和地区的影响力，给全球穆斯林国家企业家搭建一个交流与合作的平台，让回族之乡的美誉走向全国、走向世界，由宁夏回族自治区民委、财政厅、商务厅、文化厅、自治区博览局、吴忠市人民政府联合主办，吴忠中阿国际商贸城承办的“2014首届中国与阿拉伯国家商品展”将于6月21日在宁夏吴忠市两馆一中心隆重开幕，会期5天。 此次商品展的活动主旨是促进中阿经贸繁荣与文化交流。活动从6月21日在吴忠市伊斯兰文化中心开展， 共设有全球穆斯林商品展、中阿商贸城黄金珠宝形象展、中阿文化交流展、签约仪式等活动组成。共邀请参展商120余家，其中、及中东厂商42家，义乌厂商80余家，宁夏厂商10家。同时，邀请国内外采购商300余家。参展商品有马来西亚清真食品及穆斯林用品，、、土耳其等国的纺织品及工艺品，阿联酋特色小商品、黄金珠宝饰品，国内的清真食品、穆斯林用品和民间手工艺品等10多个品系、150多个品种。预计参会的外国政经界来宾近百位。 此次活动最引人瞩目的中阿经贸交流合作论坛将于日在吴忠市两馆一中心文化馆会议中心举行。在论坛上中阿国际商贸城将与义务购，土耳其经济匹配中心、阿拉伯国家贸易机构举行合作签约仪式。 作为此次活动的承办单位，中阿国际商贸城依托宁夏内陆开放型经济实验区的区位优势，是2013年吴忠市人民政府招商引资重点项目，主要承担小商品二级批发及全球穆斯林商品展销两大功能，正逐渐形成具有世界影响力的全球穆斯林商品集中展销中心。
（编辑：和讯网站）
暂无专家推荐本文
同时转发到我的微博
将自动提交到和讯看点，
请输入您的观点并提交。
请输入您的观点 168字以内
同时转发到我的微博置顶我的观点
新闻精品推荐
每日要闻推荐
社区精华推荐
精彩焦点图鉴
【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。中阿国际商贸城为退伍军人举办“创业推介会”
2014年12月19日，由吴忠市民政局组织的120多名退伍军人参加了中阿国际商贸城&创业推介会&。
中阿国际商贸城副总经理魏洋对吴忠市民政局相关领导及退伍军人的到来表示了欢迎，并详细讲解了中阿国际商贸城的业态规划、市场定位以及运营模式。<img style="width: auto !im height: auto !im line-height: 150%; text-indent: 48 font-family: 微软雅黑, sans- font-size: 12 visibility: visible !im" src="/mmbiz/5fVokXHna1St4cJstNiaygicuJ0C6Rz3gh86XD9aPWofX1SibeZKljP5uBscZC34QYJpfJtoT46BdPPibic9Dibv47BA/0" data-src="/mmbiz/5fVokXHna1St4cJstNiaygicuJ0C6Rz3gh86XD9aPWofX1SibeZKljP5uBscZC34QYJpfJtoT46BdPPibic9Dibv47BA/0" data-w="499" data-ratio="0.6774" data-s="300,640" alt="" />
随后，中阿国际商贸城电商部经理竺永涛为退伍军人详细讲解了电子商务的未来市场发展趋势和&中阿购&B2B全球采购平台及&中阿淘&B2C全球零售平台的优势。中阿国际商贸城不仅仅是一个商贸中心，更是一个物流中心、信息中心，中阿国际商贸城将通过线上线下的双重推广来扩大中阿国际商贸城的商品交易。
<img style="width: auto !im height: auto !im visibility: visible !im" src="/mmbiz/5fVokXHna1St4cJstNiaygicuJ0C6Rz3ghpxbH2wFMYrPRU2Jmxus7keCoj8wl8Pe4w5B6jN3zB7vvlqlhdk7QyQ/0" data-src="/mmbiz/5fVokXHna1St4cJstNiaygicuJ0C6Rz3ghpxbH2wFMYrPRU2Jmxus7keCoj8wl8Pe4w5B6jN3zB7vvlqlhdk7QyQ/0" data-w="499" data-ratio="0.6774" data-s="300,640" alt="" /><img style="width: auto !im height: auto !im line-height: 150%; text-indent: 24 font-size: 16 visibility: visible !im" src="/mmbiz/5fVokXHna1St4cJstNiaygicuJ0C6Rz3ghz0icA2cgBoRfsbnZibDmREXMxPF4ibs9NqnNiaqIHojurXkYcsQ2l6yRCw/0" data-src="/mmbiz/5fVokXHna1St4cJstNiaygicuJ0C6Rz3ghz0icA2cgBoRfsbnZibDmREXMxPF4ibs9NqnNiaqIHojurXkYcsQ2l6yRCw/0" data-w="499" data-ratio="0.6774" data-s="300,640" alt="" />
中阿国际商贸城国内招商部经理李顺利在推介会上详细介绍了中阿国际商贸城的国内招商政策及入驻流程。
此次推介会的目的是为转业军人提供一个有利的创业平台，让转业军人掌握一定创业技能的同时增强退伍军人的创业意识，拓宽他们的就业渠道。
&作为退伍军人，退伍不褪色，我们同样需要创业精神。& 在推介会的现场，一位老兵这样说。中阿国际商贸城将对参加创业推介会的退伍军人进行跟踪服务，对有创业意愿和具备创业条件的人员，提供更全面的创业咨询和创业服务，以提升退伍军人创业成功率。<img style="width: auto !im height: auto !im line-height: 22.5 font-family: 微软雅黑, sans- font-size: 12 visibility: visible !im" src="/mmbiz/5fVokXHna1St4cJstNiaygicuJ0C6Rz3ghcsPYT8O5ib24BwBXB98icTbXwLdbc0hIUKctHRVZP62VbUqzZaica1C2g/0" data-src="/mmbiz/5fVokXHna1St4cJstNiaygicuJ0C6Rz3ghcsPYT8O5ib24BwBXB98icTbXwLdbc0hIUKctHRVZP62VbUqzZaica1C2g/0" data-w="499" data-ratio="0.9018" data-s="300,640" alt="" /><img style="width: auto !im height: auto !im line-height: 22.5 font-family: 微软雅黑, sans- font-size: 12 visibility: visible !im" src="/mmbiz/5fVokXHna1St4cJstNiaygicuJ0C6Rz3ghAPzTpJOgoNyKPPmwqtaCp1J49YAwkL0JnUpicT58gRMAPb0OAyUkSAw/0" data-src="/mmbiz/5fVokXHna1St4cJstNiaygicuJ0C6Rz3ghAPzTpJOgoNyKPPmwqtaCp1J49YAwkL0JnUpicT58gRMAPb0OAyUkSAw/0" data-w="499" data-ratio="0.1383" data-s="300,640" alt="" />
<img style="width: auto !im height: auto !im visibility: visible !im" src="/mmbiz/5fVokXHna1St4cJstNiaygicuJ0C6Rz3gh5htofvwDl4Ub0fSW36aE5O7ra22znJ913gYCdTMTjHBS89e832ichCw/0" data-src="/mmbiz/5fVokXHna1St4cJstNiaygicuJ0C6Rz3gh5htofvwDl4Ub0fSW36aE5O7ra22znJ913gYCdTMTjHBS89e832ichCw/0" data-w="499" data-ratio="0.3307" data-s="300,640" alt="" />
<img style="width: auto !im height: auto !im font-size: 16 visibility: visible !im" src="/mmbiz/5fVokXHna1St4cJstNiaygicuJ0C6Rz3ghoRycpc5KE940O5bkdXAnNEqhg8ic4SycnVlXP2TmJy0g0SO96tkce6A/0" data-src="/mmbiz/5fVokXHna1St4cJstNiaygicuJ0C6Rz3ghoRycpc5KE940O5bkdXAnNEqhg8ic4SycnVlXP2TmJy0g0SO96tkce6A/0" data-w="499" data-ratio="0.0621" data-s="300,640" alt="" />
<span style="color: rgb(255, 0, 0); word-wrap: break-word !im max-width: 100%; box-sizing: border-box !im"><img style="width: auto !im height: auto !im visibility: visible !im" src="/mmbiz/5fVokXHna1RITAcfGmZpRYFcNhQqw2Smu8agLG59LaU0ibbW0MXzicEkL7wnDmQog1Yd39obEXUYYH0GKd4bCj6Q/0" data-src="/mmbiz/5fVokXHna1RITAcfGmZpRYFcNhQqw2Smu8agLG59LaU0ibbW0MXzicEkL7wnDmQog1Yd39obEXUYYH0GKd4bCj6Q/0" data-w="499" data-ratio="0.8577" data-s="300,640" alt="" />
详细内容，请到中阿国际商贸城接待中心咨询！
<span style="color: rgb(255, 0, 0); word-wrap: break-word !im max-width: 100%; box-sizing: border-box !im">市内接待中心：中国&吴忠利通北街左营大寺一楼
<span style="color: rgb(255, 0, 0); word-wrap: break-word !im max-width: 100%; box-sizing: border-box !im">现场接待中心：中国&吴忠金积北大街西侧
<span style="color: rgb(255, 0, 0); word-wrap: break-word !im max-width: 100%; box-sizing: border-box !im">VIP热线： /2907111<strong style="word-wrap: break-word !im max-width: 100%; box-sizing: border-box !im"><span style="color: rgb(255, 0, 0); max-width: 100%; word-wrap: break-word !im box-sizing: border-box !im">&
<div style="display:" id="js_iframetest">&大舞台成就大梦想——中阿国际商贸城创业孵化项目正式启动--《宁夏画报(生活版)》2014年03期
大舞台成就大梦想——中阿国际商贸城创业孵化项目正式启动
【摘要】：正日,中阿国际商贸城创业孵化启动仪式在吴忠市隆重举行。来自利通区人民政府、吴忠市商务局、吴忠市规划局、吴忠市人社局、民建吴忠市委员会、金积镇人民政府、建行吴忠分行、吴忠农村商业银行、滨河村镇银行的领导和《新消息报》、《吴忠日报》、吴忠电视台等17家媒体参加了当天的启动仪式。
【作者单位】：
【关键词】：
【分类号】：F721【正文快照】：
■ 目前,由于宁運区内小商品交畏市场分散、商品种类不全面、信-^8 s不及时等因素,区内大部分小商品经营户均前往兰州、西安两地《行采购,无形中增加了终端商户的经营成本,同时兰州、西安并不是■ I/小商品生产r家聚集地,而是商贸集散地。针对区内现状,中阿国际I商贸城榕打造
欢迎：、、)
支持CAJ、PDF文件格式，仅支持PDF格式
【相似文献】
中国期刊全文数据库
刘甲金;[J];乌鲁木齐职业大学学报;2002年01期
傅宏波;;[J];观察与思考;2006年10期
孙志益;[J];东欧中亚市场研究;2001年08期
刘甲金,孙新安;[J];开发研究;2001年03期
;[J];纺织服装周刊;2008年34期
;[J];纺织服装周刊;2009年16期
琼子;;[J];科技致富向导;2010年34期
;[J];电气技术;2009年01期
沈爱卿;;[J];证券导刊;2008年19期
;[J];安家;2011年Z1期
中国重要会议论文全文数据库
;[A];“西部开发”流通现代化研讨会论文集[C];2003年
叶祥凤;岳大波;;[A];中国企业运筹学学术交流大会论文集[C];2005年
;[A];“西部开发”流通现代化研讨会论文集[C];2003年
滕亮;;[A];2005浙江省暖通空调动力学术年会论文集[C];2005年
滕亮;;[A];全国暖通空调制冷2006学术年会资料集[C];2006年
张璐璐;夏南凯;;[A];城市规划和科学发展——2009中国城市规划年会论文集[C];2009年
王晗忠;王宗起;;[A];中国爆破新技术Ⅱ[C];2008年
肖春梅;;[A];全国经济地理研究会第十二届学术年会暨“全球化与中国区域发展”研讨会论文集[C];2008年
李献国;;[A];“亚细亚杯”流通现代化研讨会论文集[C];2004年
中国重要报纸全文数据库
小徐;[N];信息时报;2000年
陆体权;[N];广西日报;2006年
王秀敏;[N];消费日报;2007年
浙江中国小商品城集团股份有限公司;[N];国际商报;2008年
孙娅?实习记者
王磊;[N];昆明日报;2008年
袁代树 记者
张渝;[N];成都日报;2008年
;[N];中国企业报;2001年
张琨;[N];西部时报;2006年
舒澜;[N];国际商报;2007年
彭波;[N];云南经济日报;2008年
中国硕士学位论文全文数据库
米晓燕;[D];重庆大学;2010年
董志斌;[D];浙江大学;2013年
陈宇;[D];云南大学;2013年
班远冲;[D];浙江师范大学;2012年
刘湘妃;[D];浙江理工大学;2012年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993
《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司
同方知网数字出版技术股份有限公司
地址：北京清华大学 84-48信箱 知识超市公司
出版物经营许可证 新出发京批字第直0595号
订购热线：400-819-82499
服务热线：010--
在线咨询：
传真：010-
京公网安备74号
